房屋合同范文集合六篇
隨著人們對(duì)法律的了解日益加深,合同的類型越來越多,它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編精心整理的房屋合同6篇,希望對(duì)大家有所幫助。
房屋合同 篇1
出賣人:____________(以下簡稱甲方)
買受人:____________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)經(jīng)過多次協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方愿將自有坐落________市________路________號(hào)房屋____________間,建筑面積____________平方米售賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至____________,南至____________,西至____________,北至____________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽臺(tái)、走道、樓梯、衛(wèi)生間灶間及其他設(shè)備。
三、上列房屋包括附屬設(shè)備,雙方議定房屋價(jià)款人民幣_(tái)____________________萬元,由甲方售賣給乙方。
四、房屋價(jià)款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣合同之日,付人民幣_(tái)____________________萬元;第二期在交付房屋之日,付人民幣_(tái)_____________萬元;第三期,在房屋產(chǎn)權(quán)批準(zhǔn)過戶登記之日付清。每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。
五、甲方應(yīng)自本合同簽訂日起____________天內(nèi)將房屋騰空,連同原房屋所有權(quán)證等有關(guān)證件,點(diǎn)交乙方,由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)過戶登記時(shí),甲方應(yīng)出具申請(qǐng)房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方的書面報(bào)告。如需要甲方出面處理的,不論何時(shí),甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響產(chǎn)權(quán)過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負(fù)賠償責(zé)任。
七、本合同簽訂前,該房屋如有應(yīng)繳納的一切捐稅、費(fèi)用,概由甲方負(fù)責(zé)。本合同發(fā)生的過戶登記費(fèi)、契稅、估價(jià)費(fèi)、印花稅由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定,各自承擔(dān)。
八、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價(jià)的總額3%計(jì)算違約金給與乙方。逾期超過3個(gè)月時(shí),乙方得解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房價(jià)款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償所付房價(jià)款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或一部分不履行本合同第四條規(guī)定的日期給付房價(jià)款時(shí),其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日5%計(jì)算的違約金給與甲方。逾期超過3個(gè)月時(shí),甲方得解除本合同。解約時(shí),乙方已付的房價(jià)款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產(chǎn)權(quán)清楚,絕無其他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定或其他糾紛。乙方買受后,如該房屋產(chǎn)權(quán)有糾葛,致影響乙方權(quán)利的行使,概由甲方負(fù)責(zé)清理,并賠償乙方損失。
十一、交屋時(shí),乙方發(fā)現(xiàn)房屋構(gòu)造或設(shè)備與合同約定的不符,經(jīng)鑒定屬實(shí),甲方應(yīng)于1個(gè)月內(nèi)予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費(fèi)用在房價(jià)款中扣除。如修理仍達(dá)不到合同約定的要求,乙方得解除合同,解約時(shí),甲方除返還全部房價(jià)款外,并按本合同第八條規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)所有權(quán)屬于國家。乙方取得上開房屋占有相應(yīng)比例的土地使用權(quán),并依照國家法律的規(guī)定繳納土地使用稅及其他有關(guān)費(fèi)用。
十三、本合同的附件與合同有同等效力。
十四、合同爭議的解決方式:凡因履行本合同發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)議解決,協(xié)商不成的,按下列第_(一)種方式解決。
(一)提交濟(jì)寧仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
