久99视频精品永久免费,亚洲性福利视频网站

模具購銷合同推薦度：
模具的購銷合同推薦度：
模具購銷合同模版推薦度：
模具制造合同推薦度：
模具鋼材采購合同推薦度：
相關(guān)推薦

模具合同范文錦集7篇

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家收集的模具合同7篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

模具合同范文錦集7篇

模具合同篇1

　　定作方：承攬方：

　　地址: 地址:

　　電話: 電話:

　　傳真: 傳真:

　　聯(lián)系人: 聯(lián)系人:

　　一、經(jīng)雙方友好協(xié)商, 定作方委托承攬方加工生產(chǎn)__ __ 模具共______ 套，模具及零件加工合作合同范本。雙方達(dá)成如下加工協(xié)議模具基本情況：

　　產(chǎn)品名稱序號零件名稱穴數(shù)( 模具類型) 模具單價(jià)(RMB 元)

　　交貨條件

　　總價(jià)：(含17% 增值稅)

　　二、以上各套模具使用材質(zhì)：_____________________( 以上模具用料由承攬方提供) 。

　　三、雙方的權(quán)利及責(zé)任：

　　定作方責(zé)任及權(quán)利如下：

　　1. 定作方負(fù)責(zé)交付給承攬方本項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)度要求及計(jì)劃，并盡可能地提供項(xiàng)目的銷售預(yù)測。

　　2. 定作方負(fù)責(zé)交付給承攬方執(zhí)行本合同所需的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料，并且負(fù)責(zé)技術(shù)方面的支持工作。

　　3. 對交付給承攬方的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)技術(shù)資料，定作方具有唯一的解釋權(quán)，當(dāng)發(fā)生歧義時(shí)，承攬方應(yīng)征詢定作方意見，由定作方確認(rèn)。

　　4. 承攬方完成模具的設(shè)計(jì)和制造后，由定作方去承攬方現(xiàn)場對模具進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)或由承攬方提供產(chǎn)品樣品到定作方進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)。本合同中所指模具包含產(chǎn)品本身的模具及后續(xù)生產(chǎn)所需的夾治具和模具。

　　承攬方權(quán)利及責(zé)任如下：

　　1. 承攬方負(fù)責(zé)根據(jù)定作方提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行模具的設(shè)計(jì)和制造，承攬方負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定按時(shí)完成符合定作方設(shè)計(jì)要求的模具。

　　2. 承攬方負(fù)責(zé)按時(shí)按量提供認(rèn)證及樣板測試、試產(chǎn)所需的產(chǎn)品。同時(shí)承攬方必須提供相關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)的檢驗(yàn)測試報(bào)告供定作方確認(rèn)。如需修/ 改模, 送板時(shí)同時(shí)也要附檢驗(yàn)測試報(bào)告(注明修改的地方)

　　3. 模具由定作方認(rèn)證合格后，由承攬方負(fù)責(zé)模具的封存。如定作方同意承攬方進(jìn)行產(chǎn)品的后續(xù)加工生產(chǎn)，則由承攬方負(fù)責(zé)模具的修理和維護(hù)，承攬方必須根據(jù)定作方或定作方授權(quán)的第三方的訂單進(jìn)行批量生產(chǎn)。

　　4. 對給定作方生產(chǎn)的所有模具，承攬方應(yīng)提供的詳細(xì)的設(shè)計(jì)圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad 或Pro-Eng(PRO-el2) 制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準(zhǔn)。

　　四、技術(shù)條款：

　　1. 模具的修理和維護(hù)：在生產(chǎn)過程中模具的修理和維護(hù)由承攬方負(fù)責(zé);

　　2. 在雙方協(xié)商無異議之后，定作方提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)技術(shù)資料給承攬方, 并派工程人員同承攬方進(jìn)行技術(shù)交流或承攬方派工程人員到定作方進(jìn)行技術(shù)交流，產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求列表見附件1 ;

　　3. 承攬方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品能夠達(dá)到定作方的品質(zhì)要求。

　　4. 承攬方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品的產(chǎn)能能夠達(dá)到承攬方的交貨要求：

