工程合同[精華5篇]
隨著人們法律觀念的日益增強,關于合同的利益糾紛越來越多,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。那么相關的合同到底怎么寫呢?以下是小編為大家收集的工程合同6篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
工程合同 篇1
合同編號:_________
簽訂地點:_________
簽訂日期:_________
發(fā)包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》及其他有關規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,達成如下協(xié)議:
一、工程名稱:望奎縣怡景家園小區(qū)住宅樓外墻保溫
二、施工地點:望奎鎮(zhèn)北三街一小對面
三、工程內(nèi)容:粘苯板、打賬釘、掛網(wǎng)、凈面。
四、承包方式:外墻保溫施工。
五、工期要求: 天竣工。 從 年 月 日開始至
年 月 日結(jié)束。由甲方原因或天氣等不可抗拒力等原因致使無法正常施工,工期順延。
六、甲、乙雙方責任:
1、甲方責任:
、佻F(xiàn)場達到乙方施工要求,無施工障礙。無條件提供水電,塔吊配合乙方施工。
、跓o條件為乙方施工人員提供寢室,以及存放施工材料的庫房和場地。
、奂滓译p方交叉施工時 ,甲方負責現(xiàn)場工作的協(xié)調(diào),協(xié)助。達到不窩工,以保障工期不延誤。
、芗皶r按合同支付乙方工程款,以保證工程順利進展。
2、乙方責任:
①文明施工,遵守各項規(guī)章制度,不影響其他工人工作。
、趪栏癜词┕こ绦蚴┕,搞好局部衛(wèi)生工作。嚴禁野蠻施工。
、蹓w表面因原始施工原因造成的不平整,局部的酌情處理。情況復雜的與甲方協(xié)商解決。
、
七、工程驗收:
1、達到國家普通施工標準。
2、本工程經(jīng)甲方驗收合格后視為交付。
八、合同價款與計算方式:
1、合同價款:面積按投影面積計算(樓的周長乘以高)每平方米
一十五元人民幣。
2、工程價款支付方式:
、俟と诉M入施工現(xiàn)場施工兩天后,付3000元的'生活費。
每棟樓完成工程的一半時付 %給乙方。
、诠こ掏瓿珊蟾肚逵嘞鹿こ炭。
、鄞斯こ炭罱Y(jié)束不含發(fā)票,如需要乙方提供發(fā)票,甲方付相應的稅款。
九、其他約定:
1、如因甲方原因造成乙方停工,甲方負責支付每人每天100元的工作及餐飲費用。
2、如因甲方資金未能及時按合同支付給乙方,造成的工期延誤及其他損失甲方負責,并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
3、如因乙方原因造成的工期延誤,由此造成的損失有乙方負責。
4、如因苯板陳浮期不夠、密度不夠、膠的質(zhì)量所引起的問題乙方不負責。
十、爭議處理:執(zhí)行本合同中發(fā)生的問題,雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成可訴訟至法院仲裁解決。
十一、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,具有同等法律效力。甲乙雙方如一方單方面違約,須向?qū)Ψ街Ц哆`約金2000元,以補對方損失。
甲方單位(蓋章): 乙方單位(蓋章):
法定代表人(蓋章): 法定代表人(蓋章):
或授權代理人(蓋章): 或授權代理人(蓋章):
電話: 電話:
簽訂日期: 年 月 日
工程合同 篇2
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方): 身份證號碼
本著公平合理、互惠互利的原則,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方將室內(nèi)裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協(xié)議:
一、 工程概況:
1. 工程名稱:
2. 工程地址:
3. 承包范圍:
居室面積: 居室間數(shù):
4. 工程內(nèi)容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)
二、 承包方式:
1. 工期: 天,自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工。
2. 工程承包價款:
A.按照公司與客戶簽訂該工程預算書總造價中直接費______%承包給乙方。
3.承包信譽保證及質(zhì)保條款:
A.根據(jù)甲方公司工程管理規(guī)定,乙方自愿在合同簽定后,一次性向甲方繳納個人信譽保證金 元。甲方財務部出具相應收據(jù),待該工程竣工驗收合格后,甲方在十日內(nèi)返還乙方。
B.乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保,如發(fā)生乙方在承包施工期間使用偽劣材料或不符合工程預算書規(guī)定的材料、偷工減料、誹謗公司聲譽等影響公司利益和違反公司各項管理規(guī)定及標準,公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。
C.工程竣工驗收合格后,乙方無條件執(zhí)行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質(zhì)保金(即;________元)。保修期內(nèi)發(fā)生一切費用及經(jīng)濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內(nèi)安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意,公司有權在其工程質(zhì)保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決,加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質(zhì)保金。