十五、本合同一式4份,甲乙方各執(zhí)1份,另2份分別送交房產(chǎn)和土地管理機(jī)關(guān)辦理產(chǎn)權(quán)過戶登記手續(xù)。
立約人:
甲方:(簽章)
乙方:(簽章)
年月日
房屋合同 篇2
甲方:
乙方:
因甲方商品房在使用期間出現(xiàn)滲雨水現(xiàn)象,經(jīng)雙方協(xié)商一致,乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方的房屋進(jìn)行維修,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家相關(guān)規(guī)定,同意簽定本協(xié)議,有以下條款悉共同遵守執(zhí)行。
一、項(xiàng)目內(nèi)容:甲方委托乙方:
二、維修時(shí)間:20xx年 月 日- 月 日
三、維修費(fèi)用及支付方式
1.項(xiàng)目維修費(fèi)用為人民幣1500元(壹仟伍佰元整)。
2.甲方分期支付乙方維修費(fèi)用;乙方維修完畢,經(jīng)甲方認(rèn)可后支付維修費(fèi)用的一半,人民幣750元(柒佰伍拾元)。
3.在維修完畢一年期限后,甲方室內(nèi)墻面未出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,甲方負(fù)責(zé)將剩余維修費(fèi)支付給乙方;如果維修后再次出現(xiàn)滲水痕跡時(shí),乙方繼續(xù)承擔(dān)維修的責(zé)任,由此發(fā)生的維修費(fèi)用乙方負(fù)責(zé),維修至室內(nèi)墻面不再出現(xiàn)滲水后,甲方再支付剩余750元(柒佰伍拾元)。
4.甲方支付費(fèi)用的同時(shí)乙方給甲方開具合法的發(fā)票或收據(jù)。
五、維修要求
1.乙方負(fù)責(zé)全部的維修材料、維修過程中涉及的設(shè)備(包括維修人員的防護(hù)設(shè)備)和組織施工,對(duì)于因此出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題乙方負(fù)全部責(zé)任。
2.乙方在維修時(shí)不得損壞甲方及涉及的其他住戶的外墻窗戶及防盜設(shè)備設(shè)施,如有損壞將負(fù)責(zé)將損壞部位進(jìn)行恢復(fù),為之造成的費(fèi)用損失有乙方負(fù)責(zé)。
3.乙方負(fù)責(zé)清理施工過程中產(chǎn)生的施工垃圾,并滿足小區(qū)物業(yè)管理要求。
4.乙方在維修時(shí),必須執(zhí)行國家有關(guān)安全管理規(guī)定,文明施工,維修過
程中如造成人身傷害或經(jīng)濟(jì)損失事故時(shí)由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
5.維修必須經(jīng)凱瑞社區(qū)物業(yè)管理部門同意認(rèn)可,維修盡量不影響居民的正常休息。
6.本次維修保質(zhì)期為 年。
六、違約責(zé)任
1.甲方違約時(shí),賠償因其違約給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
2.乙方違約時(shí),賠償因其違約給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
3.竣工日期比合同規(guī)定工期每拖一天,按合同價(jià)款的百分之十扣除。
七、爭議解決方式:如雙方發(fā)生歧異時(shí),由 物業(yè)管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)解。
八、本合同一式貳份,甲方壹份,乙方壹份。
九、其他未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
二○一X年十一月十六日
房屋合同 篇3
合同編號(hào):
賣方(甲方):___________________,身份證號(hào)碼:__________________
買方(乙方):___________________,身份證號(hào)碼:__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方經(jīng)過協(xié)商,確認(rèn)根據(jù)下列條款訂立合同,以資共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、標(biāo)的房屋具體信息及價(jià)格詳情
1、甲方所售房屋位于_________,鋪面面積為_______平方米,樓層_____層,樓房套房_____平方米,車庫______平方米,單房_______平方米,車庫、一樓門面為框架結(jié)構(gòu),二樓以上為倒置磚混結(jié)構(gòu),平面圖見本合同附件。
2、房屋價(jià)格及其他費(fèi)用,甲、乙雙方協(xié)商一致,每平方米_______元,甲方所售房屋總金額為人民幣_(tái)_______。(大寫:___________)
二、收款事項(xiàng)
1、本合同設(shè)備的到貨日期為:合同生效起________個(gè)工作日內(nèi)。
2、本合同實(shí)際支付金額為人民幣(大寫)___________。
3、甲方給乙方的付款方式:支票;電匯;銀行匯票;LC;T/T。
4、本合同經(jīng)雙方簽訂后正式生效,付款方式:__________。
5、甲方未付齊貨款全款(100%)之前,貨物所有權(quán)歸乙方所有。
6、定金:__________。
三、房屋交付及驗(yàn)收
。ㄒ唬┘追綉(yīng)在辦理完立契過戶手續(xù)之日起_________工作日內(nèi)將該房屋交付給乙方。
。ǘ┰摲课萁桓懂(dāng)日,甲、乙雙方均需到場。待該房屋交付完畢后,甲、乙雙方應(yīng)簽訂《物業(yè)交割單》。
