建筑工程施工合同
隨著人們法律意識的加強(qiáng)，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？下面是小編為大家收集的建筑工程施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
建筑工程施工合同1
發(fā)包人：（簡稱甲方）
承包人：（簡稱乙方）
依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關(guān)行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，根據(jù)托縣地區(qū)實際情況，雙方就本建設(shè)工程的施工事項達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況
工程名稱：政協(xié)辦公樓室內(nèi)維修改造工程
工程地點：托縣政協(xié)辦公樓
工程內(nèi)容：樓內(nèi)墻面，天棚刮膩；鋼窗維護(hù)刷漆，辦公室、會議室門拆舊換新；地面鋪磚維修；衛(wèi)生間整體改造；燈具等電器拆舊換新；線路整理
二、合同工期
開工日期：________年____月____日
計劃竣工日期：________年____月____日
預(yù)計合同工期：90天
三、承包方式和合同價款
（一）采用包工包料和總承包形式；
（二）合同價款：根據(jù)甲方現(xiàn)場工程量預(yù)估和定額預(yù)算，預(yù)付30%工程款，待工程完工結(jié)算后一次付清剩余70%工程款；
（三）具體工程內(nèi)容：根據(jù)甲方按需求現(xiàn)場指定位置項目施工，最后以甲方現(xiàn)場工程簽證的工程量執(zhí)行結(jié)算工程造價。
四、發(fā)包人（甲方）責(zé)任：
依照合同按時撥付工程進(jìn)度款。
五、承包人（乙方）責(zé)任：
1、按照合同和工程施工組織設(shè)計的'要求積極組織施工；
2、保質(zhì)保量完成甲方指定工程項目；
3、遵守施工現(xiàn)場環(huán)境管理，安全管理，文明施工管理，創(chuàng)建安全文明施工達(dá)標(biāo)工地。
六、工程質(zhì)量及驗收
1、乙方在施工中必須支持《百年大計、質(zhì)量第一》的方針，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，嚴(yán)格執(zhí)行建筑工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到一次性驗收合格。
2、乙方在施工中嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程檢驗制度，未經(jīng)質(zhì)檢部門或甲方、監(jiān)理代表檢驗的隱蔽工程不能進(jìn)行下一道工序。
3、乙方在施工中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，應(yīng)當(dāng)檢驗而未進(jìn)行檢驗的原材料不準(zhǔn)提前使用。（鋼材必須使用XX等大廠材料，水泥必須使用正規(guī)廠家）。
七、工程款支付方式
1、工程開工后，按工程進(jìn)度付工程總造價的30%，工程竣工驗收合格，并結(jié)算后一次性付清70%
八、質(zhì)量保修
按照國務(wù)院________年《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》保修的規(guī)定負(fù)責(zé)。
九、違約責(zé)任
1、乙方因質(zhì)量不合格造成的停工，全部責(zé)任由乙方承擔(dān)。
2、乙方因工程質(zhì)量不合格造成的返工，乙方應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。
4、如因甲方造成停工，不能按時交工，工期順延，情況嚴(yán)重的另行議定。
十、其它約定事項：
甲方：
法人代表：（簽章）
乙方：
代表人：（簽章）________年____月____日
建筑工程施工合同2
(GF——1999——0201)
合同編號： 字 號
中華人民共和國建設(shè)部 制定 國家工商行政管理局
第一部分 協(xié)議書
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容：
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準(zhǔn)文號：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
五、合同價款
金額(大寫)： 元(人民幣)
�。ぃ� 元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的'定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定 后生效
發(fā)包人：(公章) 承包人：(公章)
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼：
合同訂立時間： 年月 日
合同訂立地點：
建筑工程施工合同3
工程承包人： (以下簡稱甲方)
勞務(wù)分包人： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、公正和誠實、守信用的原則，鑒于已經(jīng)簽訂施工總承包合同，雙方就勞務(wù)分包事項經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。
一、勞務(wù)分包工作對象及提供勞務(wù)內(nèi)容
工程名稱：
工程地點：
分包范圍：施工圖范圍內(nèi)的清包工。
二、分包工期： 開工， 竣工，總工期 天，每推遲一天罰款壹百元(雨天順延)，提前一天獎勵壹佰元，獎懲兌現(xiàn)。
三、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)度要求
乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙及現(xiàn)場規(guī)范施工，執(zhí)行現(xiàn)行建筑安裝工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范，工程質(zhì)量必須達(dá)到合格等級。
乙方必須保證充足的勞動力并按照甲方進(jìn)度計劃施工，確保工期。
四、承包價格及結(jié)算方式、付款方式
土建部分人工、機(jī)械、工具、鐵絲、釘、扎絲、腳手架、電碴壓力焊對接、植筋錨固、抽排水、基槽開挖及回填夯實(不含電費、外運(yùn)土及土源)，按每平方米 元計算，建筑面積為平方米，總價元。 場地內(nèi)的所有材料裝卸、堆放、轉(zhuǎn)運(yùn)、模板、支撐、方木、施工機(jī)械的租用、進(jìn)退場、安裝、拆卸、維修和文明施工、安全施工等(安裝、裝飾另附分包價款)。 結(jié)算方式： 首付工程款 萬元，第一層頂柱梁板砼澆筑完畢付 萬元;第二層頂柱梁板砼澆筑完畢付 萬元;余下的 萬元經(jīng)竣工驗收合格后，一月內(nèi)付清(如拖欠工程款除按超過銀行存款利息付款外，乙方有權(quán)投訴)。
五、獎懲措施