4.工程質(zhì)量及管理約定:
A.乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。
B.工程驗收合格后,乙方應負責在一周內(nèi)收取業(yè)主方______%工程尾款,該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
5.工程款支付方式:
A.合同簽定后,甲方根據(jù)乙方信譽保證金額度,每次支付不超過該額度的`工程進度款。乙方應在每次領款使用完畢后及時向甲方財務部上繳相關票據(jù),乙方超額度用款時應與甲方協(xié)商,經(jīng)同意后方可領取。
B.乙方工程承包款累計領取額,在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%,尾款待工程竣工后與甲方進行結(jié)算。結(jié)算時間為工程竣工驗收后______天內(nèi)。
6.雙方其它約定:
A. ____________________________________________________________
____________________________________________________________;
B. ____________________________________________________________
____________________________________________________________;
C. ____________________________________________________________
____________________________________________________________。
三、 工程質(zhì)量要求:
按 《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》由設計員或施工監(jiān)理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,甲方有權勒令乙方停工并撤換工程隊,其中造成的所有損失及經(jīng)濟賠償責任由乙方承擔。
四、 甲方的責任及義務
1. 提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續(xù)。
2. 開工前,向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明,向乙方進行現(xiàn)場交底。
3. 派監(jiān)理對現(xiàn)場施工進行工藝、工序、質(zhì)量、進度的監(jiān)督。
4. 嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結(jié)算。
五、 乙方的責任及義務
1. 嚴格遵守公司制定的各項規(guī)章制度。
2. 在前一段工程完工驗收合格后,方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。
3. 嚴格遵守甲方規(guī)定的《現(xiàn)場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》,切實做好現(xiàn)場文明施工及安全工作,因施工不當造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔并賠償。
4. 必須對簽字工程的金額保密,違者罰款人民幣壹仟元整。
5. 必須保質(zhì)、保量、保工期原則下完成工程任務,超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
6. 甲方有權指定施工工人,乙方必須服從。
7. 乙方必須到甲方指定的材料經(jīng)銷商購買材料,如發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣材料,公司將給予重罰,所造成的損失由乙方承擔。
8. 乙方不得以甲方名義賒購材料,影響公司形象,如產(chǎn)生嚴重后果的由乙方自行承擔。
9. 乙方要確保施工現(xiàn)場作業(yè)人員、相鄰居民人身安全;防止火災和水、電、煤氣
事故發(fā)生;防止物品損壞。凡有上述情況發(fā)生,一切責任由乙方承擔。
六、 爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下雙方可采取協(xié)商解決或報請公司總辦進行協(xié)調(diào)。
2. 當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解不成時,雙方可通過仲裁委員會仲裁,或向人民法院起訴。
七、 附則
1. 本合同甲、乙雙方各執(zhí)一份。
2. 本合同雙方簽字蓋章后生效,本合同履行完成后(除有關保修條款仍生效外)自動終止。
甲 方:XXX 乙 方:XXX
代 表 人: XXX家庭住址:XXXXXX
單位地址:XXXXX 郵政編碼:XXXX
電 話:XXXX 電 話:XXXXX
年 月 日 年 月 日
工程合同 篇3