。ㄈ┰摲课萁桓肚埃蛟摲课菟a(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用如:水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等費(fèi)用,由甲方承擔(dān);該房屋交付并簽訂《物業(yè)交割單》后,因該房屋所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用如:水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等,由乙方承擔(dān)。該房屋交付時(shí),甲方應(yīng)提供上述費(fèi)用交納的單據(jù)。 如該房屋原產(chǎn)權(quán)單位要求立契過戶前簽訂物業(yè)、供暖協(xié)議并提前預(yù)付物業(yè)、供暖費(fèi)用的,乙方應(yīng)按照原產(chǎn)權(quán)單位要求辦理。
。ㄋ模┘追浇桓对摲课莸难b修、設(shè)備狀況應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。
。ㄎ澹┘追桨l(fā)現(xiàn)收到的貨物與規(guī)定的不符,應(yīng)在貨物到達(dá)之后_______個(gè)工作日內(nèi)向乙方提出書面異議,乙方在收到異議后應(yīng)在合理期間內(nèi)根據(jù)產(chǎn)品的具體情況協(xié)助甲方解決,直至驗(yàn)收合格。甲方怠慢行使該該項(xiàng)權(quán)利,視為產(chǎn)品驗(yàn)收合格。
。┰摲课輾p、滅失的風(fēng)險(xiǎn),自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
四、其他注意事項(xiàng)
1、今后如房屋重建,甲方應(yīng)承認(rèn)乙方的住房面積,如國家征地、土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負(fù)責(zé)積極配合。
2、本合同簽訂之后,房價(jià)漲落,買賣雙方不得反悔。
五、免責(zé)條款
1、雙方約定由于水災(zāi)、火災(zāi)、地震、臺(tái)風(fēng)、戰(zhàn)爭等不可抗拒的原因,導(dǎo)致合同不能全部或部分履行(或適當(dāng)履行)的,免除相應(yīng)的違約責(zé)任。
2、受到上述免責(zé)事項(xiàng)影響的一方,應(yīng)在_________天內(nèi)通知另一方。
3、如果受上述免責(zé)事項(xiàng)的影響,使本合同只要義務(wù)之履行延遲的時(shí)間超過______天,則任何一方均有權(quán)接觸合同而不承擔(dān)任何后果,也可有雙方協(xié)議采取其他補(bǔ)救措施。
六、違約責(zé)任
1、甲方逾期付款的,應(yīng)每日向乙方支付合同標(biāo)的金額________的違約金。
2、乙方逾期交貨的,應(yīng)每日向甲方支付合同標(biāo)的金額________的違約金。
七、爭議解決的方式
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方同意交由合同簽訂地法院管轄,由敗訴方承擔(dān)律師費(fèi),交通費(fèi)等相關(guān)合理費(fèi)用。
八、其他
1、甲、乙雙方應(yīng)保守通過簽訂和履行本合同而獲取的對(duì)方之商業(yè)及技術(shù)秘密,包括本合同文本,相關(guān)技術(shù)文件、相關(guān)數(shù)據(jù),以及其他有關(guān)信息。
2、就本合同訂立及履行過程中的問題或與本合同有關(guān)的問題,一方作出有法律效力的意思表示,應(yīng)以書面形式作出,加蓋本方公章,且向?qū)Ψ剿瓦_(dá),對(duì)方應(yīng)五個(gè)工作日內(nèi)回函,否則視為無效。
3、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:(蓋章)
委托代理人:
乙方:(蓋章)
委托代理人:
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間:
房屋合同 篇4
居間合同
二手房合同文本20xx-3-24
房 屋 買 賣 居 間 合 同
甲方(出賣方):
乙方(買受方):
丙方(居間方):北京某某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙、丙三方在平等、自愿和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲、乙雙方共同委托丙方從事房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)事項(xiàng)達(dá)成一致意見,特訂立如下協(xié)議:
第一條 房屋信息描述
甲方自愿出售的房屋(以下簡稱該房屋)位于 。該房屋用途為 ,建筑面積為 平方米(以該房屋產(chǎn)權(quán)證標(biāo)注面積為準(zhǔn))。該房屋已依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定取得產(chǎn)權(quán)證書,所有權(quán)證號(hào)為 字第 號(hào),所有權(quán)人為 。乙方對(duì)該房屋已做充分了解,并愿意購買。
第二條 房屋交易價(jià)格
甲、乙雙方確認(rèn)該房屋交易價(jià)格為每建筑平方米人民幣元,總價(jià)款合計(jì)為人民幣 元(大
寫 元整)。
第三條 與該房屋交易相關(guān)的費(fèi)用
與該房屋交易相關(guān)的費(fèi)用按國家和北京市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,由甲、乙方承擔(dān),由丙方代收代繳。經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn),具體支付費(fèi)用的種類和數(shù)額見附件一。