　　日產(chǎn)能：_______K 月產(chǎn)能：______K

　　5. 承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達(dá)到萬次。

　　6. 未經(jīng)定作方允許, 嚴(yán)禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進(jìn)行加工，否則視為違約，由承攬方依本合同的違約條款承擔(dān)違約責(zé)任。

　　五、商務(wù)條款：

　　1. 模具價(jià)格：

　　1.1 經(jīng)雙方協(xié)商后，由承攬方提供定作方認(rèn)可的模具最終報(bào)價(jià)，并簽訂價(jià)格確認(rèn)書，作為本合同不可缺少的一部分。

　　1.2 模具合同總金額(含___ _% 增值稅)RMB__ _ 。

　　1.3 模具價(jià)格總金額已包含如下費(fèi)用，承攬方不得以以下原因向定作方要求費(fèi)用：

　　1.3.1 承攬方對產(chǎn)品進(jìn)行成型/ 二次加工/ 組裝所需的所有夾具和治具的模具的費(fèi)用;

　　1.3.2 承攬方按合同規(guī)定進(jìn)行模具設(shè)計(jì)、試模所需的材料和設(shè)備及人工等費(fèi)用;

　　1.3.3 承攬方提供給定作方進(jìn)行模具和產(chǎn)品認(rèn)證的試模樣品(套)的費(fèi)用;

　　1.3.4 承攬方為保證模具正常生產(chǎn)制作的模具易損備件的費(fèi)用;

　　1.3.5 承攬方為保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)所準(zhǔn)備的其他工序的相關(guān)工具和治具的費(fèi)用。

　　1.4 當(dāng)定作方書面要求承攬方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的變更對模具進(jìn)行修改時(shí)，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則承攬方不需向定作方收費(fèi);如果模具修改較復(fù)雜，對整個(gè)模具的結(jié)構(gòu)影響很大，則由承攬方根據(jù)修改模具所需工時(shí)向定作方報(bào)價(jià)，由定作方承擔(dān)相應(yīng)的模具修改費(fèi)用。如果因?yàn)槌袛埛降脑? 因模具不能滿足定作方的要求而進(jìn)行的修�；蚋哪�, 定作方不承擔(dān)任何責(zé)任，合同范本《模具及零件加工合作合同范本》。

　　1.5 由于承攬方原因?qū)е露ㄗ鞣叫枰ㄙM(fèi)正常技術(shù)支持外的人工及費(fèi)用，承攬方應(yīng)根據(jù)定作方認(rèn)可的方式給予相應(yīng)的補(bǔ)償。

　　2. 開模進(jìn)度：

　　2.1 承攬方在收到定作方確認(rèn)后的產(chǎn)品圖檔之后，即開始進(jìn)入模具設(shè)計(jì)和制作階段, 開模周期為__ 天。

　　2.2 由于定作方原因造成制模進(jìn)度的延誤，不計(jì)算在內(nèi)。

　　2.3 如果承攬方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯(cuò)誤，導(dǎo)致模具無法驗(yàn)收合格而定作方又急需生產(chǎn)，承攬方應(yīng)先用現(xiàn)有的模具安排生產(chǎn)，同時(shí)再根據(jù)圖紙和樣板要求免費(fèi)重新開模。

　　3. 付款方式:

　　乙方同意甲方按如下方式付款。

　　3.1 結(jié)算的方式：

　　;開17% 增值稅發(fā)票。

　　3.1.1 本合同制造整批模具的總金額( 含增值稅) 為人民幣_________ 元整(人民幣________ 元整)，定作方支付模具總金額的_____% ，剩余___% 模具費(fèi)分?jǐn)傇谑譑產(chǎn)品內(nèi)，如果訂單數(shù)量不足K ，定作方需補(bǔ)給承攬方未攤完的模具費(fèi)。

　　3.1.2 自雙方合同簽訂后，承攬方提供增值稅發(fā)票( 模具總額的_ 0%), 定作方在二十個(gè)工作日內(nèi)支付。

　　4. 產(chǎn)品定單：唯有產(chǎn)品樣品品質(zhì)驗(yàn)收合格且經(jīng)定作方書面確認(rèn)后，承攬方方可接受定作方或定作方授權(quán)的第三方的訂單。定作方授權(quán)的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同。