乙方在施工過程中，工程質(zhì)量必須達(dá)到合格，否則處以工程承包價格10%的罰款。 乙方必須按照甲方的施工進(jìn)度計劃施工，在施工過程中進(jìn)行節(jié)點考核，不按時完成，每推遲一天，罰款100元。工程滯后三天或者進(jìn)度節(jié)點工期滯后一周的，甲方有權(quán)無條件更換施工隊伍，并不再支付本期的人工費(節(jié)點工期另附，見施工進(jìn)度橫道圖)。 因乙方施工管理不善或者造成因工程質(zhì)量返工事故處理等導(dǎo)致工期延誤時，施工工期不順延。施工過程中間驗收及隱蔽工程驗收;因乙方所做工程質(zhì)量達(dá)不到合格要求，造成的費用及工期延誤由乙方自行負(fù)責(zé)。
六、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、提供相應(yīng)的`施工圖紙一套，編寫詳細(xì)的施工組織設(shè)計，完成各項報表。
2、檢查驗收工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、施工進(jìn)度。
3、按時提供施工材料。
4、甲方在檢查工程質(zhì)量時如發(fā)現(xiàn)達(dá)不到驗收標(biāo)準(zhǔn)時，有權(quán)加以制止，并責(zé)令其整改，嚴(yán)重者令返工重做，由此發(fā)生的材料浪費及人工費用全部由乙方承擔(dān)。
5、乙方在施工過程中不服從甲方管理、指揮及文明施工方面違反操作規(guī)程的，甲方管理人員有權(quán)對乙方處以100-200元的罰款，并從本月支付工程款中扣除。
6、甲方應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度及時將材料采購到位，保證乙方不出現(xiàn)窩工現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)因材料不到位所造成誤工，經(jīng)甲方確認(rèn)給予誤工補(bǔ)助。同時，乙方應(yīng)提前24小時通知甲方供應(yīng)材料，否則不予補(bǔ)助。
7、甲方要對各主要工序進(jìn)行安全技術(shù)交底。
8、甲方人員經(jīng)常深入工地，加強(qiáng)對安全、質(zhì)量、材料及施工過程的監(jiān)督檢查和控制，指導(dǎo)施工工作。
9、完成竣工驗收資料，辦理竣工驗收手續(xù)和竣工決算。
七、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、必須嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
2、施工時必須做到工完料盡場地清，落地材料及時回收利用，不另計人工費，杜絕材料浪費，如材料用量超過定額用量時，超出部分材料自負(fù)，費用從工程款中扣除。
3、現(xiàn)場施工員和班組長必須現(xiàn)場負(fù)責(zé)，如遇特殊情況，須經(jīng)項目負(fù)責(zé)人同意，并委托他人負(fù)責(zé)，否則處罰100元/人次。
4、不得無故停工，如發(fā)現(xiàn)無故停工現(xiàn)象，甲方有權(quán)對乙方處以500-1000元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者清退出場，并拒付已完成的工程量款。
5、乙方要保持與甲方的良好溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，積極配合甲方。
6、必須保證現(xiàn)場施工人員遵守項目部各項規(guī)章制度。
7、乙方自備手頭工具，如鍬、銑、瓦刀、灰斗、棉線等。
八、其它
1、甲方有權(quán)對乙方的工作做臨時性調(diào)整，乙方應(yīng)積極配合。
2、圍墻以內(nèi)的安全文明施工，必須遵照要求作到活盡場清，不另計人工。
3、返工：由甲方原因造成的返工，甲方根據(jù)實際情況給予一定補(bǔ)償。
4、變更部分按照原承包價格中的定額預(yù)算有關(guān)相應(yīng)子目計算(增加或減少)。
5、現(xiàn)場質(zhì)量、安全管理、材料管理有相應(yīng)的懲罰措施。
6、施工單位的各項制度、質(zhì)量、安全條例均與本合同具有同等效力。
本合同一式四份，甲乙雙方各二份，雙方簽字后生效，工程款付清后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同4
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： 身份證號碼： (以下簡稱乙方)
甲方現(xiàn)將武勝香江豪庭工程基礎(chǔ)土石方分項工程人工勞務(wù)承包給乙方，根據(jù)甲乙雙方多次共同協(xié)商，在平等一致的基礎(chǔ)上，本著雙方互惠互利的原則，達(dá)成本合同條款，供雙方遵照執(zhí)行。
第一條：工程概況：
1 工程名稱：武勝香江豪庭
2 工程地點：武勝縣城祥升大道。
第二條：承包范圍：
發(fā)包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭 車庫 工程基礎(chǔ)土石方分項工程基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ)、部分外運(yùn)土石方、內(nèi)轉(zhuǎn)土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作內(nèi)容。
第三條：工期：
(一)開工日期： 年 月 日(根據(jù)甲方的工期要求)。
(二)竣工日期： 年 月 日(根據(jù)甲方的工期要求)。
第四條：工程價款：
1分部分項工程單價如下：
(1)獨立基礎(chǔ)：基礎(chǔ)土石方分項工程頁巖90.00元/m(條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ))、砂巖200元/m(條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ))。
(2)人工挖孔樁：土方90.00元/m3，頁巖140.00元/m3，板石(需要水鉆施工)280.00元/m3，土方中孤石按實際方量220.00元//m3。安全帽等)、夜間施工加班費、加餐費、場內(nèi)材料轉(zhuǎn)運(yùn)費及清除垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內(nèi)容：
(1)人工開挖場內(nèi)土方及建筑垃圾。
(2)人工開鑿場內(nèi)石方并滿足現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機(jī)吊裝轉(zhuǎn)運(yùn)到甲方指定地點。
(4)場內(nèi)排水工作。
(5)施工用腳手架的搭拆。
(6)完成該單項工序所需的各種設(shè)備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機(jī)、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等)。
(7)完成該分項工序的安全責(zé)任及相應(yīng)的`安全勞保用品費用。
(8)四川省文明工地施工要求本單項工序應(yīng)做的工作
3、零星簽證計時工60.00元/工日。