若乙方需要向銀行貸款,則乙方還應(yīng)支付保險(xiǎn)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)和律師費(fèi),該費(fèi)用在評(píng)估報(bào)告完成并確定后仍應(yīng)由丙方代收代繳,具體支付費(fèi)用的種類和數(shù)額見附件二。
第四條 委托事項(xiàng)和服務(wù)費(fèi)
甲、乙雙方共同委托丙方為其提供促成房屋買賣、代辦房屋產(chǎn)權(quán)過戶等服務(wù)。甲、乙雙方應(yīng)向丙方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)。經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn),具體支付的服務(wù)費(fèi)用種類和數(shù)額見附件一。
若需要從銀行貸款,則乙方委托丙方為其提供代辦理銀行貸款服務(wù)。乙方應(yīng)向丙方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)。經(jīng)乙方確認(rèn),具體支付的服務(wù)費(fèi)用見附件二。
第五條 定金支付
甲、乙雙方已達(dá)成該房屋買賣意向,在簽訂本合同當(dāng)日,乙方需向丙方支付相當(dāng)于房屋交易價(jià)格10%的購房定金,計(jì)人民幣元(大寫
元整),甲、乙雙方同意該定金自支付于丙方時(shí)起視為定金已支付。在支付定金同時(shí),甲方應(yīng)將該房屋的產(chǎn)權(quán)證、身份證等相關(guān)證件的.原件交付于丙方。
第六條 付款方式
甲、乙雙方商定以下列第 種方式付款:
。ㄒ唬 一次性付款
1、在丙方通知乙方立契過戶七個(gè)工作日內(nèi),乙方應(yīng)將該房屋交易所需款項(xiàng)(包括該房屋交易價(jià)格、與該房屋交易相關(guān)的費(fèi)用以及服務(wù)費(fèi))共計(jì)人民幣元(大寫 元整)交付于丙方(此時(shí)已付定金自動(dòng)轉(zhuǎn)為房款);
2、在辦理完該房屋立契過戶手續(xù)后七個(gè)工作日內(nèi),丙方將該房屋交易價(jià)格的70%交付于甲方,計(jì)人民幣 元(大寫元整);
3、在辦理完該房屋交付手續(xù)后三個(gè)工作日內(nèi),丙方在扣除甲方應(yīng)付稅費(fèi)及服務(wù)費(fèi)(共計(jì)人民幣 元整)后,把剩余房款交付于甲方,計(jì)人民幣
元(大寫元整)。
。ǘ 銀行貸款
1、在該房屋評(píng)估報(bào)告作出后第三個(gè)工作日,乙方應(yīng)將該房屋的首付款(該房屋交易價(jià)格減去銀行實(shí)際貸款額)以及與該房屋交易相關(guān)費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)交于丙方(此時(shí)已付定金自動(dòng)轉(zhuǎn)為房款);
2、在銀行放貸手續(xù)完成后,由丙方配合甲方持相關(guān)證件、材料辦理70%的房款;
3、在辦理完該房屋交付手續(xù)后三個(gè)工作日內(nèi),丙方在扣除甲方應(yīng)付稅費(fèi)及服務(wù)費(fèi)(共計(jì)人民幣 元整)后,把剩余房款交付甲方,計(jì)人民幣元(大寫元整)。
第七條 房屋交付
(一) 甲方應(yīng)在辦理完立契過戶手續(xù)之日起五個(gè)工作日內(nèi)將該房屋交付給乙方。
(二) 該房屋交付當(dāng)日,甲、乙雙方均需到場。待該房屋交付完畢后,甲、乙雙方應(yīng)簽訂《物業(yè)交割單》。
。ㄈ 該房屋交付前,因該房屋所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用如:水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等費(fèi)用,由甲方承擔(dān);該房屋交付并簽訂《物業(yè)交割單》后,因該房屋所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用如:水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等,由乙方承擔(dān)。該房屋交付時(shí),甲方應(yīng)提供上述費(fèi)用交納的單據(jù)。
。ㄈ 如該房屋原產(chǎn)權(quán)單位要求立契過戶前簽訂物業(yè)、供暖協(xié)議并提前預(yù)付物業(yè)、供暖費(fèi)用的,乙方應(yīng)按照原產(chǎn)權(quán)單位要求辦理。
。ㄋ模 甲方交付該房屋的裝修、設(shè)備狀況應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。
第八條 甲、乙、丙三方義務(wù)
。ㄒ唬 甲方義務(wù)
1 甲方應(yīng)保證該房屋無抵押、無查封、無產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛,由此而引起的法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任由甲方自行承擔(dān)。甲方承諾對(duì)該房屋權(quán)屬證件的合法性、真實(shí)性和有效性負(fù)全責(zé)。
2 甲方應(yīng)保證該房屋交付時(shí)符合國家規(guī)定。
3 甲方應(yīng)及時(shí)提供該房屋辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)過程中所需要的相關(guān)證件及材料的原件和復(fù)印件,并保證在辦理過戶
交易手續(xù)時(shí)按時(shí)到場。
。ǘ 乙方義務(wù)
1 簽訂本合同的同時(shí)交付定金。
2 提供該房屋過戶交易和銀行貸款時(shí)所需的相關(guān)證件及材料的原件和復(fù)印件,并保證在辦理過戶交易手續(xù)時(shí)按時(shí)到場。