　　六、產(chǎn)品品質(zhì)保證

　　承攬方在完成模具后，承攬方同意按照定作方品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)以保證產(chǎn)品品質(zhì)( 首件確認(rèn)報(bào)告) 。

　　定作方對品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容根據(jù)實(shí)際需要保留修改的權(quán)利。

　　七、模具所有權(quán)

　　1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )的`所有權(quán)，均歸定作方所有，承攬方不得干涉定作方對模具的處置權(quán)。如在承攬方生產(chǎn), 由承攬方負(fù)責(zé)保管, 未經(jīng)定作方同意, 承攬方不得將此模具提供給第三者生產(chǎn), 否則定作方有權(quán)要求承攬方退還模具費(fèi)并賠償造成的損失。

　　2. 定作方付清模具款后，要求將模具從承攬方處轉(zhuǎn)出時(shí)，承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進(jìn)行轉(zhuǎn)移驗(yàn)收，并自行承擔(dān)費(fèi)用將磨損部件更換以保證重新開始生產(chǎn)。承攬方有義務(wù)對模具進(jìn)行組裝、防銹和包裝處理，并發(fā)運(yùn)至定作方指定的地點(diǎn)。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )和所有夾治具必須同時(shí)轉(zhuǎn)移給定作方。

　　3. 模具轉(zhuǎn)移過程中，如因承攬方不當(dāng)組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產(chǎn)生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔(dān)。

　　八、模具維護(hù)

　　1. 承攬方保證模具使用壽命萬次, 并在此期間內(nèi)由承攬方負(fù)責(zé)免費(fèi)保養(yǎng)維修, 如模具在使用壽命內(nèi)不能使用, 承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)更換或重新開模, 并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。

　　2. 承攬方應(yīng)對模具的修改、維護(hù)和修理等情況及時(shí)登記造冊，無論此種修改、維護(hù)和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關(guān)的技術(shù)細(xì)節(jié)或證據(jù)，定作方可以隨時(shí)間登記，無需通知。承攬方每三個(gè)月應(yīng)將登記記錄復(fù)印一次給定作方。承攬方應(yīng)主動定期完成此項(xiàng)任務(wù)，無需定作方另行提出要求。

　　九、知識產(chǎn)權(quán)

　　1. 本合同所涉及的產(chǎn)品造型及定作方提供的設(shè)計(jì)圖紙和其他資料中所包含的知識產(chǎn)權(quán)為定作方所擁有，未經(jīng)定作方許可，承攬方不得向任何公司和個(gè)人泄漏，否則由此產(chǎn)生的一切損失由承攬方負(fù)責(zé);定作方僅同意承攬方基于本合同項(xiàng)下的目的使用定作方所提供的一切資料和信息,

　　2. 承攬方同意其不會將定作方所提供的設(shè)計(jì)圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的, 否則定作方有權(quán)追究承攬方相應(yīng)的責(zé)任; 未經(jīng)定作方書面許可，承攬方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。

　　3. 未經(jīng)定作方許可，嚴(yán)禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產(chǎn)生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負(fù)責(zé);

　　4. 其它未盡保密事項(xiàng)，依定作方與承攬方簽訂的“ 保密協(xié)議” 執(zhí)行。

　　十、違約責(zé)任

　　1. 如果承攬方方未能按五、2.1 中規(guī)定的各階段的進(jìn)度完成模具制作及送樣，由承攬方承擔(dān)違約責(zé)任。每延誤一天，承攬方須付給定作方本合同總金額的% 作為罰金，罰金累計(jì)額最多不超過本合同模具總金額。

　　2. 如果因?yàn)槌袛埛降脑蛟斐沙袛埛教峁┙o定作方的產(chǎn)品的品質(zhì)達(dá)不到定作方的要求并且在組裝過程中導(dǎo)致其他物料的損失和報(bào)廢，承攬方全額賠償損失和報(bào)廢的物料及因此形成的人工/ 停線費(fèi)用。雙方可另行簽署<< 生產(chǎn)用原材料/ 零部件采購合同>> 進(jìn)行約定。