4、室內(nèi)取土夯實、回填 元/ m(含取土、運(yùn)土、分層回填、夯實)。
5、算工程量。
第五條：施工技術(shù)要求：
(一)、基礎(chǔ)土石方工程由甲方施工員向乙方進(jìn)行技術(shù)交底，并以書面形式由乙方代表簽證。
(二)、乙方代表必須指揮工人嚴(yán)格按施工圖、技術(shù)交底和施工規(guī)范嚴(yán)格施工。
(三)、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進(jìn)行，上一道工序完成驗收合格后，方可進(jìn)行下一道工序施工。
第六條：雙方責(zé)任及工作：
(二)、甲方工作：
1、為施工協(xié)調(diào)有關(guān)工作關(guān)系。
2、甲方施工員對工程進(jìn)度，施工步驟進(jìn)行安排，指導(dǎo)乙方施工，并對質(zhì)量安全工作進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查。
(二)、乙方工作：
1、嚴(yán)格執(zhí)行合同中對工程工期、質(zhì)量安全的要求，服從施工員及現(xiàn)場管理人員的安排，嚴(yán)格按照施工圖、交底記要和國家現(xiàn)行施工規(guī)范進(jìn)行施工。
2、加強(qiáng)對工人的管理，教育工人遵紀(jì)守法，加強(qiáng)安全、防火、防盜意識。嚴(yán)格要求工人按照建筑工人安全技術(shù)操作規(guī)程進(jìn)行施工作業(yè)，做好自檢工作。
3、組織工人文明施工，加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理，不允許工人打架罵人，做到工完場清。
第七條：工程質(zhì)量驗收
1、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。
2、因乙方造成的質(zhì)量問題而返工，由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任并承擔(dān)其材料及人工費，并接受罰款。如無法保證工程質(zhì)量進(jìn)度，甲方有權(quán)單方面終止本合同，所完成的部分分項工程經(jīng)驗收合格后按已完成金額的60%人工費(不加任何費用)結(jié)算給乙方，并清退出場。
第八條：人工費支付
本分項工程無進(jìn)度款，待工程完工驗收合格后一次性付清。
第九條：安全責(zé)任：
在分項工程單價中10%作為安全設(shè)施費和管理費。另簽定安全責(zé)任書，具有同等法律效力。
第十條：其他約定：
1、合同期內(nèi)乙方借故中途停工或退場，甲方有權(quán)拒付人工費，乙方所聘工人的工資由簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)支付。并同時承擔(dān)給甲方該分項工程總造價15%的違約金，由此給甲方造成的其它經(jīng)濟(jì)損失由乙方全額賠付。
2、乙方所需機(jī)具、用具由乙方自行解決，在甲方借用的設(shè)備在施工期間應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。如有損壞照價賠償或支付修理費。
3、嚴(yán)禁將所承包的分部分項工程分包給他人，否則甲方有權(quán)單方終止合同，所完成的部分分項工程經(jīng)驗收合格后按已完成量的60%人工費(不加任何費用)結(jié)算給乙方，并清退出場。
4、乙方如因工人素質(zhì)低、技術(shù)差等原因達(dá)不到質(zhì)量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀(jì)行為等，造成所有損失由乙方簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)。
5、甲方為乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公物，應(yīng)照價賠償。
6、由于乙方原因無故停工，每次處罰款20xx元以上。
第十一條 其它：
1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件，具有同等法律效力，應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
2、未盡事宜，由雙方協(xié)商，形成新的合同條款，雙方共同遵照執(zhí)行。
3、本合同一式叁份，甲方執(zhí)倆份，乙方執(zhí)壹份，具同等法律效力，雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格，結(jié)清尾款，自然失效，
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同5
發(fā) 包 人：(以下簡稱甲方)
承 包 人：(以下簡稱乙方)
說明：本合同根據(jù)廣東省建設(shè)廳推行的《廣東省建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)施工合同》編制而成，作為發(fā)包人和承包人的合同簽訂的版本，合同條款須根據(jù)招標(biāo)文件的要求及承包人的投標(biāo)文件內(nèi)容適當(dāng)調(diào)整補(bǔ)充;
第一部份 協(xié)議書
一、工程概況
工程名稱：***拘留所遷建工程
工程地點：***石鼔鎮(zhèn)原知青場
工程規(guī)模及內(nèi)容：辦公樓4層，監(jiān)房2層，高度16.5米，總建筑面積6849.22平方米
結(jié)構(gòu)形式： 框架
工程立項、規(guī)劃批準(zhǔn)文件號：高發(fā)改審函【20xx】16號
資金來源：爭取上級支持，不足部分由地方財政配套資金解決
二、工程承包范圍
承包范圍: 施工總承包(包括建筑及安裝工程)
三、合同工期
工程合同工期總?cè)諝v天數(shù)：235天。
擬從 20xx 年 12 月 30 日開始施工，至 20xx 年 8 月 21 日竣工完成
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：要求達(dá)到國家建設(shè)工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) (GB50300-20xx)合格以上。
五、合同價款
合同總價(大寫)： ** ;(小寫)： 7 元。
項目單價：□詳見承包人的'投標(biāo)報價書(招標(biāo)工程);
詳見經(jīng)確認(rèn)的工程量清單報價單或施工圖預(yù)算書(非招標(biāo)工程)。
六、組成合同的文件
組成合同的文件及其優(yōu)先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第 2.2 款賦予的規(guī)定一 致。
七、詞語含義
本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》第 1 條賦予它們的定義相同。
八、承包人承諾
承包人向發(fā)包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款，按照本合同約定實施、完成并 保修合同工程，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