摘要:在對工程進行管理的時候,非常容易導致業(yè)主與承包商之間發(fā)生糾紛,這不僅嚴重影響工程建設的工期,同時還會使得工程建設的質(zhì)量大打折扣。為了將工程管理工作做得更好,往往會將合同管理應用其中。合同管理對于雙方的責任和義務都有詳細的確立,并且具有相應的法律效力,能夠促進工程管理工作更好地進行。基于此,該文主要對合同管理在工程管理實踐中的應用及存在的問題進行了分析,旨在不斷提高我國工程管理水平。
關鍵詞:工程管理;合同管理;對策建議
隨著社會的不斷發(fā)展,對于工程建設的工期和質(zhì)量提出了更高的要求,在整個工程建設中,做好了工程管理工作能夠為工程建設打下堅實的基礎。而在工程管理的過程中,合同管理的應用能夠確保工程施工方和業(yè)主之間在“平等互惠”的前提下明確各方的權利和義務,也為管理過程中可能存在的糾紛提供了相應的解決辦法。因此,在整個工程管理的實踐過程中,合同管理的應用具有非常重要的現(xiàn)實意義。
1工程管理實踐中合同管理的應用
1.1工程變更
在對工程進行建設的過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)工程變更的情況。對于工程的變更一般是由當事人或者第三方提出的,在提出之后需要經(jīng)過多方協(xié)商,協(xié)商達成一致才有效。眾所周知,在工程建設的過程中,如果出現(xiàn)工程變更的情況,一方面會延長工程的建設工期,另一方面還會因為工程的變更產(chǎn)生額外的費用。由于工程的建設工作往往是不可預見的,因此在對工程進行管理的時候,將合同管理應用其中,如果發(fā)生工程變更的情況,若是業(yè)主提出需要進行變更的,監(jiān)理工程師能夠根據(jù)實際的合同來規(guī)定工程的變更情況;如果是承包商請求變更,監(jiān)理工程師首先需要對變更方案進行審查,審查合格后還必須報給業(yè)主,只有業(yè)主同意之后才能再根據(jù)合同的情況來進行工程的變更。對于工程變更之后所產(chǎn)生的額外費用,可以依據(jù)合同來進行分配,這樣能夠有效地減少因工程變更而發(fā)生的糾紛問題,最終確保整個工程建設能夠更好地進行。
1.2工程延期
在工程建設的過程中,往往會因為各種原因?qū)е率┕すて诘难娱L,將合同管理應用到工程管理中,工程延期是又一重要的應用。按照合同的規(guī)定,對于工程的延期,不包括由于承包人自身原因造成的工期延誤,而是與承包人無關并得到監(jiān)理工程師批準的工程施工工期的延長。對于工程延期的主要影響因素有:惡劣的施工環(huán)境、附加的工程施工以及由業(yè)主造成的工期延誤等與承包人無關的因素。監(jiān)理工程師在受理工程延期的時候,必須確保以下幾個方面的條件:第一,工程不能按期完成與承包人無關;第二,工程延期發(fā)生后,承包人在規(guī)定的時間內(nèi)向監(jiān)理工程師提出了延期申請;第三,對于工程延期的資料,承包人在規(guī)定時間內(nèi)上交給了監(jiān)理工程師;第四,承包人在延期時間終止前完成了工程施工。
1.3費用索賠
費用索賠是指與承包人無關而造成的工程費用的增加,承包人可以根據(jù)合同管理的相關規(guī)定向業(yè)主提出索賠。監(jiān)理工程師在對費用索賠進行處理的時候,需要根據(jù)合同規(guī)定對索賠的原因以及金額進行核實,并且需要確保承包人所提出的索賠要求符合合同的規(guī)定。如果符合相關的規(guī)定,監(jiān)理工程師需要對承包人所提供的原始賬目進行核對,以防承包人在索賠費用上面出現(xiàn)相應的差錯。
1.4工程違約
在工程建設的過程中,違約的情況經(jīng)常出現(xiàn),導致違約的因素是非常多的,不僅有承包人的原因?qū)е碌倪`約,也有因為業(yè)主資金支付不足所造成的違約。對于違約情況的發(fā)生,監(jiān)理工程師需要充分弄清楚原因,并且盡自己最大的努力進行協(xié)調(diào),從而確保工程施工的順利進行。
1.5工程分包
工程分包也是合同管理在工程管理實踐中的應用之一,按照相應的規(guī)定,在獲得整個工程之后,承包商可以根據(jù)工程的范圍和性質(zhì)將其分包給下面的分包商進行施工。同時,作為業(yè)主,也可以根據(jù)工程的施工范圍和施工性質(zhì)將工程分包給指定的分包商。對于工程的分包,一般由分包商與工程的承包商之間進行合同的簽訂,監(jiān)理工程師需要在合同的簽訂過程中兼顧業(yè)主和承包商的利益。為了確保對承包商和分包商進行有效管理,需要對工程的分包進行嚴格的監(jiān)督和管理,以防出現(xiàn)層層分包的`情況。一般來說,對于工程的分包,需要控制在總工程的30%以內(nèi),這樣能夠保證監(jiān)理工程師對分包人、工程的施工進度和施工質(zhì)量進行有效控制。
2工程管理實踐中合同管理應用存在的問題及對策建議
2.1存在的問題
2.1.1缺乏合同管理人員的專業(yè)培訓國外針對工程合同管理,主要是由專職工程師進行操作,專職工程師必須對合同管理內(nèi)容深入了解,因此國外工程合同管理的操作具有更高的專業(yè)性、技術性要求。而我國在合同管理過程中,缺乏專業(yè)的合同管理人才,部分單位為了降低人力資源成本,由成本部人員或工程預算人員兼職工程管理工作,造成合同管理人員缺乏專業(yè)性、缺少專職專管。
2.1.2缺乏正確的合同管理認識從我國現(xiàn)狀來說,多數(shù)企業(yè)還沒有意識到合同管理對于企業(yè)發(fā)展意味著什么,這在很大程度上是由于傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟體制下的思想根深蒂固,從而缺乏全面的理解和認識。實際上,工程合同協(xié)調(diào)了業(yè)主與承包方之間的經(jīng)濟利益關系,是重要的法律依據(jù),合同的簽訂與履行都直接關系到合同雙方的根本利益。
2.2對策建議