　　3. 如果因?yàn)槌袛埛降脑蛟斐沙袛埛教峁┙o定作方的產(chǎn)品的品質(zhì)和進(jìn)度達(dá)不到定作方的要求，使定作方及其客戶錯(cuò)過了產(chǎn)品上市的最佳時(shí)機(jī)，或者定作方被迫因此取消此項(xiàng)目，從而使定作方及其客戶遭受嚴(yán)重的研發(fā)損失和備料損失，則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外，視實(shí)際情況承攬方另外承擔(dān)定作方直接及間接的經(jīng)濟(jì)損失。

　　4. 如承攬方因?yàn)椴豢煽咕芰?包括戰(zhàn)爭、火災(zāi)、罷工和中國法律規(guī)定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，定作方允許定作方免責(zé)。承攬方應(yīng)在不可抗拒力發(fā)生后24 小時(shí)內(nèi)以)書面形式通知定作方，并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)2 周以上，定作方有權(quán)取消本合同。

　　5. 其它未盡事宜：按《合同法》執(zhí)行。

　　十一、糾紛解決

　　對于實(shí)施本合同而發(fā)生的任何爭議, 雙方首先通過友好協(xié)商解決, 如在30 天內(nèi)協(xié)商不成, 任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區(qū)人民法院處理。

　　十二、本合同雙方須嚴(yán)格執(zhí)行, 如一方因故不能履行合同, 必須提前兩周征得對方同意, 方可終止本合同。

　　定作方: 承攬方:

　　代表: 代表:

　　年月日年月日

模具合同篇2

　　合同編號：___

　　立合同人：__(需方)(以下簡稱甲方)

　　_______(供方)(以下簡稱乙方)

　　經(jīng)協(xié)商同意，根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟(jì)法的規(guī)定，訂立合同如下：

　　第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣__元。其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量(技術(shù)指標(biāo))、單價(jià)、總價(jià)等如表所列

　　第二條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費(fèi)用_______

　　第三條驗(yàn)收方法______

　　材料名稱規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位單價(jià)（元）合計(jì)（元）

　　第四條貨款及費(fèi)用等付款及結(jié)算辦法______

　　第五條交貨規(guī)定

　　1.交貨方式：______

　　2.交貨地點(diǎn)：______

　　3.交貨日期：______

　　4.運(yùn)輸費(fèi)：_______

　　第六條經(jīng)濟(jì)責(zé)任

　　(一)乙方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任

　　1.產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符本合同規(guī)定時(shí)，甲方同意利用者，按質(zhì)論價(jià)。不能利用的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時(shí)間，每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計(jì)算向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　2.乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時(shí)，少交的.部分，甲方如果需要，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的5 %的罰金。

　　3.產(chǎn)品包裝不符本合同規(guī)定時(shí)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)返修或重新包的費(fèi)用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應(yīng)按不符合同規(guī)定包裝價(jià)值2 %的罰金付給甲方。

　　4.產(chǎn)品交貨時(shí)間不符合同規(guī)定時(shí)，每延期一天，乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之三的罰金。

　　(二)甲方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任

　　1.甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價(jià)值)總值X %的罰金。

　　2.甲方如中途退貨，應(yīng)事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值X %的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍按合同規(guī)定收貨。

　　3.甲方未按規(guī)定時(shí)間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時(shí)，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等，應(yīng)視同中途退貨處理。

　　4.屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。

　　5.甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應(yīng)按延期付款總額萬分之三計(jì)算付給乙方，作為延期罰金。

　　6.乙方送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應(yīng)承擔(dān)因此而造成的損失和運(yùn)輸費(fèi)用及罰金。

　　第七條產(chǎn)品價(jià)格如須調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商，并報(bào)請物價(jià)部門批準(zhǔn)后方能變更。在物價(jià)主管部門批準(zhǔn)前，仍應(yīng)按合同原訂價(jià)格執(zhí)行。如乙方因價(jià)格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的萬分之三作為罰金付給甲方。

　　第八條甲、乙、任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報(bào)請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額X %的補(bǔ)償金。

　　第九條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時(shí)，應(yīng)提前__天與甲方協(xié)商。

　　第十條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨(dú)變更、修改本合同，對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨(dú)變更、修改合同一方賠償一切損失。