九、發(fā)包人承諾
發(fā)包人向承包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款，按照本合同約定的時限和方法 支付工程款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
十、合同生效
訂立合同時間：年月日
訂立合同地點： ***公安局會議室 合同雙方當(dāng)事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后，于 即時 生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同6
一、建設(shè)工程施工合同具備的基本特征
《 合同法》第269條規(guī)定，建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價款的合同。包括工程勘察、設(shè)計、施工合同。建設(shè)工程合同的三種主要合同形式中，施工合同是最重要的建設(shè)工程合同。所謂建設(shè)工程施工合同即建設(shè)工程承包合同，是發(fā)包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的合同。依照施工合同，承包人應(yīng)完成一定的建筑、安裝工程任務(wù)，發(fā)包人應(yīng)提供必要的施工條件并支付工程價款，它與其他建設(shè)工程合同一樣是一種雙務(wù)合同，在訂立時應(yīng)遵循自愿、公平、誠實信用等原則。
施工合同是工程建設(shè)的主要合同，是施工單位進(jìn)行工程建設(shè)質(zhì)量管理、進(jìn)度管理、費用管理的主要依據(jù)之一。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，建設(shè)市場主體之間相互的權(quán)利義務(wù)關(guān)系主要是通過合同確立的。
《合同法》第287條規(guī)定，本章沒有規(guī)定的，適用承攬合同的規(guī)定�？梢钥闯�，建設(shè)工程施工合同是作為承攬合同的一種特殊類型來規(guī)定的。事實上，建設(shè)工程施工合同具備了承攬合同的所有特征，但又有著其自身的特點，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
第一、建設(shè)工程施工合同不僅受《合同法》的調(diào)整，而且還受到不同領(lǐng)域的多部法律及其他規(guī)范性文件調(diào)整。
從建設(shè)單位的層面來看，一項建設(shè)工程的完成，從土地使用權(quán)的取得、用地規(guī)劃的審批、建設(shè)工程的招標(biāo)投標(biāo)、施工單位的確定、到規(guī)劃設(shè)計的落實等等一系列法律關(guān)系的發(fā)生，這些過程很可能涉及到不同的領(lǐng)域如《土地管理法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等等，這都是建設(shè)工程施工合同的當(dāng)事人不能回避的，而且合同雙方當(dāng)事人和合同本身都將不同程度的受到這些法律關(guān)系的制約，所以從這個角度來講，建設(shè)工程施工合同涉及多領(lǐng)域受到多部法律和規(guī)范性文件調(diào)整。
第二、合同的簽訂、履行和終止有嚴(yán)格具體的程序限制。
從民法的理論看，一般合同的簽訂經(jīng)過“要約”和“承諾”兩個階段即可完成。但建設(shè)工程施工合同的簽訂有其特殊性，建設(shè)工程施工合同的簽訂則必須根據(jù)已被審批的工程項目計劃、初步設(shè)計、雙方辦理土地等審批手續(xù)后簽訂。如遇變更設(shè)計方案或工程造價，還需另行訂立補(bǔ)充協(xié)議。實行招投標(biāo)的工程項目應(yīng)按相應(yīng)的程序確定中標(biāo)單位并向中標(biāo)單位下達(dá)中標(biāo)通知書后30日內(nèi)簽訂合同。同時，在合同履行過程中要嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工規(guī)范進(jìn)行施工，并嚴(yán)格遵守合同約定的質(zhì)量控制、投資控制、進(jìn)度控制條款，還要接受預(yù)算和造價審查、竣工結(jié)算、質(zhì)監(jiān)部門的檢查等。 第三、國家宏觀政策和地方政府制定的建設(shè)方面的規(guī)章也是調(diào)整和解決建設(shè)工程施工合同糾紛的重要依據(jù)。
在市場經(jīng)濟(jì)條件下，建設(shè)工程的完成仍以計劃調(diào)控為主。雙方當(dāng)事人依法簽訂的建設(shè)工程施工合同體現(xiàn)了市場經(jīng)濟(jì)主體通過公平競爭取得的權(quán)利和將要承擔(dān)的義務(wù)，當(dāng)然應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行保護(hù)。但是國家根據(jù)市場運(yùn)作狀況，制定相應(yīng)的規(guī)章進(jìn)行宏觀調(diào)控，地方政府在權(quán)限范圍內(nèi)依法制定的規(guī)章，諸如投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整、項目的壓縮及設(shè)計計劃管理、工程預(yù)算定額、材料預(yù)算價格等同樣作為簽訂合同、履行合同、解決合同糾紛的依據(jù)。
建設(shè)工程施工合同特有的基本建設(shè)法律制度特征，體現(xiàn)了其自身的復(fù)雜性和專業(yè)性，它即遵循合同的一般原則，又包含多種特有的法律關(guān)系，從而構(gòu)成了基本建設(shè)法律制度的一大特色。
二、建設(shè)工程施工合同成立和生效的基本條件
從民事法律理論的角度看，對于建設(shè)工程施工合同來說，其成立和生效同樣是兩個不同性質(zhì)的問題，是兩個有著嚴(yán)格區(qū)別的法律概念。兩者有著嚴(yán)格的區(qū)別：第一，合同成立并不等于生效。理由是，合同的成立僅僅反映的是當(dāng)事人的意志，它體現(xiàn)了合同自由的原則；而合同的生效反映了國家的意志，即國家法律對已成立合同的一種法律認(rèn)可或稱價值判斷，它體現(xiàn)了國家對合同關(guān)系的干預(yù)，決定了合同的生效。另外，合同的成立是事實問題，而合同的生效是法律問題。合同的成立是合同生效的前提條件，但合同的成立和生效是兩個不同性質(zhì)的
問題，應(yīng)該嚴(yán)格加以區(qū)分。第二，在構(gòu)成要件上，合同的成立，是訂約當(dāng)事人就合同的主要條款達(dá)成合意，亦即合同因承諾生效而成立，故合同成立的條件一般就是承諾生效的條件。而合同生效的條件才是判斷合同是否具有法律效力的標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)于合同的生效要件或生效條件問題，我國學(xué)者也存在觀點上的不同和爭論。有人認(rèn)為：合同的有效要件是：
�。�1）內(nèi)容之確定；
�。�2）內(nèi)容之可能；
�。�3）內(nèi)容之合法；