2.2.1提高合同管理人員素質(zhì)一是聘用高素質(zhì)的管理人員,這個過程中,企業(yè)可以通過正規(guī)的招聘,選取高素質(zhì)的合同管理人員;二是對管理人員進行培訓,通過在職學習來提高專業(yè)知識和自身素質(zhì),并且對有未來發(fā)展的管理人員進行定期外出深造,對最新合同前沿技術進行學習。
2.2.2增加合同管理的認識管理人員要增加合同管理認識,了解合同管理的重要性,能夠在實際工作中,認真實施合同管理工作。針對一些不規(guī)范的情況,要及時上交管理部門,確保管理人員能夠第一時間了解項目進展,采取有針對性的解決措施。其次管理人員要完善合同的交底制度,對小組負責人進行合同交底,針對關鍵事項進行解釋說明。
3結(jié)語
總而言之,在工程建設的過程中,往往會因為雙方之間的利益沖突造成一定的施工麻煩。如果工程建設中對施工過程中的責任和義務歸屬進行明確說明,不僅能夠保證雙方在利益方面達成共識,同時,還能促進施工組織和管理順利進行。由此可見,工程合同管理在工程項目建設中具有重要的現(xiàn)實意義。該文通過分析合同管理應用在項目建設過程中存在的問題,并為解決這些問題提供相應的對策建議,旨在我國項目建設能夠?qū)贤芾硇纬勺銐虻闹匾,以保證我國的工程管理能夠做得更好、更長遠,從而提高我國工程管理水平。
參考文獻
[1]井威.建筑工程合同管理的問題及建議探討[J].山西建筑,20xx,39(32):250-251.
[2]張希健,李念平,張虎.施工合同管理中應注意的幾個問題[C]//山東水利學會第八屆優(yōu)秀學術論文匯編.20xx.
[3]王向明.對現(xiàn)代企業(yè)檔案工作運行機制的理論分析[J].檔案學通訊,20xx(4):16-19.
工程合同 篇4
尊敬的審判長、審判員:
四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托,指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現(xiàn)發(fā)表如下代理意見:
一、被上訴人的請求已超過訴訟時效
1.《民法通則》第136條規(guī)定:拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而,被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。
2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據(jù)。
3.一審判決“審理查明”部分,沒有任何關于訴訟時效延續(xù)的事實依據(jù);然而,在“本院認為”部分,卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”,認定訴訟時效連續(xù)。這里,所謂的“基礎事實”,完全是“憑空而來”的。
據(jù)此:即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系,被上訴人的請求也已經(jīng)超過訴訟時效,喪失勝訴權。
二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系
1.成都分院《營業(yè)執(zhí)照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日,而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時,成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。
2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”,這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立,《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就,合同當然不生效。
3.候聯(lián)界確系岳陽設計院成都分院的負責人,但是,并不是候聯(lián)界的所有行為,都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內(nèi)”的行為,才能由岳陽設計院承擔責任。
4.岳陽設計院的經(jīng)營范圍是“工程設計”,租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此,即使候聯(lián)界有租賃空壓機的行為,也不屬于“在職務范圍內(nèi)”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。
5.建設工程領域,普遍存在借用資質(zhì)的現(xiàn)象。候聯(lián)界除在使用岳陽設計院的資質(zhì)外,還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質(zhì)。而且廣安智豐公司具有“施工資質(zhì)”。憑什么認定,候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽設計院,而不是代表“廣安智豐公司”呢?
三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》
1.一審判決認定:上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據(jù)是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。
針對這一問題,二審法官當庭詢問了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。
法官問:“候連書是不是岳陽設計院的職工?”