　　第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男校糠致男泻贤睦碛伞Ｔ谌〉脤Ψ街鞴軝C(jī)關(guān)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第十二條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了時(shí)，任何一方均可向國家規(guī)定的合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解仲裁。如一方對仲裁不服，可于接到仲裁書后15日內(nèi)向人民法院起訴。

　　第十三條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗(yàn)收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。

　　第十四條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則

　　附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

　　第十五條本合同共一式__份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、副本__份，

　　并報(bào)雙方主管部門各一份。

　　訂立合同人：

　　甲方：______(蓋章) 乙方：______(蓋章)<

　　經(jīng)辦人：__(蓋章) 經(jīng)辦人：__(蓋章)

　　負(fù)責(zé)人：__(蓋章) 負(fù)責(zé)人：__(蓋章)

　　地址：______ 地址：______

　　電話：______ 電話：______

　　開戶銀行、帳號：____ 開戶銀行、帳戶____

模具合同篇3

　　保管合同是保管人有償?shù)鼗驘o償?shù)貫榧拇嫒吮９芪锲�，并在約定期限內(nèi)或應(yīng)寄存人的請求，返還保管物品的合同。

　　甲方：電話：

　　乙方：電話：

　　甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、甲方現(xiàn)有模具款交給乙方保管并用于生產(chǎn)。

　　序號

　　模具名稱

　　單位

　　數(shù)量

　　模具規(guī)格

　　模具制作費(fèi)用

　　二、保管期限：自模具交接之日起，至甲方拿回模具或本協(xié)議終止之日止。

　　三、保管細(xì)則條款：

　　1、甲方將該模具交給乙方保管期間，乙方只有接到甲方訂單后方可按單生產(chǎn)，交予甲方。乙方不得私自使用該模具生產(chǎn)交予其它客戶，否則，每生產(chǎn)一次罰款壹萬元人民幣。

　　2、該模具所有權(quán)歸甲方，乙方未經(jīng)甲方同意不得將該模具轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、復(fù)制交予第三者生產(chǎn)或作為其它任何之使用。如有上述情況一經(jīng)甲方發(fā)現(xiàn)，乙方必須賠償甲方因此而導(dǎo)致的.一切損失費(fèi)用。

　　3、乙方自接管模具之日起，須負(fù)責(zé)模具的一切免費(fèi)保管及維護(hù)責(zé)任。

　　4、該模具如甲方需要，乙方必須無條件的立即把完好無損的模具交與甲方，乙方不得以任何理由扣留(包括多余存貨要求甲方購買)。

　　四、以上兩套模具生產(chǎn)累計(jì)滿1萬套，退回模具費(fèi)。

　　五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方交接簽字蓋章后即刻生效。若雙方交接簽字者離職，本協(xié)議書仍然有效。

　　甲方(簽章) 乙方(簽章)

　　經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：

　　日期：xx 年4月 13日日期：200 年月日

模具合同篇4

　　甲方：**電子（集團(tuán)）有限公司合同編號：乙方：簽訂地點(diǎn)：

　　簽訂日期：

　　甲、乙雙方依據(jù)《合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成共識，并于20xx年6月1日就甲方的插頭、SR線卡、尾套等模具共計(jì) 十付模具開模一事達(dá)成如下協(xié)議：一、制作項(xiàng)目、數(shù)量、金額：

　　二、圖紙及技術(shù)資料的提供：

　　1、乙方按照甲方要求負(fù)責(zé)模具設(shè)計(jì)，計(jì)算模具日產(chǎn)能力，并需得到甲方確認(rèn)方可制作；

　　2、模具設(shè)計(jì)所需圖紙資料由甲方提供給乙方使用，須經(jīng)甲方確認(rèn)后方可使用；

　　3、甲方向乙方提供以上產(chǎn)品的圖紙及技術(shù)要求和實(shí)物樣品，乙方根據(jù)甲方所提供的圖紙及技術(shù)要求和實(shí)物樣品，而進(jìn)行模具設(shè)計(jì)與制作，并加工出樣品供甲方確認(rèn)、驗(yàn)收；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以甲方提供的圖紙及技術(shù)要求和實(shí)物樣品為準(zhǔn)。