3 若乙方申請(qǐng)銀行按揭貸款,需及時(shí)向丙方提供貸款所需資料。
。ㄈ 丙方義務(wù)
1 見證并監(jiān)督本合同的執(zhí)行。
2 代辦該房屋過戶、貸款的相關(guān)手續(xù)。
3 代收甲、乙方支付的定金、房款,并按本合同第六條中約定的方式向甲方支付房款。
4 甲、乙雙方發(fā)生違約或爭執(zhí)等情形時(shí),應(yīng)出面予以協(xié)商;協(xié)商無效時(shí),應(yīng)采取中立態(tài)度,并證明事實(shí)。
第九條 違約責(zé)任
。ㄒ唬 乙方支付定金后,若甲方悔約,不將上述房屋出售給乙方,甲方同意按上述定金額賠償乙方,甲方仍應(yīng)支付丙方相當(dāng)于該房屋成交價(jià)2.5%的違約金,丙方將乙方已付定金如數(shù)退還;若乙方違約,不購買該房屋,則無權(quán)要求返還已付定金,該定金歸甲方所有,乙方仍應(yīng)支付丙方相當(dāng)于該房屋成交價(jià)2.5%的違約金。三方對(duì)此條款均無異議。
。ǘ 若甲方逾期交付該房屋,則每逾期一日,甲方均應(yīng)按該房屋價(jià)格的萬分之五向乙方交付違約金,逾期超過十個(gè)工作日,乙方可解除本合同,甲方將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的甲方悔約條款處理。
(三) 若乙方逾期付款,每逾期一日,乙方均應(yīng)按逾期款的萬分之五向甲方支付違約金,逾期超過十個(gè)工作日,甲方可解除本合同,甲方將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的乙方悔約條款處理。
。ㄋ模 在辦理立契過戶和銀行按揭貸款過程中,若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失,則視為
延誤方違約,按本條第(二)款和第(三)款處理。
第十條 合同的終止與解除
本協(xié)議履行期間,因不可抗力或國家政策調(diào)整,致使本合同無法履行或雖能履行已無實(shí)際意義時(shí),本協(xié)議自行終止,三方互不承擔(dān)責(zé)任,甲方在本協(xié)議終止后三個(gè)工作日內(nèi)將已收房款全額退還,丙方則應(yīng)將甲、乙雙方提交的所有證件及相關(guān)資料退還。
第十一條 解決爭議的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方同意按以下第 種方式解決:
(一) 提交 仲裁;
。ǘ 任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第十二條 本合同附件作為本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。
第十三條 對(duì)于未盡事宜,甲、乙、丙三方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十四條 本合同一式三份,三方各持一份。
甲 方: 乙 方: 丙 方:
身份證號(hào): 身份證號(hào): 身份證號(hào):
通信地址: 通信地址: 通信地址:
郵政編碼: 郵政編碼:郵政編碼:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
委托代理人: 委托代理人:委托代理人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
房屋合同 篇5
房產(chǎn)稅如何繳納
問:房產(chǎn)稅如何計(jì)算繳納?什么時(shí)候繳納?
答:《中華人民共和國房產(chǎn)稅暫行條例》規(guī)定,房產(chǎn)稅由產(chǎn)權(quán)所有人繳納。房產(chǎn)稅依照房產(chǎn)原值一次減除30%后的余值計(jì)算繳納,稅率為1.2%.房產(chǎn)出租的,以房產(chǎn)租金收入為房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù),稅率為12%. 按房產(chǎn)原值計(jì)算繳納房產(chǎn)稅的,納稅期限為:企業(yè)按季、個(gè)人按半年繳納,納稅人應(yīng)自期滿之日起十日內(nèi)申報(bào)納稅;出租房產(chǎn)的,納稅人應(yīng)于出租房產(chǎn)之次月起十日內(nèi)申報(bào)納稅。
征收房產(chǎn)稅的依據(jù)是什么,有哪些?
隨著市場經(jīng)濟(jì)的繁榮,房地產(chǎn)行業(yè)也蒸蒸日上。國家針對(duì)房地產(chǎn)的相關(guān)政策也相繼出臺(tái)和完善。房產(chǎn)稅是以房屋為征稅對(duì)象,按房屋的計(jì)稅余值或租金收入為計(jì)稅依據(jù),向產(chǎn)權(quán)所有人征收的一種財(cái)產(chǎn)稅。本文就房產(chǎn)稅的相關(guān)問題作出分析。
房產(chǎn)稅計(jì)算依據(jù)之一:房產(chǎn)余值
以房產(chǎn)原值一次減除10%至30%之后的余值為計(jì)稅依據(jù)。具體的減除幅度,由各省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定。例如,北京市規(guī)定的減除幅度為30%。
房產(chǎn)原值是指納稅人按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在賬簿“固定資產(chǎn)”科目中記載的房屋原價(jià),包括房屋造價(jià)和與房屋不可分割的各種附屬設(shè)備或者一般不單獨(dú)計(jì)價(jià)的配套設(shè)施(如照明、煤氣、暖氣、衛(wèi)生、各種管線等)的價(jià)格。