秦光明答:“不知道是不是岳陽設計院的職工,只知道是候連界的親兄弟”。
被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的.職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?
然而,被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實,想以此逃避其舉證責任。
2.《租賃合同》第6條約定:設備進出場時,要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。
另外,與協(xié)議履行相關的證據(jù),還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用,誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。
3.被上訴人主張:其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證,則應當承擔不利的后果。
四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”
1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證!秳趧蘸贤贰ⅰ睹窆すべY保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。
2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》,更明確了候連書借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項目的事實。因此,“候連書”的簽字,只能是代表廣安智豐公司,而不能代表岳陽設計院。
3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”,就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理:如果被上訴人將設備交給了一審法院,那么,一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構(gòu)了呢?顯然,這種推理是十分荒謬的。
綜上所述:
1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人,也是本案租賃物的實際使用人。
2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為,只能代表廣安智豐公司,而不是代表岳陽設計院或成都分院,其責任也只能由廣安智豐公司承擔。
3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。
此致
遂寧市中級人民法院
四川法銀律師事務所
杜正武付賢禹律師
二〇一三年一月十五日
工程合同 篇5
甲方:
姓名,性別月 身份證號
乙方:
姓名 ,性別,出身 年月日,住址身份證號
甲乙雙方本著平等互惠互利、協(xié)調(diào)與合作、誠信友好的原則,就貴陽市彭家灣二期工程土石方平基項目,經(jīng)雙方商討達成以下條件及承諾并簽訂本協(xié)議:
一、甲方義務與責任
1、本著對貴陽市彭家灣二期工程土石方平基項目的人脈及項目充分了解,為乙方提供真實的信息,協(xié)助乙方對貴陽市彭家灣二期工程土石方平基項目的合同簽訂給予配合把關。
2、確保項目的真實性,并協(xié)調(diào)中隧道南方建設股份有限公司貴州分公司與乙方簽訂項目的施工合同。
二、乙方義務與責任
1、乙方積極配合甲方跟蹤業(yè)主對此項目的進度動向。
2、本著甲方對貴陽市彭家灣二期工程土石方平基項目工程發(fā)包了解及拿到施工承包權的信任及信心,為甲方負責提供真實有效的資料及施工中資金和施工實力,勞動酬金及支付方式。指定甲方為唯一協(xié)調(diào)負責人,不能指定第三方(指另外的接洽人)為協(xié)調(diào)負責人。
三、報酬支付
1、在甲方幫助乙方取得這一項貴陽市彭家灣二期工程土石方平基項目工程施工承包權后,乙方向甲方支付勞動報酬總工程費 %
2、本項目施工合同簽訂后三天內(nèi),甲方所得報酬由乙方一次性支付給甲方。
四、違約責任
。ㄒ唬┘追竭`約責任
1、本合同簽訂后,在乙方未違約的情況下,甲方不得以本項目再接受任何的第三方服務(施工隊伍)。
2、本協(xié)議簽訂后,若甲方就此項目給予另外的施工隊伍施工,視甲方違約賠償乙方違約金5萬元。
3、若乙方拒絕配合甲方的工作,甲方有權另行尋求其他合作者。
。ǘ┮曳竭`約責任
1、在本合同簽訂后,乙方越過甲方與中介方完成交易(包括直接或間接),視為甲方完成工作,乙方需支付甲方本合同的第三條的第1款所約定的勞務報酬,甲方對該勞務報酬有無限期追償權和向法院提起訴訟的.權力。
2、本協(xié)議簽訂后,若乙方就此項目與第三方(另外的接洽人)接洽,視乙方違約賠償甲方違約金50萬元。
五、保密
在本次服務項目中,甲、乙雙方對知悉的對方的任何商業(yè)秘密及個人隱私負有永久保密義務,未經(jīng)許可不得擅自披露或使用。本合同一式三份,甲、乙雙方、見證人各執(zhí)一份。如甲方提出的協(xié)議合同乙方?jīng)]有意見,雙方簽字當日生效。
乙方: 身份證號:
20xx年 月 日 甲方:見證人:
【工程合同】相關文章:
工程工程合同04-24
工程工程合同09-08
工程合同 項目工程合同11-16
有關工程工程合同07-22
關于工程工程合同11-15
正規(guī)工程工程合同12-13
工程合同工程合同02-21
工程土方工程合同02-23
工程工程合同(精選15篇)02-23
關于工程工程合同(合集)07-21