　　三、技術(shù)要求以及質(zhì)量要求：

　　1、模具必須按甲方提供的圖紙及要求制造，保證模具啤出符合技術(shù)要求和RoHS環(huán)保要求的制件；

　　2、模具必須符合甲方在向乙方提供的技術(shù)資料中明示的技術(shù)要求以及質(zhì)量要求；

　　3、乙方制作的模具應(yīng)保證_100_萬啤次以上的使用壽命。

　　四、制造工期：

　　1、模具的制作期為21天（第一次交符合功能裝配的樣件），即于20xx年6月22日前提供全部首樣；

　　2、首樣交付后，甲方未提出改模，乙方于7天內(nèi)（即于 20xx年6 月 30 日前）向甲方交付合格樣品，作為今后甲方驗(yàn)貨依據(jù)；

　　五、模具制作費(fèi)用的支付：

　　1、簽訂合同五日內(nèi)，甲方將模具金額的50%元付至乙方賬戶，作為合同定金；

　　2、樣品驗(yàn)收合格后，乙方開具4%的增值稅票到甲方后，一個(gè)星期內(nèi)將模具金額的50%付清。

　　六、加工條款：

　　1、乙方向甲方提供合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)有良好的包裝以免在運(yùn)輸途中造成各種損壞，若有損壞應(yīng)由乙方無條件給予調(diào)換；

　　2、若甲方單個(gè)產(chǎn)品訂單累計(jì)達(dá)到萬只，乙方應(yīng)向甲方返還甲方承擔(dān)的單個(gè)產(chǎn)品模具費(fèi)用（扣除4%的稅款），返還方式為沖抵貨款；若單個(gè)產(chǎn)品累計(jì)訂單量未達(dá)到約定數(shù)量而甲方無故提出終止本合同的，乙方不退還模具費(fèi)；

　　3、在乙方返還模具款后，甲方不得無故提走模具另尋供應(yīng)商；

　　4、每次采購時(shí)，雙方簽訂單獨(dú)的《訂貨合同》，具體條款以《訂貨合同》條款為準(zhǔn)；

　　5、合同一經(jīng)簽定，乙方根據(jù)甲方訂單數(shù)量生產(chǎn)。

　　七、商業(yè)保密承諾：

　　1、本合同規(guī)定之模具所有權(quán)及知識產(chǎn)權(quán)為甲方專有；

　　2、甲方向乙方提供的以上產(chǎn)品圖紙資料，未經(jīng)甲方允許，乙方不得以任何理由、任何方式傳遞給任何第三方；

　　3、乙方未經(jīng)甲方書面許可，不得隨意復(fù)制為甲方加工的模具；更不得用該模具為除甲方之外的第三方提供制件；

　　4、若乙方違反上述1、2、3款的任意一款，乙方均需向甲方支付人民幣伍萬元的'違約金，同時(shí)甲方收回全部模具取消乙方的供貨資格（如非乙方泄露信息的，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任）。

　　八、模具的保管

　　1、模具試產(chǎn)合格后，模具由乙方保管，具體條款見附件1《模具保管協(xié)議書》，協(xié)議書與本合同具有同等的法律約束力；

　　九、違約責(zé)任：

　　1、甲方如不按合同規(guī)定付款，須向乙方支付未付款部分的同期國有商業(yè)銀行貸款利息，其他情況的違約責(zé)

　　任按《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行；

　　2、乙方非因甲方原因所制作的模具不符合合同要求，乙方應(yīng)予以修理或重作，其費(fèi)用由乙方承擔(dān)；

　　3、甲方在合同執(zhí)行中無正當(dāng)理由退貨的，乙方不返還定金；

　　4、如乙方不能按期向甲方交付首樣，在所拖延時(shí)間內(nèi)，則需每推遲一天向甲方支付模具款的3%作為違約

　　金；由于甲方圖紙更改或尺寸不準(zhǔn)造成工期延遲，乙方不承擔(dān)違約金，若甲方有尺寸重大改動，甲方應(yīng)另支付乙方改模費(fèi)用；

　　5、若由于甲方的原因致使乙方不能按期向甲方交付合格樣品的，乙方不承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；