（4）內(nèi)容的妥當(dāng)性。已成立的合同具備以上四個要件，才發(fā)生合同效力。梁彗星教授認(rèn)為民事行為生效要件分為一般生效要件和特別生效要件。一般生效要件指一般法律行為所共同的生效要件，包括當(dāng)事人須有相應(yīng)的民事行為能力、意思表示真實、標(biāo)的須合法、標(biāo)的須可能和確定。而特別生效要件指特定法律行為所特有的生效要件。大部分人認(rèn)為，所謂合同生效的要件，是指依法律規(guī)定合同發(fā)生法律效力應(yīng)具有的條件。它包括：
�。�1）合同當(dāng)事人必須具備相應(yīng)的民事行為能力；
�。�2）意思表示真實；
（3）合同內(nèi)容必須合法；
（4）合同標(biāo)的的確定和可能；
（5）合同必須符合法定形式等5個要件。
我認(rèn)為，雖然我國現(xiàn)行合同法律沒有就合同生效要件作出明確的規(guī)定，但《民法通則》和《合同法》已經(jīng)為我們概括和歸納合同生效要件提供了足夠的法律依據(jù)。根據(jù)上述法律規(guī)定，我認(rèn)為合同的生效要件可分為實質(zhì)要件和形式要件。所謂實質(zhì)要件，《民法通則》第55條規(guī)定，民事法律行為應(yīng)當(dāng)具備下列條件，
一是行為人具有相應(yīng)的民事行為能力；
二是意思表示真實；
三是不違反法律或社會公共利益。這些規(guī)定也就是合同生效的一般要件，亦稱實質(zhì)要件。所謂形式要件，對于有些合同，合同的生效還須具備特殊要件，也稱形式要件。這些合同主要包括兩種情形：
一是 當(dāng)事人根據(jù)《合同法》第45、46條的規(guī)定所訂立的合同，在所附條件成就時或所附生效時間到來時，合同才能生效；
二是根據(jù)《合同法》第44條第二款規(guī)定，依照法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，在辦理了批準(zhǔn)、登記等手續(xù)后，合同才能生效。因此，建設(shè)工程合同的生效必須要具備一定的前提條件。具體說來，一個建設(shè)工程施工合同要達(dá)到生效的程度，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
第一、合同的當(dāng)事人即發(fā)包人和承包人應(yīng)當(dāng)符合法律和行政法規(guī)要規(guī)定的條件，即合同的主體要件。
目前來看，我國沒有對發(fā)包人的資格等作出非常嚴(yán)格的規(guī)定，發(fā)包人可以是具備法人資格的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)、集體企業(yè)、私營企業(yè)、經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體和社會團(tuán)體，也可以是依法登記的個人合伙、個體經(jīng)營戶或自然人。但必須具有通過合法、完備手續(xù)取得的進(jìn)行工程建設(shè)項目發(fā)包的資格。而作為承包人的條件則十分嚴(yán)格。首先，承包人必須是單位。雖然《合同法》在總則和關(guān)于建設(shè)工程合同的第16章沒有明確規(guī)定建設(shè)工程合同的承包人的主體資格限制，但在《建筑法》和大量的建設(shè)方面的行政法規(guī)中均明確規(guī)定了建設(shè)工程施工合同的承包人必須是“單位”，尤其是最高人民法院公布的《審理建設(shè)工程施工合同司法解釋》可以看出一個信號，建設(shè)工程的承包人必須是法人單位，《審理建設(shè)工程施工合同司法解釋》
第1條規(guī)定，承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的，合同無效。這個條文可以看出，建設(shè)工程的承包人必須具備相關(guān)的資質(zhì)，且不說登記的高低問題，但有前提條件，符合申領(lǐng)資質(zhì)的必須是單位，《建筑法》第26條規(guī)定，承包建筑工程的單位應(yīng)當(dāng)持有依法取得的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。所以，從《合同法》的角度來看，這里的單位則只能是法人。其次，承包人必須具備建筑經(jīng)營資格。只有經(jīng)依法核準(zhǔn)擁有從事建筑經(jīng)營活動資格的企業(yè)法人，才有資格進(jìn)行建設(shè)工程承包經(jīng)營活動。1995年10月15日起施行的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，將建筑業(yè)企業(yè)分為工程總承包企業(yè)、施工承包企業(yè)和專項分包企業(yè)三類，并規(guī)定了具體的標(biāo)準(zhǔn)和條件。再次，承包人必須在自身擁有的資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承攬工程。在我國，對于建設(shè)工程承包人實行嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入制度。20xx年1月30日國務(wù)院令第279號發(fā)布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第25條規(guī)定，從事建設(shè)工程施工的單位應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。
第二、發(fā)包人和承包人共同的真實意思表示一致是建設(shè)工程施工合同的核心條件。
意思表示真實是指意思表示的行為人的表示行為應(yīng)當(dāng)真實反映其內(nèi)心的效果意思。意思表示不真實，即意思與表示不一致，可分為故意的意思與表示不一致、非故意的意思和表示不一致和不自由的意思表示不一致三種情況。故意的意思與表示不一致和不自由的意思與表示不一致如果構(gòu)成欺詐，并損害了國家利益，屬于合同法定無效的范疇。對于非故意的意思和表示不一致的情形，如果具備了“重大誤解”的條件，則屬于《民法通則》第59條和《合同法》
第54條規(guī)定的可變更或者可撤銷的合同。對于不自由的意思和表示不一致，可分為受欺詐和受脅迫所為的意思表示，則根據(jù)《民法通則》第58條和《合同法》第52條的規(guī)定，這兩種行為如果損害了國家利益，均構(gòu)成合同無效的法定原因，否則構(gòu)成合同可撤銷的原因。 需要指出的是，《合同法》和《民法通則》有一個明顯的區(qū)別是把《民法通則》第58條規(guī)定的“一方以欺詐、脅迫的手段”訂立合同的行為分為二種情形來處理：如果是損害了國家利益，屬當(dāng)然無效；如果是損害的是合同相對人的利益，則根據(jù)《合同法》第54條規(guī)定相對方可以要求變更或撤銷，而不再一律認(rèn)定無效，這不僅尊重了合同當(dāng)事人的意愿，保護(hù)了當(dāng)事人的利益，鼓勵了交易行為，而且還減少了因合同無效而給社會帶來的損失。我認(rèn)為這一規(guī)定是正確的，也符合合同法理論與司法實踐的發(fā)展方向。
意思表示真實是民法通則規(guī)定的民事行為生效的要件之一，但對于合同來說，則其生效還應(yīng)具備合同雙方協(xié)商一致的條件。建設(shè)工程施工合同是雙務(wù)合同，因此也應(yīng)當(dāng)具備發(fā)包人和承包人就合同內(nèi)容協(xié)商一致的條件。