納稅人沒有按照規(guī)定記載房屋原價(jià)的,在計(jì)算征收房產(chǎn)稅的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定調(diào)整房產(chǎn)原值。
房產(chǎn)稅的計(jì)算依據(jù)之二:房產(chǎn)出租,房產(chǎn)租金收入為對(duì)稅依據(jù)。
與計(jì)稅依據(jù)相應(yīng),房產(chǎn)稅的稅率也有2種:按照房產(chǎn)余值計(jì)算應(yīng)納稅額的,稅率為1.2%;按照房產(chǎn)租金收入計(jì)算應(yīng)納稅額的,稅率為12%。
房產(chǎn)糾紛中,起訴狀的具體內(nèi)容包括哪些
隨著市場經(jīng)濟(jì)的繁榮,房地產(chǎn)行業(yè)也蒸蒸日上。因此引發(fā)的房地產(chǎn)糾紛也屢見不鮮。要么是房屋買賣糾紛,要么是房屋質(zhì)量糾紛。本文就房產(chǎn)糾紛相關(guān)問題作相應(yīng)分析。
民事起訴狀是原告向人民法院提起訴訟的書面依據(jù)。主要應(yīng)寫明下列事項(xiàng):
當(dāng)事人的情況。寫明原告、被告的姓名、性別、年齡、民族、職業(yè)、工作單位和住所、聯(lián)系電話等等。當(dāng)事人是法人或其它經(jīng)濟(jì)組織的,應(yīng)寫明該法人或其它經(jīng)濟(jì)組織的名稱、住所和法定代表人或主要負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話等等。有訴訟第三人的應(yīng)寫明第三人的基本情況。
請(qǐng)求事項(xiàng)。寫明訴訟請(qǐng)人民法院依法保護(hù)其合法權(quán)益的要求,請(qǐng)求事項(xiàng)應(yīng)寫得具體明確。
訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)和理由。主要應(yīng)寫清楚民事法律關(guān)系存在的事實(shí)、發(fā)生爭議的焦點(diǎn),起訴依據(jù)的法律法規(guī)名稱及具體條款。
結(jié)尾部分應(yīng)寫明受訴人民法院的名稱,并由當(dāng)事人簽名或蓋章,注明起訴的年月日。
證據(jù)和證據(jù)來源。即起訴依據(jù)的產(chǎn)權(quán)證、公證書、契稅憑證、合同、往來信函、視聽資料等等一切能證明客觀事實(shí)的材料。
房產(chǎn)糾紛起訴書范本
原告:————
住址:————
電話:——————
被告:——————
住所地:————
法定代表人:————
聯(lián)系人:————
電話:————-
訴訟請(qǐng)求:
1、請(qǐng)求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;
2、請(qǐng)求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;
3、請(qǐng)求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:
綜上所述,被告作為房屋買賣合同的出售方,在原告交付購房款履行了付款義務(wù)后,被告方交付房屋即購房合同成立,被告方應(yīng)當(dāng)在合同訂立之日起90日內(nèi)按約定辦理房屋所有權(quán)證。根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》第60條、《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理?xiàng)l例》第33條及最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條定,被告應(yīng)當(dāng)立即辦理房屋產(chǎn)權(quán)證并支付違約金。
為維護(hù)原告合法權(quán)利,特訴請(qǐng)人民法院判允前列訴訟請(qǐng)求。
此致
————人民法院
具狀人:——————
————年——月——日
隨著市場經(jīng)濟(jì)的繁榮,房地產(chǎn)行業(yè)也蒸蒸日上。國家針對(duì)房地產(chǎn)的相關(guān)政策也相繼出臺(tái)和完善。房產(chǎn)稅是以房屋為征稅對(duì)象,按房屋的計(jì)稅余值或租金收入為計(jì)稅依據(jù),向產(chǎn)權(quán)所有人征收的一種財(cái)產(chǎn)稅。本文就房產(chǎn)稅的相關(guān)問題作出分析。
一、 一般時(shí)效:是指其他法律有特別規(guī)定除外的訴訟時(shí)效,通常適用《民法通則》第135條規(guī)定的訴訟時(shí)效為二年,從權(quán)利人知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害之日起計(jì),超過二年,人民法院不予受理。
二、 特別時(shí)效:是指《民法通則》第136條第三項(xiàng)的規(guī)定“延付或者拒付租金”的情況,訴訟時(shí)效為一年,超過一年的,人民法院不予受理。
三、 最長時(shí)效:指《民法通則》第137條的規(guī)定“從權(quán)利被侵害之日起超過二十年”的,人民法院不予受理,換言之,即權(quán)利人不知道或者不應(yīng)該知道自己的權(quán)利被侵害,請(qǐng)求人民法院保護(hù)也應(yīng)在二十年時(shí)效之內(nèi)提出,超過二十年,人民法院不予保護(hù)。
綜上所述,一般訴訟時(shí)效和特別訴訟時(shí)效,是從權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道自己的權(quán)利被侵害之日起計(jì)算,而最長時(shí)效則是從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起計(jì)算。如《繼承法》第八條規(guī)定:繼承權(quán)糾紛提起訴訟的期限為二年,自繼承人知道或者應(yīng)當(dāng)知道自己的權(quán)利被侵犯之日起計(jì)算,但是,自繼承開始之日起超過二十年的,不得提起訴訟。