　　6、如甲方在合同規(guī)定的驗(yàn)收期限內(nèi)，未進(jìn)行驗(yàn)收或驗(yàn)收后未在規(guī)定期限內(nèi)提出異議的，視為默認(rèn)本批次產(chǎn)品質(zhì)量符合合同規(guī)定。

　　7、經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商同意，延期交貨、退貨、延期支付資金且無須罰款者可不受上述1、3、4、5款約束。

　　十、其它約定：

　　1、本合同發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不能解決的，提交原告方所在地人民法院裁決；

　　2、本合同未規(guī)定事宜均按《合同法》及相關(guān)法規(guī)處理；

　　3、乙方在模具設(shè)計(jì)完成時(shí)，及時(shí)通知甲方進(jìn)行模具確認(rèn)，甲方須在3天內(nèi)審核完畢并書面確認(rèn)；

　　4、本合同條款的任何改動，均須由合同簽署雙方簽署合同修改書或合同補(bǔ)充協(xié)議，該合同修改或補(bǔ)充被視

　　為本合同的組成部分，具有與本合同同等法律效力。

　　十一、適用法律：

　　1、甲、乙雙方所訂立的合同應(yīng)按照中華人民共和國的法律進(jìn)行解釋。

　　十二、合同生效：

　　1、本合同經(jīng)甲、乙雙方委托代理人簽字并加蓋本單位公章后，即日生效；

　　2、本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方：**電子（集團(tuán)）有限公司乙方：

　　委托代理人：法人：委托代理人：法人：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：電話：電話：地址：地址：

模具合同篇5

　　甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)

　　甲方委托乙方制作模具及樣件，經(jīng)雙方平等協(xié)商后確定如下責(zé)任和義務(wù)。

　　1、甲方負(fù)責(zé)提供實(shí)物樣件及圖紙、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、模具制作要求。

　　2、乙方負(fù)責(zé)按照甲方規(guī)定的模具質(zhì)量及要求制作，并及時(shí)向甲方匯報(bào)模具制作進(jìn)度。

　　3、乙方負(fù)責(zé)甲方提供圖紙及實(shí)樣的保密，并在模具交付時(shí)將實(shí)樣返回甲方

　　4、模具制出的零件質(zhì)量需達(dá)到實(shí)樣外觀尺寸、結(jié)構(gòu)合理、強(qiáng)度要求，無毛X等其它不良，模具等級按照甲方制定的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、

　�、佟⒛＞咧谱饕笠匀诵曰�、安全為基礎(chǔ)，模具在調(diào)試、正常生產(chǎn)情況下不得出現(xiàn)掉落或斷裂等嚴(yán)重危害生產(chǎn)安全的情況，此類情況造成的.損失由乙方負(fù)全責(zé);

　�、�、試模前按要求完成模腳刻字、鑲塊刻字。

　�、邸⒛＞咧谱魍瓿珊�，由乙方負(fù)責(zé)全部試模費(fèi)用，直至模具與產(chǎn)品驗(yàn)證合格。試模材料由甲方提供(跟生產(chǎn)用料一致)

　　7、模具驗(yàn)收后如果甲方由于各種原因需修改模具，費(fèi)用另外報(bào)價(jià)，相關(guān)修改模具費(fèi)用雙方進(jìn)行協(xié)商，以書面形式達(dá)成一致。

　　8、模具費(fèi)由甲方承擔(dān)，產(chǎn)權(quán)由甲方所有，合同生效后模具費(fèi)先預(yù)付50%，余款待模具小批量試產(chǎn)后付30%，尾款20%在模具移加工合同模板交給甲方后三個(gè)月內(nèi)結(jié)清。(如果模具無訂單試產(chǎn)則在樣品合格后三個(gè)月內(nèi)付40%，尾款10%在五個(gè)月內(nèi)結(jié)清)

　　9、開模周期為收到預(yù)付款后天(第一次交付符合功能裝配的樣件)