第三、建設(shè)工程施工合同的當(dāng)事人即發(fā)包人和承包人在簽訂合同的過程中應(yīng)當(dāng)履行法律和行政法規(guī)規(guī)定的必須履行的程序
這一條件是建設(shè)工程合同所特有的條件。如前所述，建設(shè)工程往往涉及到國計民生而且一般投資規(guī)模較大，所以國家對建設(shè)行為予以更多的關(guān)注并通過法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章以及地方性法規(guī)來進(jìn)行約束和規(guī)范。如依照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（以下簡稱《招標(biāo)投標(biāo)法》）第三條的規(guī)定，在我國境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項目包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進(jìn)行招標(biāo)：①大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；②全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；③使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。這些項目的具體范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，由國務(wù)院發(fā)展計劃部門會同國務(wù)院有關(guān)部門制訂，報國務(wù)院批準(zhǔn)。任何單位和個人不得將依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。依法應(yīng)當(dāng)招標(biāo)而未招標(biāo)的合同無效。
第四、建設(shè)工程施工合同應(yīng)當(dāng)符合法律規(guī)定的形式要件。
《合同法》第270條規(guī)定，建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。第275條規(guī)定，施工合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付時間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。
由于建設(shè)工程施工合同具有標(biāo)的額大、履行時間長、不能即時清結(jié)等特點，因此應(yīng)當(dāng)采用書面形式。對有些建設(shè)工程合同，國家有關(guān)部門制定了統(tǒng)一的示范文本。采用示范文本或其他書面形式訂立的建設(shè)工程施工合同，在組成上并不是單一的，凡能體現(xiàn)發(fā)包人和承包人協(xié)商一致內(nèi)容的文字材料，包括各種文書、電報、圖表等，均為建設(shè)工程施工合同的組成部分。 第五、內(nèi)容合法，不違反法律或社會公共利益。
在關(guān)于認(rèn)定合同是否有效的標(biāo)準(zhǔn)上，《民法通則》和《合同法》采用的'是兩種截然不同的表述方法�！睹穹ㄍ▌t》是用肯定的語氣在第55條明確規(guī)定“不違反法律或社會公共利益”的民事行為才是有效的民事行為；而《合同法》采用的是否定的語氣，在第52條規(guī)定“違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定”的合同屬于“合同無效”的情形。
在《合同法》頒布實施以后，最高人民法院的兩個司法解釋先后對這個問題進(jìn)行了進(jìn)一步的明確界定：最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（一）》第四條明確規(guī)定：“合同法實施以后，人民法院確認(rèn)合同無效，應(yīng)當(dāng)以全國人大及其常務(wù)委員會制定的法律和國務(wù)院制定的行政法規(guī)為依據(jù)，不得以地方性法規(guī)、行政規(guī)章為依據(jù)�！倍罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》則將建設(shè)工程施工合同認(rèn)定無效的標(biāo)準(zhǔn)再次嚴(yán)格界定為五種情況（下文將詳細(xì)論述）。對于這樣規(guī)定的原因，最高人民法院副院長黃松友是這樣解釋的：建設(shè)工程施工合同受到不同領(lǐng)域的多部法律及其他規(guī)范性文件調(diào)整。法律、行政法規(guī)和部頒規(guī)章中調(diào)整建設(shè)工程施工合同的強(qiáng)制性規(guī)范就有六十多條，如果違反這些規(guī)范都以違反法律強(qiáng)制性規(guī)定為由而認(rèn)定合同無效，不符合《合同法》的立法本意，不利于維護(hù)合同穩(wěn)定性，也不利于保護(hù)各方當(dāng)事人的合法權(quán)益，同時也會破壞建筑市場的正常秩序。我們認(rèn)為，法律和行政法規(guī)中的強(qiáng)制性規(guī)定，有的屬于行政管理規(guī)范，如果當(dāng)事人違反了這些規(guī)范應(yīng)當(dāng)受到行政處罰，但是不應(yīng)當(dāng)影響民事合同的效力。從相關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)范內(nèi)容看，可分為兩類：一是保障建設(shè)工程質(zhì)量的規(guī)范，二是維護(hù)建筑市場公平競爭秩序的規(guī)范�！督忉尅返�1條和第4條將這兩大類分為以下五種情形：
一是承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；
二是沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的；
三是建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的；
四是承包人非法轉(zhuǎn)包建設(shè)工程的；
五是承包人違法分包建設(shè)工程的。當(dāng)然，《民法通則》和《合同法》等基本法律規(guī)定的合同無效的情形，也應(yīng)當(dāng)適用于建設(shè)工程施工合同。
三、建設(shè)工程領(lǐng)域強(qiáng)制性規(guī)定的認(rèn)定對合同效力的影響
《合同法》第52條規(guī)定，違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的合同屬于合同無效的情形。但是隨著法律理論的深入研究，學(xué)者逐漸認(rèn)識到違反強(qiáng)制性規(guī)定并不必然一定會導(dǎo)致建設(shè)工程施工合同無效，正如最高人民法院副院長黃松友所說，在建設(shè)工程領(lǐng)域中，法律和行政法規(guī)中的強(qiáng)制性規(guī)定，有的屬于行政管理規(guī)范，如果當(dāng)事人違反了這些規(guī)范應(yīng)當(dāng)受到行政處罰，但是不應(yīng)當(dāng)影響民事合同的效力。在涉及合同無效的重要判斷標(biāo)準(zhǔn)中，司法實踐中對強(qiáng)制性規(guī)范的認(rèn)識，是判斷施工合同效力的根本準(zhǔn)則，所以如何判斷強(qiáng)制性規(guī)定以及判斷強(qiáng)制性規(guī)定的種類就顯得至關(guān)重要。
在建設(shè)工程領(lǐng)域的強(qiáng)制性法規(guī)主要存在于兩個方面。一部分是《合同法》中有關(guān)對建設(shè)工程合同的特殊規(guī)定部分；另一部分分布在《建筑法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等經(jīng)濟(jì)行政類法律法規(guī)之中。第一部分的強(qiáng)制性規(guī)范涉及的是建設(shè)工程領(lǐng)域最基礎(chǔ)的方面，所以一旦違反即應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無效。違反第二部分的強(qiáng)制性規(guī)定的法律后果則需要具體考察。如果法律法規(guī)是徹底阻止這類合同實施，并且認(rèn)定合同有效會直接損害工程質(zhì)量等涉及國計民生等重大利益時，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定合同無效；如果違反禁止性規(guī)定只會損害一方民事主體利益，或者僅僅是違反監(jiān)管，而不直接涉及工程質(zhì)量等根本性問題時，一般不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定建設(shè)工程合同無效，換句話說，違反建設(shè)工程領(lǐng)域的法律法規(guī)主要看違反的強(qiáng)制性規(guī)范是管理性質(zhì)的規(guī)范還是效力性質(zhì)的規(guī)范，違反管理性質(zhì)的規(guī)范性文件不會影響到合同的效力。
有人認(rèn)為，把強(qiáng)制性規(guī)定區(qū)分為效力規(guī)定和取締規(guī)定，其劃分標(biāo)準(zhǔn)可以有以下幾個方面，
第一，法律、法規(guī)明確規(guī)定違反強(qiáng)制性規(guī)定將導(dǎo)致合同無效或者不成立，該規(guī)定就屬于效力性規(guī)定。
第二，法律、法規(guī)雖然沒有明確規(guī)定違反強(qiáng)制性規(guī)定將導(dǎo)致合同無效或者不成立，但違反該規(guī)定或者繼續(xù)旅行合同將損害國家理合和社會公共利益，也應(yīng)該屬于效力性規(guī)范。
第三，法律、法規(guī)雖然沒有明確規(guī)定違反強(qiáng)制性規(guī)定將導(dǎo)致合同無效或者不成立，但違反該規(guī)定或者繼續(xù)旅行合同只是損害當(dāng)事人利益，這樣的規(guī)定就屬于取締規(guī)范，例如，《建筑法》
第7條規(guī)定，建設(shè)工廠開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向工廠所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門申請領(lǐng)取施工許可征。該條規(guī)定就屬于取締性規(guī)范，它本身是建設(shè)行政主管部門對建設(shè)單位的項目工程的監(jiān)管，建設(shè)單位沒有領(lǐng)取施工許可證本身沒有損害國家的重大利益和社會公共利益，建設(shè)單位受到罰款處罰只是僅僅損害建設(shè)單位利益而已。 有人認(rèn)為，對強(qiáng)制性規(guī)范區(qū)分為效力性規(guī)范和管理性質(zhì)的強(qiáng)制性規(guī)范，這種區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)最主要的基本原則是從行政立法的目的和強(qiáng)制性規(guī)范的設(shè)立目的。這種觀點認(rèn)為，如果法律規(guī)范純粹是為了行政管理的需要，并不涉及民事主體之間利益關(guān)系的意圖，應(yīng)該把這類管理性規(guī)范排除在認(rèn)定合同效力依據(jù)之外。例如，房地產(chǎn)行政主管部門規(guī)定，預(yù)售商品房買賣合同應(yīng)該經(jīng)過房地產(chǎn)主觀部門登記備案。實踐中當(dāng)事人沒有按照主管部門的規(guī)定登記備案，這種顯然是違反了強(qiáng)制性規(guī)定，但這種行為不導(dǎo)致合同無效。最高人民法院頒布的《關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件若干問題的解釋》第6條規(guī)定，當(dāng)事人以商品房預(yù)售合同未按照法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理登記備案手續(xù)為由，請求確認(rèn)合同無效的，不予支持。這就是典型的出于管理性質(zhì)的強(qiáng)制性備案規(guī)定，完全是行政管理的需要而制定，買賣合同的登記備案與否，從本質(zhì)上不會損害國家利益，所以出于行政管理而指定的強(qiáng)制性規(guī)定是排除在認(rèn)定合同效力范圍之外，同樣在建設(shè)工程領(lǐng)域違反《建筑法》和違反《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等法律行政法規(guī)的行為并不必然會導(dǎo)致合同無效。
總的來說，認(rèn)定建設(shè)工程施工合同效力的最基本判斷標(biāo)準(zhǔn)是《合同法》第52條規(guī)定，違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的合同無效。具體在認(rèn)定合同效力時主要看幾個方面，
第一，強(qiáng)制性規(guī)范禁止的對象只是行為手段或者行為方式，或者禁止的是行為的外部條件如經(jīng)營時間、地點等，而允許依其他手段、方式或者時間、地點作出行為的，這時，法律本意不是禁止行為效果的發(fā)生，而在于規(guī)范人們的行為舉止，這類規(guī)范則為管理性規(guī)范。違反該規(guī)范不導(dǎo)致合同無效。
第二，強(qiáng)制性規(guī)范的禁止目的是為了保護(hù)國家利益還是為了保護(hù)民事主題的利益。如果法律徹底阻止這類行為實施，并且認(rèn)定合同有效會直接損害國家的利益，屬于效力性規(guī)范，如果違反只損害一方民事主題利益時，則屬于管理性規(guī)范，也就是說違反禁止性規(guī)范只是針對合同一方的，而且該禁止規(guī)定完全是作為一方紀(jì)律條款規(guī)定的，就不是效力性規(guī)范。我同意該說法，從最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》來看，也是從上述規(guī)范認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)來判斷施工合同的效力。
建筑工程施工合同7
第一部分協(xié)議書發(fā)包人（全稱）：__________________________________________________________________承包人（全稱）：__________________...
第一部分協(xié)議書
發(fā)包人（全稱）：__________________________________________________________________
承包人（全稱）：__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：______________________________________________________________________
工程地點：______________________________________________________________________
工程內(nèi)容：______________________________________________________________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準(zhǔn)文號：___________________
資金來源：______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍：______________________________________________________________________
三、合同工期：
開工日期：______________________________________________________________________
竣工日期：______________________________________________________________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________________________________________________________________
五、合同價款
金額（大寫）：_____________________________元（人民幣）
�。ぃ篲____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
�。�、本合同協(xié)議書
�。�、中標(biāo)通知書
�。�、投標(biāo)書及其附件
４、本合同專用條款
�。怠⒈竞贤ㄓ脳l款
�。�、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
�。�、圖紙
８、工程量清單
９、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的'洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點： _________________________________________________________________
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發(fā)包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________
住所：_______________________________住所：______________________________________
法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________
委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________
電話：_______________________________電話：______________________________________
傳真：_______________________________傳真：______________________________________
開戶銀行：___________________________開戶銀行：__________________________________
賬號：_______________________________賬號：______________________________________
郵政編碼：__________________________郵政編碼：_________________________________。
建筑工程施工合同8
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
承包方:
按照《中華人民共和國合同法》, 及其有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方協(xié)商一致達(dá)成以下協(xié)議：
一、工程名稱：
二、工程地點：（合同履行地）：
三、承包范圍：
四、合同價款：
五、結(jié)算方式：以實際回填方量進(jìn)行結(jié)算
六、付款方式： 工程開工后，乙方按月上報進(jìn)度，以監(jiān)理和甲方確認(rèn)的工程量以及合同包干單價計算進(jìn)度款，按85%付款比例通過轉(zhuǎn)賬方式于7日內(nèi)支付，乙方出具工程發(fā)票。
七、甲、乙雙方責(zé)任：
1、甲方責(zé)任：
�。�1）向乙方提供相關(guān)圖紙和工程地質(zhì)資料，并保證數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確。
（2）將水準(zhǔn)點與坐標(biāo)點以書面形式交給乙方，并進(jìn)行現(xiàn)場交驗。
�。�3）組織乙方和設(shè)計單位進(jìn)行圖紙會審，向乙方進(jìn)行設(shè)計交底。
�。�4）協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線的保護(hù)。
2、乙方責(zé)任：
（1）做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)工作。
（2）有義務(wù)做好施工現(xiàn)場的文明施工，夜間施工必須確保場內(nèi)
�。�3）認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令進(jìn)行施工。隨時接受甲方代表的檢查檢驗。
八、安全責(zé)任：
1、施工企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)施工有關(guān)規(guī)定及條款。
2、乙方未按合同約定和安全生產(chǎn)規(guī)定進(jìn)行施工，甲方對乙方現(xiàn)場提出的.書面及口頭要求均有效，因乙方未按照甲方提出的書面及口頭要求整改，由此造成的安全責(zé)任概由乙方負(fù)責(zé)。
九、其他約定：
1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行友好協(xié)商。
2、本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽章后生效，款付清后失效。
甲 方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人簽字（蓋章）：法定代表人簽字（蓋章）： 委托代理人簽字（蓋章）：委托代理人簽字（蓋章）： 電 話：電 話：
日 期：日 期：
建筑工程施工合同9
發(fā)包人（全稱）：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
承包人（全稱）：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容：
工程立項批準(zhǔn)文號：
資金來源：
工程承包范圍：
二、合同工期
合同工期總?cè)諝v天數(shù)__________天
開工日期：_____年_____月_____日
竣工日期：_____年_____月_____日
三、工程總造價
1、簽約合同價為：________________
人民幣（大寫）_________（_________元）；
其中：（1）安全文明施工費：
人民幣（大寫）____（____元）；
�。�2）材料和工程設(shè)備暫估價金額：
人民幣（大寫）____（____元）；
�。�3）專業(yè)工程暫估價金額：
人民幣（大寫）____（____元）；
（4）暫列金額：
人民幣（大寫）____（____元）。
2、合同價格形式：________________
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量符合_______質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
五、材料的提供
承包人在每月____日將下月采購的材料設(shè)備以報表形式報發(fā)包人，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后方可采購。采購的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認(rèn)后方可使用。
六、雙方一般權(quán)利義務(wù)
1、發(fā)包人派駐的工程師
姓名：____________________；職務(wù)：_____________________；
職權(quán)：___________________________________________________。
2、監(jiān)理單位委派的工程師
姓名：____________________；職務(wù)：_____________________；
發(fā)包人委托的職權(quán)：_____________________________________；
需要取得發(fā)包人批準(zhǔn)才能行使的職權(quán)：________________________________。
3、不實行監(jiān)理的，工程師的職權(quán)：___________________________________。
4、承包人代表
姓名：____________________；職務(wù)：_____________________；
職權(quán)：_________________________________________________。
5、發(fā)包人代表
姓名：____________________；職務(wù)：_____________________；
職權(quán)：___________________________________________________。
七、工程價款結(jié)算
1、合同簽訂三日內(nèi)，甲方應(yīng)付工程總造價的_____%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成三日內(nèi)，甲方再付工程總造價的_____%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格，三日內(nèi)甲方再付工程總造價的_____%給乙方作工程尾款。
八、工程的驗收
1、各工序應(yīng)按施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制，每道工序完成后，專職質(zhì)量檢查員應(yīng)進(jìn)行檢查。
2、施工時對路基的中線樁位進(jìn)行放樣測量，對箱涵的基坑開挖及所有基礎(chǔ)位置進(jìn)行放樣，由專職質(zhì)量檢查員組織監(jiān)理對測量放樣進(jìn)行復(fù)測，保證施工的準(zhǔn)確性。
3、臺背或墻后填土、路基填筑碾壓完成規(guī)定作業(yè)遍數(shù)后，在平整度符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，采用灌砂法進(jìn)行檢驗路基壓實度，檢驗合格，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽證后方可進(jìn)行下一層填筑。
4、鋼筋施工過程中專職質(zhì)量檢查員應(yīng)對鋼筋規(guī)格、數(shù)量、位置隨時進(jìn)行復(fù)核檢查，特別注意一些較復(fù)雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋，在安裝完成后應(yīng)進(jìn)行檢查驗收，鋼筋必須綁扎牢固，鋼筋不得有滑動、轉(zhuǎn)折、移位等情況。
九、維修責(zé)任
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)當(dāng)在接到修理通知之日起7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理的，發(fā)包人可以委托其他人員修理。
2、發(fā)生須緊急搶修事故的.，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場搶修。
3、對于涉及結(jié)構(gòu)安裝的質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定，立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報告，采取安全防范措施；由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案，承包人實施保修。
4、質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收
十、違約責(zé)任
發(fā)包方、承包方應(yīng)當(dāng)共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的賠償。
十一、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發(fā)包人：（公章）
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
______年___月___日
承包人：（公章）
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
______年___月___日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑工程施工合同09-24
建筑裝飾工程施工合同02-19
建筑裝飾工程施工合同03-29
建筑工程施工合同03-18
建筑工程施工安全合同05-12
【熱門】建筑工程施工合同12-22
建筑工程施工合同【推薦】12-23
建筑工程施工合同【精】12-23
【推薦】建筑工程施工合同12-23
建筑工程施工合同【薦】12-20