四、 通過行政復(fù)議的行政房地產(chǎn)糾紛案件,其訴訟時(shí)效為十五日,自收到復(fù)議決定之日起計(jì)算,沒有經(jīng)過行政復(fù)議的房地產(chǎn)糾紛案件,時(shí)效為三個(gè)月,從知道作出具體行政復(fù)議之日起計(jì)算。
五、 對(duì)行政處罰不服的訴訟時(shí)效為三十天。如《土地管理法》第五十二條規(guī)定:對(duì)行政處罰不服的,可以在收到處罰決定三日起三十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。但是由于作出具體行政處罰的行政機(jī)關(guān)沒有告知當(dāng)事人的訴訟權(quán)或者起訴期限的,致當(dāng)事人逾期向人民法院起訴的,可按照最高人民法院《關(guān)于貫徹執(zhí)行〈行政訴訟法〉若干問題的意見》(試行)第三十五條的規(guī)定,其訴訟期限從當(dāng)事人實(shí)際知道訴訟權(quán)或起訴期限時(shí)計(jì)算,時(shí)效為一年,超過一年的,人民法院不予受理。
首次購房需要準(zhǔn)備的材料包括哪些
個(gè)人購買一手房提交下列材料:
1. 身份證和戶口本復(fù)印件,身份證復(fù)印件無法提交的,可提交公安機(jī)關(guān)出具的身份證明原件;
2.現(xiàn)役軍人提交《軍官證》或《士兵證》復(fù)印件;
3. 外籍人員應(yīng)提交護(hù)照復(fù)印件;
4. 香港、澳門居民提交港、澳行政區(qū)身份證或往來內(nèi)地通行證復(fù)印件;
5. 臺(tái)灣居民提交往來大陸通行證或旅行證或者身份證復(fù)印件;
6. 申請(qǐng)人為未成年人的,提交戶籍證明或身份證復(fù)印件,并且提交監(jiān)護(hù)公證。
申請(qǐng)人為單位的提交下列材料:
1.請(qǐng)人為企業(yè)法人的,提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法定代表人身份證明;機(jī)關(guān)、事業(yè)單位法人提交組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件及法定代表人身份證明;
2.其他組織申請(qǐng)房產(chǎn)登記的,提交非法人營業(yè)執(zhí)照或者組織機(jī)構(gòu)代碼證或單位成立批文;
3.外國企業(yè)駐國內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交代表機(jī)構(gòu)登記證復(fù)印件及法定代表人身份證明;
4. 金融機(jī)構(gòu)辦理抵押登記時(shí)應(yīng)提交金融許可證復(fù)印件。
如果是二手房 那你除了身份證和戶口本外 還要私章和結(jié)婚證(如果你已結(jié)婚),單身的話需要你的單身證明。
房屋預(yù)售需要滿足哪些條件
很對(duì)開發(fā)商由于籌集資金問題,都會(huì)存在房屋預(yù)售問題。房屋預(yù)售究竟需要哪些條件呢,房屋預(yù)售的具體流程是什么。本文就房屋預(yù)售相關(guān)問題詳細(xì)闡述。希望對(duì)您有幫助。
商品房預(yù)售的條件?
第一,開發(fā)商的開發(fā)經(jīng)營資格必須合法。即開發(fā)商必須具有《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書》,并在其資質(zhì)規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行開發(fā);
第二,開發(fā)建設(shè)的手續(xù)必須合法。依據(jù)《城市商品房預(yù)售管理辦法》第五條、第六條的規(guī)定,開發(fā)項(xiàng)目必須取得《土地使用權(quán)證》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程施工許可證》及《商品房預(yù)售許可證》。
在簽訂預(yù)售商品房購房合同前,應(yīng)注意審查開發(fā)商的以上資質(zhì)和“五證”是否齊全,并注意上述證明文件中所載內(nèi)容是否同與開發(fā)商陳述一致,尤其是《商品房預(yù)售許可證》。因?yàn)榉康禺a(chǎn)開發(fā)企業(yè)未取得《商品房預(yù)售許可證》而與買受人訂立的商品房預(yù)售合同將被認(rèn)定無效,除非在起訴前取得商品房預(yù)售許可證。一旦因開發(fā)商隱瞞沒有取得商品房預(yù)售許可證明的事實(shí)而導(dǎo)致商品房預(yù)售合同無效,或者被撤銷、解除的,買受人可以依據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條的規(guī)定,要求開放商返還已付購房款及利息、賠償損失,并可以主張房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)承擔(dān)不超過已付購房款一倍的賠償責(zé)任。
商品房交付有何要求?
商品房交付時(shí),買受人應(yīng)當(dāng)檢查商品房買賣合同約定的該商品住宅建設(shè)項(xiàng)目交付使用的證件是否齊備,查看是否具有建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案證明書,并要求開發(fā)商依照建設(shè)部《商品房銷售管理辦法》第三十二條規(guī)定,提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。另外,買受人應(yīng)結(jié)合商品房買賣合同的約定核查實(shí)際交付的商品房質(zhì)量、設(shè)備及裝修與合同約定是否一致。
未取得房產(chǎn)證的預(yù)售商品房是否可以轉(zhuǎn)讓?
《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》第四十六條規(guī)定:“商品房預(yù)售的,商品房預(yù)購人將購買的未竣工的預(yù)售商品房再行轉(zhuǎn)讓的問題,由國務(wù)院規(guī)定。”根據(jù)《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等部門關(guān)于做好穩(wěn)定住房價(jià)格工作意見的通知》規(guī)定,國務(wù)院決定,禁止商品房預(yù)購人將購買的未竣工的預(yù)售商品房再行轉(zhuǎn)讓。在預(yù)售商品房竣工交付、預(yù)購人取得房屋所有權(quán)證之前,房地產(chǎn)主管部門不得為其辦理轉(zhuǎn)讓等手續(xù);房屋所有權(quán)申請(qǐng)人與登記備案的預(yù)售合同載明的預(yù)購人不一致的,房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)不得為其辦理房屋權(quán)屬登記手續(xù)。因此在吳先生購買的預(yù)售商品房竣工交付、取得房屋所有權(quán)證之前,該商品房不能辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
房屋合同 篇6
甲方:京都豪庭9#~22#、23#~24#樓項(xiàng)目部
乙方:
甲方承建的京都豪庭9#~22#、23#~24#樓進(jìn)行裝修,經(jīng)雙方協(xié)商,同意把該外墻裝修項(xiàng)目,以包工不包料方式承包給乙方施工,為便于施工管理,確定雙方責(zé)任及結(jié)算方法,特訂立以下條款,供雙方共同執(zhí)行。
一、甲方職責(zé)
1、負(fù)責(zé)提供施工圖紙項(xiàng)目及工程有關(guān)變更通知書;
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理提升機(jī)械使用。
3、提供有關(guān)材料到場。
4、負(fù)責(zé)施工技術(shù)交底及安全技術(shù)交底工作。
二、乙方職責(zé)
1、在施工過程中,必須嚴(yán)格按照施工圖紙及國家有關(guān)現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,保證符合
gb50210-20xx建筑裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(飾面板工程),做到滿貼法施工飾面磚無空鼓、裂縫,飾面板垂直、平整、陰陽角方正、接縫直線度等操作規(guī)范。確保工程質(zhì)量,必須符合有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范,一旦經(jīng)現(xiàn)場技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)滲水、掉落等問題,責(zé)任由乙方全部負(fù)責(zé)賠償,返工工料均由乙方負(fù)責(zé)補(bǔ)償。
2、施工安全:工程開工前,必須進(jìn)行安全知識(shí)教育,注意自身安全及他人安全,教育施工作業(yè)人員必須遵守安全技術(shù)規(guī)范。做到安全生產(chǎn),文明施工,杜絕有安全事故發(fā)生,一旦出現(xiàn)有安全事故,其責(zé)任及費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任及費(fèi)用。
三、施工進(jìn)度乙方必須保證工程施工進(jìn)度,嚴(yán)格按照甲方施工進(jìn)度安排表進(jìn)行施工,如延遲一天罰款1000元,以此類推。進(jìn)度安排另詳。
四、結(jié)算方式
1、所施工項(xiàng)目實(shí)施展開面積進(jìn)行結(jié)算,線條、梁面、柱等零星項(xiàng)目均按實(shí)際貼展開面積計(jì)算。按實(shí)際展開面積 元/m計(jì)算。應(yīng)扣除門窗洞口面積,包括砂漿攪拌、砂漿調(diào)運(yùn)、水泥砂漿打底在內(nèi)等工作范圍在內(nèi),不貼瓷板面如凸窗面、底其它飾面項(xiàng)目乙方不做。
五、付款
外墻開工后每10天預(yù)借伙食費(fèi)一次,打完底后,預(yù)付工資暫借10元/m的80%計(jì)算(含預(yù)借伙食費(fèi)在內(nèi)),外墻貼完后,付至工程量的80%,竣工驗(yàn)收后付至工程量的90%,余款10%五個(gè)月后付清。
六、其它事項(xiàng)
1、本工程在施工期間,一切日常生活、住宿均由乙方自理,甲方不負(fù)任何費(fèi)用。
2、本合同未盡事項(xiàng),雙方共同協(xié)商解決。
3、本合同自簽訂之日生效,任何一方不得違約,如有一方違約其經(jīng)濟(jì)損失由違約方承擔(dān)。
4、本合同一式二份,甲、乙各執(zhí)一份。
甲方代表:乙方:
【房屋合同范文集合六篇】相關(guān)文章:
房屋轉(zhuǎn)租合同集合15篇03-10
房屋租賃合同(集合14篇)03-29
房屋改造合同(集合15篇)03-18
房屋租賃合同(集合13篇)03-31
房屋租賃合同集合13篇03-28
房屋租賃合同集合12篇04-02
房屋租賃合同(集合12篇)03-29
房屋租賃合同(集合15篇)03-29
房屋租賃合同集合14篇03-26