　　10、首次試模樣品按合同推遲超過二天罰款1%天、超過十天罰款3%天;合格樣按合同規(guī)定時(shí)間推遲超出二天罰款2%天、超過10天罰款5%天。

　　1、模具正式移交時(shí)乙方同時(shí)需提供全套模具圖紙(包括2D圖紙與3D圖紙,以電子稿形式發(fā)送)，給甲方。1

　　2、若模具壽命不足合同規(guī)定壽命，乙方無償提供維修配件，以使模具達(dá)到設(shè)計(jì)壽命要求。

　　3、在生產(chǎn)過程中存在連續(xù)修模或者無法解決問題的甲方可追回乙方不超過模具價(jià)格40%的模具費(fèi)用。

　　4、甲方技術(shù)部工程人員就模具的制造進(jìn)程和具體的配合，有權(quán)對乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和工程師進(jìn)行協(xié)商，乙方就甲方技術(shù)人員提出合理的要求(如時(shí)間進(jìn)度)應(yīng)積極配合，不得推諉和拖延，有困難雙方協(xié)商解決。

　　5、解決合同糾紛的方式：未盡事宜雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由合同履行地法院解決，本合同履行地為____省____縣。此協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份，并自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為________年。

　　甲方代表：乙方代表：

　　甲方蓋章：乙方蓋章：`

　　____日期：________年____月____日

模具合同篇6

　　甲方: 乙方:

　　xxx(一下簡稱甲方)因產(chǎn)品生產(chǎn)需要,委托xxxx (以下簡稱乙方)制造耳機(jī)塑料模具5副,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:

　　一:模具名稱、數(shù)量及價(jià)格:(見附表)

　　二:模具要求:

　　1、型芯材料SD61,型腔材料SD61.

　　2、模具全部自動脫模.

　　3、模具首次交樣時(shí)間為20xx年6月15日前,交模時(shí)間為20xx年6月30日前。.

　　4、按國家相關(guān)的模具技術(shù)要求設(shè)計(jì)加工模具,注塑件無飛邊、毛刺.收縮等缺陷;

　　5、模具壽命:100萬模次以上;

　　6、模具分型面錯(cuò)型不得有;

　　7、其它要求按照甲乙雙方商議所做的技術(shù)備忘錄為標(biāo)準(zhǔn). 三:制模依據(jù):按甲方提供的實(shí)物樣件進(jìn)行設(shè)計(jì)加工;

　　四:售后服務(wù):

　　1、模具質(zhì)保壽命期內(nèi),乙方負(fù)責(zé)模具的修理,原則上修模地點(diǎn)在甲方,如遇甲方加工設(shè)備等原因無法在甲方完成修理的,可以送回到乙方修理,相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé);

　　2、由于甲方使用不當(dāng)或甲方需要改動引旨起的'模具修改,乙方酌情收取成本費(fèi),不計(jì)勞務(wù)費(fèi).

　　五:乙方需要提供給甲方的資料:

　　1、最終開模產(chǎn)品圖;

　　2、全部模具零件，裝配圖;

　　3、模具操作及保養(yǎng)說明書;

　　4、模具材料的質(zhì)量保證書。

　　六:付款方式:

　　1、合同正式簽訂之后首付定金(預(yù)付款)為總額的40%,即4萬元整;

　　2、模具交貨驗(yàn)收合格后再付總額的40%,即4萬元整;

　　3、余款在模具交貨驗(yàn)收合格后10天內(nèi)付清.

　　七:違約責(zé)任:

　　1、如乙方準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)量完成模具加工,甲方應(yīng)按時(shí)支付給乙方相應(yīng)的模具款,如未按時(shí)支付(非人為因素除外)模具款,甲方每天應(yīng)支付遲納金或延期模具總價(jià)的0.1%.

　　2、乙方應(yīng)按時(shí)按質(zhì)地完成模具的加工及相關(guān)的修理,如乙方不能按時(shí)交模,則每延遲交模時(shí)間(含試模合格的時(shí)間)一天甲方將從應(yīng)付予乙方的模具款中扣除1000元以示懲罰，如果延遲交模時(shí)間超過1個(gè)月,甲方就不再接收此模具,并有權(quán)收回此模具之全部已付款,乙方同時(shí)須向甲方繳納相當(dāng)于此模具制造價(jià)格1倍的違約金,并承擔(dān)甲方由此造成的一切損失,其它事項(xiàng)雙方協(xié)商解決或按合同法相關(guān)條款處理.

　　八:本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方代表簽字、蓋章生效.

　　甲方: 代表: 日期:

　　乙方: 代表: 日期: