[通用]工程合同10篇
在當今不斷發(fā)展的世界,越來越多的人通過合同來調和民事關系,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么常見的合同書是什么樣的呢?以下是小編收集整理的工程合同10篇,希望能夠幫助到大家。
工程合同 篇1
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
岳陽市興盛復合肥有限公司吹填土方工程委托乙方承包施工。依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條約》及有關法律條文,結合本工程的具體情況,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,雙方共同遵守。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程內容及工程計量:工程量約萬m3,具體施工位置以甲方在工程現(xiàn)場劃定的范圍為準;測量方式、計算方法以每月甲乙雙方的預測方量為主,最終驗收方量以甲、乙雙方共同測量的吹填區(qū)域數(shù)據(jù)作為結算依據(jù)。自工程完工之同起10內,甲方必須組織進行驗收測量,如甲方在規(guī)定時間內不做工程驗收,則最終方量以乙方竣工測量的結果作為結算依據(jù)。
四、工期要求:暫定為6個月(自甲方具備施工條件之日起算)
五、綜合單價:
1)、土方單價:元/m3(以上單價不含稅金,若甲方要求開具工程發(fā)票,稅金由甲方承擔。吹填最遠排泥距離不得超過1000米,吹填土質不得超過三類土,超出上述排距及土質標準,施工單價另定)。
六、工程款支付:
甲方負責向乙方提供柴油(0#)及潤滑油,但油價、油質、油量等事項需由乙方事前認可。乙方應付的油款由甲方從應付乙方的每月工程進度款中扣除。每月25日,由甲乙雙方共同對當月的工程量進行測量和計量,工程進度款按每月完成工程量的.80%計付。合同工程完工驗收且收到乙方申報的結算資料后2個月內,甲方應審定工程款并結清工程尾款。若甲方在收到乙方的結算資料后2個月內未審定工程款并結清工程款的,則按乙方申報的工程款金額確定工程款,由甲方按乙方申報的工程款金額支付工程款給乙方,并由甲方對拖欠的工程款按月利率1。5%計付利息給乙方。
七、驗收要求:以自然吹填土體狀態(tài)驗收。
八、各方的權利和義務
。ㄒ唬┘追降臋嗬x務:
1、甲方委派1名管理人員對工程施工的全過程進行管理并協(xié)調各方關系。甲方駐現(xiàn)場代表有權監(jiān)督任何可能影響工程質量的事項,有權對質量不合格的工段、工序要求停工整改。
2、甲方代表有權按照施工計劃,督促乙方配備足夠的施工設備和人員,確保按期完工。乙方如無法滿足施工進度計劃要求,甲方有權要求乙方增加設備和人員參加施工。
3、為乙方提供技術支持,負責丌挖區(qū)的施工導線放樣。
4、甲方負責田堰和排水口的修筑與維護,負責乙方挖泥船施工補水,負責疏挖區(qū)及吹填區(qū)域的清障工作。
5、由于甲方原因造成乙方停工,甲方需承擔停工期間乙方在本項目的所有人員的工資并補償設備停歇臺班費(按國家相關定額計價),且乙方有權解除合同,撤出工地。
6、甲方為乙方提供船舶進出場所需的場地,修整場地所發(fā)生的一切費用由甲方承擔。
7、甲方應為乙方辦妥海事、環(huán)保、路政、協(xié)調地方關系等相關手續(xù),并交納相關費用。
(二)乙方得權利和義務:
1、遵守施工合同條款,按期保質完成施工任務。
2、服從甲方的管理,文明施工,改善員工的衛(wèi)生生活條件,按時發(fā)放員工的工資,不得無故拖欠。
3、負責本施工隊伍的生活臨時設施搭建。
4、搞好安全生產(chǎn)工作,確保安全無事故,如發(fā)生安全事故由乙方承擔。
5、乙方貸資200萬元(作為工程進度支付油料費用,施工完后必須返回乙方)。
九、其他
1、柴油最高限價確定為8500元/噸,油價超過8500/噸的,由甲方補償柴油差價給乙方(柴油標號為“O”號柴油以上,確保設備(正常運行)。
2、本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份,雙方代表簽字蓋章后生效。未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
3、雙方協(xié)商不成,發(fā)生爭議的,雙方均可向乙方所在地的海事法院提起訴訟。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇2
發(fā)包人:十堰倍力工貿有限公司(以下簡稱甲方)
承包人:十堰三豐金輝建筑安裝工程公司(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律,遵循平等、自愿、公平、誠信的原則,雙方就本建設工程協(xié)商一致,訂立本合同。
一、 工程概況
1. 工程名稱:十堰倍力工貿有限公司三期廠房。
2. 工程地點:十堰市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)白浪東路33號。
3. 工程內容:三期廠房(鋼構+土建+裝飾)清單如下:
地梁、地面及土石方工程分項。
、趫D紙建筑外墻面±0.00以上的土建工程量包括:a-d*1、1-12*a軸的砌筑墻體及內外墻裝飾;室外散水及坡道;
③鋼構工程中除12*a-g、g*5-12、5*d-g、d*1-5軸標高4.65米以下的的外墻圍護(包括彩板、墻梁等等)不做外,其余均遵照圖紙要求范圍和甲方提交的書面圖紙會審通知。
4、
二、 工期
自合同簽訂第三日起始,工程總有效工作日為60天,具體工期明確如下:
、倩A工程30天;
、谥麂摌嫲惭b15天;
、畚菝婕拔菝媾潘到y(tǒng)安裝5天;
、荛T窗及圍護系統(tǒng)安裝10天。
、萜渌綄偌笆瘴补こ10天。
乙方必須按照約定的工期內如期完工,每無故延遲1天,即處罰人民幣1000元,處罰上限為人民幣15000元。延誤超過15天,甲方視乙方放棄施工,可另行需找其它單位施工,已完成工程按實際完成量的50%結算。 遇以下情況經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽字可以延期:
1、雨雪及其它不適合安裝的天氣。
2、春節(jié)。
3、設計錯誤、資料不準確和甲方提出工程變更。
4、因甲方和第三方原因造成施工停頓。
5、可能對甲方正常生產(chǎn)造成影響的工作磋商。
三、 合同價款及付款方式
1. 合同價款:
本工程合同內容以人民幣捌拾伍萬圓整(¥850000.00)包干。
2.付款方式:
甲方預付工程總款的支付工程總款的30%;屋面及圍護系統(tǒng)完工后支付工程總款的20%;所有收尾工程完工,驗收合格后即支付工程總款的15%;余款(工程總款的5%)作為質保金。
3.變更工程價款:凡涉及合同工程內容以外的工程技術變更增加的新項目,場代表及項目經(jīng)理聯(lián)合簽字認可的工程技術變更通知單和施工簽證為準,發(fā)生的主要原材料以市場價格報價為依據(jù)進行核算,其變更造價以甲方雙方共同協(xié)商認可為準,涉及規(guī)稅事項參照國家有規(guī)定執(zhí)行。
四、 材料供應
1. 對主鋼構及圍護系統(tǒng)的原材料供應,甲方有明確指定,即主鋼構所用的中厚板必須從武鋼原廠購買,彩鋼板必須選用寶鋼原產(chǎn),在鋼構拼裝、彩板軋制前,乙方必須向甲方提供制造廠商有效的出廠證明,對于主鋼構所用基材,應及時通知甲方見證取樣送檢。主鋼構焊接組件必須按國家規(guī)定作焊縫探傷檢查,并出具檢測報告,所用焊料、焊接工藝、焊工技術水平證明、檢驗方法等必須符合國家相關強制規(guī)定要求。
2. 其余材料由乙方自行采購,凡采購的材料必須符合設計和建設單位要求及各項技術標準。且質量合格證和出廠合格證書必須隨貨同行,材料進場后經(jīng)甲方現(xiàn)場代表見證驗收合格方可使用。凡采購的材料未經(jīng)驗收乙方擅自使用造成工程質量不合格,由乙方負責修復或拆除并承擔發(fā)生的全部費用,由此延誤的工期不能順延,并賠償由此給甲方所造成的'經(jīng)濟損失。
五、 工程質量
1. 。
2. 乙方必須按照甲方認可的設計圖紙精心組織施工。遇有特殊情況需要變更時,必須征得甲方現(xiàn)場代表和項目經(jīng)理同意并聯(lián)合簽認后方可有效。
3、乙方必須接受甲方現(xiàn)場代表的質量監(jiān)督及正常工作檢查,不得無故阻撓。4、工程驗收:工程質量必須達到合同所定標準及規(guī)范要求。若工程竣工后30天內(以乙方向甲方遞交主體工程驗收通知單之日起算),因甲方原因不組織驗收均可視為工程已驗收合格。
5、工程驗收依據(jù):
a、甲方簽認的施工圖、施工變更通知單、施工簽證、相關建筑標準圖集及圖紙會審紀錄。 b、相關國家標準:
《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》gb50300-20xx
《建筑地基基礎工程施工質量驗收規(guī)范》gb50202-20xx
《砌體工程施工質量驗收規(guī)范》gb50203-20xx
《混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范》gb50204-20xx
《鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范》gb50205-20xx
《屋面工程質量驗收規(guī)范》gb50207-20xx
《地下防水工程質量驗收規(guī)范》gb50208-20xx
《建筑地面工程施工質量驗收規(guī)范》gb50209-20xx
《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》gb50210-20xx
c、圖紙規(guī)范未說明、或不詳細部分可參照甲方現(xiàn)有一期廠房作法進行驗收,未取得甲方現(xiàn)場代表和項目經(jīng)理確認的工程項,一律視為不合格項。
六、 安全生產(chǎn)
乙方施工應嚴格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程,持證上崗,杜絕安全質量事故發(fā)生。若乙方施工中發(fā)生安全事故,造成已方及他方人身、財產(chǎn)損失,均由乙方自行負責。七、 雙方權利和義務
1. 甲方
a、 向乙方提供必要的施工條件。如現(xiàn)場通水、通電、道 路暢通、施工場地平整具備吊裝條件等等。
b、 應向乙方提供設計圖紙兩份和與工程相關的技術資料。開工三天前組織有關單位參與施工圖會審與工程交底。
c、 負責對乙方編制的施工組織設計(施工方案)進行審定,對乙方違反審定的施工組織設計的行為有權指止。
d、 負責為乙方辦理必要的施工現(xiàn)場出入證明,確保乙方主輔材、施工機械及人員的通行。 e、 及時組織有關方面參與工程驗收。
f、 及時按進度劃拔工程款項。
g、場。
2. 乙方
a、 乙方預見某些約束與本工程項目無關的已方屬員出入和滯留施工現(xiàn)施工因素可能會對甲方生產(chǎn)造成影響,應立即向甲方告知并商討解決辦法。如乙方未及時告知,由此造成甲方生產(chǎn)影響的一切損失均由乙方承擔。除施工必要,乙方施工人員及其施工器械不得隨意出入甲方生產(chǎn)現(xiàn)場。
b、 開工三天前編制施工組織設計(施工方案),及時交甲方審定,審定通過后嚴格按照施工組織設計施工。
c、 編制工程整體進度計劃、周度進度計劃、送甲方項目經(jīng)
工程合同 篇3
廣告主名稱(以下稱甲方):
廣告經(jīng)營者名稱(以下稱乙方):
甲乙雙方根據(jù)目前媒體實際情況及《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及有關規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。
一、 廣告項目名稱:
二、 廣告設置地點:
三、 廣告規(guī)格/數(shù)量:
四、 發(fā)布期限:自200 年 月 日 至 200 年 月 日止。
五、 廣告制作完工時限:簽訂合同收到甲方預付款后十伍個工作日內。
六、 完工驗收:
廣告制作完工后,乙方應書面通知甲方驗收,甲方接到驗收通知書 7天內組織驗收完畢,逾期視為驗收合格。驗收標準為甲方簽署的設計稿件、噴繪小樣。
七、 廣告版面、結構圖紙設計:
雙方商定廣告版面采取下列第 種方式提供;
1. 簽約時甲方提供廣告版面設計光盤一式 壹 份。
2. 乙方按甲方意圖設計,經(jīng)由甲方認可。
八、 合同價款(不含版面設計費):(大寫)人民幣 萬圓整(壹年)(以上價格含 制作費、場地費、發(fā)布費、電費、維修費、政府審批費用等)。
九、 付款方式:
1. 合同簽訂時,甲方支付人民幣 元(計 元)的定金。
2.廣告發(fā)布后經(jīng)驗收合格一個周內,甲方付清第一年余款,人民幣 萬元(計 元)。
十、 甲方權利與義務:
1. 向乙方提供廣告發(fā)布審批所需的資料,并保證其資料的真實性、合法性;并承擔相應法律責任。甲方提供資料不及時、不完整所耽誤的時間計入發(fā)布期。
2. 監(jiān)督乙方廣告制作的質量和施工進度。
3. 發(fā)布期間督促乙方修復破損部位,更換損壞材料、修復壞損燈具。
4. 協(xié)助乙方做好與有關部門的協(xié)調工作。
5. 按合同規(guī)定及時付清款項。
十一、 乙方權利與義務:
1. 依法審查甲方提供發(fā)布廣告所需的材料,并承擔審查責任。
2. 依法辦理廣告審批手續(xù)。
3. 甲方未按時付款又拒付違約金的,可停止發(fā)布。
4. 嚴格按照雙方商定設計方案圖紙進行施工,確保質量按期竣工。
5. 乙方負責在發(fā)布期限內對框架、線路、燈箱等的保養(yǎng)維修工作。
6. 乙方在簽署之日起開始施工,在發(fā)布期滿內因廣告牌造成任何故障及故障所引發(fā)的安全責任事故由乙方負全部責任。
7. 發(fā)布期間乙方有維護看板之義務,甲方有監(jiān)督的'權利。
8. 廣告發(fā)布后每晚亮燈時間為4小時,原則上夏秋季節(jié)為19:00-23:00,冬春季節(jié)為:18:00-22:00,或按天黑時間隨機調整。
9. 在廣告發(fā)布期間,乙方如遇燈具壞損,乙方應于36小時內修復或更換完畢。
10.廣告發(fā)布期間,如遇畫面明顯褪色、破裂,乙方負責無償按原畫面進行更換發(fā)布。
十二、 以下原因,工期可相應順延:
1. 甲方要求變更工程量或設計的。
2. 不可抗力的自然災害。
十三、 廣告發(fā)布期間,如遇不可抗力造成廣告牌損壞及由此產(chǎn)生的連帶責任,由雙方協(xié)商按下列方式解決:
1. 在廣告發(fā)布期間,)如遇臺風11級內,廣告受損,乙方負責恢復,并承擔所有費用。
2. 在廣告發(fā)布期間,如遇11級以上臺風,廣告受損,雙方各自承擔廣告牌恢復費用的50%。
3. 發(fā)布期內如電源供電終止,則無照明發(fā)布時間按正常發(fā)布時間的三分之二計算發(fā)布期。
十四、 因政府行為或其他非乙方責任造成廣告終止,雙方協(xié)商按下列方式解決:
1. 按國家法規(guī)規(guī)定:戶外廣告均屬臨時性建筑,如因城市規(guī)劃建設需要,應及時無償拆除。
2. 政策性問題或人力不可抗拒之原因造成廣告牌不能發(fā)布,雙方應友好協(xié)商解決,甲方可選擇于乙方擁有的同等價值的廣告位繼續(xù)發(fā)布。
3. 甲方也可選擇選擇廣告費至廣告發(fā)布終止日而終止收費。乙方扣除廣告費總額的30%作為稅費及制作費用,余款為廣告發(fā)布費用,根據(jù)實際發(fā)布時間,將未發(fā)布的廣告費用退還甲方。
十五、 廣告制作施工及保養(yǎng)維修過程中發(fā)生意外事故,如人員傷亡、財務損失等由乙方承擔責任。
十六、 其他約定:
1. 廣告制作完工經(jīng)驗收不合格,廣告發(fā)布期限按驗收合格日期順延。
2. 廣告版面、結構設計圖紙版權歸 甲 方,另一方未經(jīng)許可不得另作使用。
3. 廣告版面設計圖紙以廣告審批機關審批通過為準。
4. 工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費用及工期。
5. 廣告發(fā)布期滿后,廣告設置材料為乙方所有。
6. 乙方債務履行后,甲方所支付的定金抵作價款收回。
十七、 違約責任:
1.甲方未及時付款,每超過1天,按合同價款 0.3 %付給違約金,或相應縮短發(fā)布期。未及時付款超過貳拾天,乙方有權拆除甲方畫面,另行發(fā)布廣告。
2.乙方未按期完工,每延期1天,按合同價款 0.3 %付給違約金,或相應延長發(fā)布期。
十八、 同爭議解決方式 :
本合同在履行進程中發(fā)生爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意依法向豐澤區(qū)人民法院提出訴訟。
十九、 本合同經(jīng)雙方法定代表人簽字或蓋公章后生效。
二十、 本合同一式 2 份,甲方執(zhí)1份,乙方執(zhí)1份。
二十一、 其它說明:
1. 本合同簽訂地點:乙方辦公場所所在地 。
2. 甲方的關于稿件確認人、有關往來文書交收人為
3. 本合同所列價款、定金均為人民幣現(xiàn)金。
二十二、 本合同未盡事宜,按《中華人民共和國合同法》、《戶外廣告管理規(guī)定》執(zhí)行。
甲 方:
單位名稱 (章):
乙 方:
年月日:
工程合同 篇4
甲方:___________________
乙方:___________________
為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,明確承發(fā)包雙方的安全責任,提高施工現(xiàn)場安全文明施工管理水平,保障工程項目的安全和施工人員的安全與健康,根據(jù)國家有關法律法規(guī)、參照國家電網(wǎng)公司的有關安全文明施工規(guī)定,結合本工程特點,雙方在簽訂工程勞務協(xié)議的同時,經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議。
一、承包工程項目
。1)工程項目名稱:安寧園區(qū)鈦材加工園一期廠房10kV配電工程
(2)工程地址:攀枝花市鹽邊縣安寧園區(qū)
。3)承包內容:新立電桿5基,電桿采用φ230×15米,電桿基礎采用C20砼澆筑;架設10kV線路0.310公里(導線采用架空絕緣導線JKLYJ-10kV-240),安裝智能遠程費控表1只、專變采集終端1臺;安裝10kV成套配電柜5面、400V配電柜9面、直流屏1面;安裝10kV組合式高壓計量箱,安裝500KVA變壓器一臺,低壓配電柜安裝,安裝800KVA變壓器一臺(利用原有800KVA變壓器,將原變壓器及低壓配電柜移位新建配電房內),制作戶外電纜頭1套,制作戶內電纜頭2套,項目涉及的各內標識制作安裝,空洞封堵、設備接地制作安裝遙測,負責將高壓線安裝至低壓配電柜。
。4)工程項目期限:自年月日至 年月日。
二、合同價款及付款方式
。1)勞務包干價:13000元(大寫:壹萬叁仟元整)
。2)付款方式:待工程竣工驗收合格后,7個工作日內付清工程勞務款。
4. 甲方的安全文明施工權利和義務
。1)對乙方的安全、管理人員及作業(yè)人員的安全資格情況進行核查,對核查材料復印件存檔保管;乙方人員、技術不符合規(guī)定的,有權要求乙方更換人員或終止合同。
。2)組織乙方作業(yè)人員進行入場安全教育,安全考試合格并按照現(xiàn)場管理規(guī)定。
。3)有權制止乙方違章作業(yè)、野蠻施工等不安全行為,督促其及時改正,必要時可終止其工作。對因乙方責任造成的事故和損失,有權按規(guī)定扣除安全風險抵押金。
。4)嚴格執(zhí)行工作票、安全施工作業(yè)票、動火工作票制度,負責乙方的辦票工作,督促乙方按票執(zhí)行。
(5)施工所有材料除混凝土外,其余材料由甲方運到施工現(xiàn)場。
5. 乙方的安全文明施工權利和義務
。1)落實本勞務作業(yè)相關的防火、防坍塌、等安全防范措施。
。2)按約定為作業(yè)人員配備合格、規(guī)范的勞動防護用品;定期對安全帽、安全帶等勞動防護用品進行檢驗試驗和更新;執(zhí)行電氣安全工器具、起重、電動工器具等安全管理措。
。3)臨近帶電設備作業(yè),應保持安全距離,做好安全隔離措施,必須指定專人監(jiān)護。
。4)動火制度,落實相應的安全措施和防火措施。在已受電、投運區(qū)域施工,落實設備防護和人身安全措施。
(5)工程開工后,應嚴格執(zhí)行各項安全規(guī)定,停電、帶電工作必須嚴格執(zhí)行工作票制度,對施工過程的設備、人身及危害他人的設備、人身安全負完全責任,(包括誤入帶電設備和線路)并承擔由此而產(chǎn)生的一切法律責任及經(jīng)濟損失;
。6)應每天檢查工器具檢測日期是否過期,過期的工器具由乙方自檢,如不按照規(guī)章制度要求,使用過期工器具被上級領導檢查違規(guī)使用工器具和罰款等損失,由乙方負責;
(7)嚴格按照工程設計施工圖及國家有關驗收規(guī)范,精心組織、文明施工,確保施工質量和工期;
。8)工程施工需要停電,必須履行工作票制度。否則所造成的后果一切由自己負責;
。9)負責工程竣工驗收,如不按照施工圖紙施工造成返工的一切損失由乙方承擔;甲方不承擔任何責任;
(10)施工過程中,所發(fā)生的`安全事故由乙方自行承擔;
7. 需要補充協(xié)議內容:三、附則
。1)本協(xié)議約定的各項條款,經(jīng)雙方簽字后生效,作為合同附件具有同等法律效力,并可獨立于主合同存在,甲乙雙方應嚴格按照本協(xié)議規(guī)定的各項條款,承擔相應的
安全文明施工、環(huán)境保護管理責任。因違反本協(xié)議造成的安全事故或環(huán)境影響事件,由違約方承擔相應的法律責任和經(jīng)濟責任。
。2)本協(xié)議內容如與國家有關法律、法規(guī)和規(guī)定不一致,按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。
。3)協(xié)議有效期按照合同工期。合同工期變更,本協(xié)議有效期相應變更;合同施工工作內容、范圍有變動時,應及時簽訂補充協(xié)議。
。4)其他未盡事宜可另行約定。
。5)本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方:
身份證號碼:
電話:乙方: 身份證號碼: 電話:
工程合同 篇5
甲方:____鎮(zhèn)才村村委會17組
乙方:____鎮(zhèn)才村村委會17組趙XX
才村村委會第17組,為解決村民辦理“紅、白”兩事因無廚房而難以辦理的局面,對廚房進行改建,經(jīng)討論,委托施工方代表趙XX承建施工,通過對工程進行預算造價為49716.51元。由于集體無經(jīng)濟收入,無資金積累,只能根據(jù)集體條件對廚房進行改建,對此甲乙雙方進行了協(xié)商、達成一致,同意以大包干方式按預算價49716.51元進行包干,工程驗收后,不在涉及補差價問題,合同雙方就工程包干項目達成一致,合同簽訂如下:
一、施工前,甲方應提前做好“三通、一平”工作,即水通、路通、電通、場平。
二、甲方提前協(xié)調好周圍村民影響戶工作,確保工程正常施工。
三、乙方應嚴格按照工程建筑規(guī)范施工,不偷工減料,按質按量按工期完成,工期為60天,即開工日起。
四、施工中乙方應嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)定進行施工,如施工中出現(xiàn)安全問題與村集體無關,自己承擔相應責任。
五、付款方式,由于工程量小,工期短,雙方可根據(jù)工程進度進行付款,工程完成驗收后一次性付清。如出現(xiàn)集體資金暫時困難前提下,工程余款可允許緩后付清,但不能無限期拖欠。
六、違約責任,甲乙雙方應嚴格執(zhí)行合同規(guī)定,施工中如出現(xiàn)違約行為,雙方可根據(jù)哪方違約對事態(tài)造成的'影響追究違約方責任。
七、合同爭議的解決發(fā)式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,有雙方當事人協(xié)商解決,也可以由才村村委會相關部門進行調解。
八、以上條款未盡事宜,如出現(xiàn)條款以外的情況雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
代表:代表:________年____月____日
工程合同 篇6
甲方:*****工程
乙方: 性別 電話
居民身份證號碼
家庭住址 郵政編碼
戶口所在地 省(市) 區(qū)(縣) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和有關規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,自愿簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。
一、勞動合同期限
第一條 勞動合同期限(甲乙雙方選擇適用)
1、有固定期限勞動合同
本合同于 年 月 日生效,于 年 月 日終止(如有試用期,則試用期從 年 月 日到 年 月 日)。
2、以完成一定的工作任務為期限的合同
本合同生效日期為 年 月 日;以乙方完成工作任務為合同終止時間。
二、工作內容和要求
第二條 甲方招用乙方在 (項目名稱)
工程中擔任 崗位(工種)工作。
第三條 乙方應按照甲方的要求,按時完成規(guī)定的工作任務,達到規(guī)定的質量標準。
三、勞動保護和勞動條件
甲方對乙方的工作時間安排必須執(zhí)行國家規(guī)定的工時制度。甲方由于生產(chǎn)經(jīng)營需要,經(jīng)乙方同意后,可安排乙方加班,但不得違反國家有關規(guī)定,且應合理安排職工補休或按照《勞動法》的有關規(guī)定依法支付加班、延長工作時間工資報酬。
第五條 甲方應當在乙方進入施工現(xiàn)場前對乙方進行入場施工安全教育。甲方應當對已取得電工、焊工、登高作業(yè)等特殊工種操作證書的乙方進行崗前培訓(或書面交底)后,方可上崗作業(yè)。
第六條 甲方根據(jù)生產(chǎn)崗位的需要,按照國家勞動安全、衛(wèi)生的有關規(guī)定,為乙方配備必要的安全防護措施,發(fā)放必要的勞動保護用品。
第七條 甲方根據(jù)國家有關法律法規(guī),依法建立安全生產(chǎn)制度;乙方應當嚴格遵守甲方的勞動安全制度,嚴禁違章作業(yè),防止勞動過程中的事故,減少職業(yè)危害。
四、工資保險待遇
第八條 乙方在試用期間的工資為每日(或每月) 元,試用期滿后工資為每日(或每月) 元;按工作量計算工資的,每 (工作量單位)支付工資 元。
雙方約定的工資不得低于施工地行政區(qū)域內最低工資標準。
甲方應在每月 日前計發(fā)乙方的工資(不得交由包工頭代發(fā)),并由乙方簽字確認。
甲方應在勞動合同終止、解除時一次性付清乙方的工資。
合同甲方如為分包方,工資支付發(fā)生違約情況由工程總承包單位負責支付。
甲乙雙方對工資支付的其他約定
第九條 甲方應按規(guī)定為乙方辦理社會保險,并按規(guī)定足額繳納社會保險費用。雙方勞動合同解除后,應按有關規(guī)定轉移社會保險手續(xù)。乙方因工負傷,其待遇按國家和當?shù)厝嗣裾嘘P規(guī)定執(zhí)行。
五、勞動紀律和勞動合同的變更、解除、終止、續(xù)訂
第十條 乙方應嚴格遵守甲方的各項制度、勞動紀律和安全技術操作規(guī)程。
第十一條 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:
(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;
(二)有打架斗毆、偷竊、等違法、違紀行為的;
(三)嚴重失職,營私舞弊,對甲方造成重大損害的;
(四)嚴重違反甲方施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定和甲方勞動紀律的;
(五)被依法追究刑事責任的。
第十二條 有下列情形之一的,乙方可以解除本合同;
(一)在試用期內的;
(二)甲方以暴力、威脅、監(jiān)禁、或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的;
(三)甲方不能提供安全的勞動條件或者按照本合同規(guī)定支付勞動報酬的。
第十三條 變更、解除、終止、續(xù)訂本合同,應在規(guī)定的'時限前以書面形式通知對方,不得擅自變更、解除、終止本合同。
六、違約責任、勞動爭議處理及其它
第十四條 甲方與乙方解除勞動合同時,應給乙方出具終止、解除勞動合同證明書。甲方解除乙方勞動合同,符合勞部發(fā)[1994]481號文件規(guī)定的,應支付經(jīng)濟補償金。
甲、乙方違法解除勞動合同,應按勞部發(fā)[1995]223號文件給對方以賠償。
第十五條 雙方因履行本合同發(fā)生爭議,應當自勞動爭議發(fā)生之日起,60日內向工程所在地( 區(qū)、縣)有管轄權的勞動仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的,可直接到裁決書之日起15日向人民法院起訴。 第十六條 甲方依法制定的規(guī)章制度及其他專項協(xié)議作為本勞動合同的附件,與勞動合同具有同等法律效力。 第十七條 本合同未盡事宜或與國家、山東省有關規(guī)定相悖的,按照有關規(guī)定執(zhí)行。
第十八條 本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,一份交工程所在地勞動部門備案,一份留在乙方務工的建筑施工工地備查。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效。
第十九條 雙方約定的其他事項。
甲方(公章) 乙方(簽字或蓋章)
簽訂日期: 年 月 日
工程合同 篇7
1、未取得建設審批手續(xù)的施工合同的效力如何認定?
發(fā)包人就尚未取得建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證等行政審批手續(xù)的工程,與承包人簽訂的建設工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結前發(fā)包人取得相應審批手續(xù)或者經(jīng)主管部門批準建設的,應當認定合同有效。
發(fā)包人未取得建筑工程施工許可證的,不影響施工合同的效力。
2、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第一條第(二)項規(guī)定的“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義”承攬建設工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?
具有下列情形之一的,應當認定為《解釋》規(guī)定的“掛靠”行為:
(1)不具有從事建筑活動主體資格的個人、合伙組織或企業(yè)以具備從事建筑活動資格的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(2)資質等級低的建筑施工企業(yè)以資質等級高的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(3)不具有施工總承包資質的建筑施工企業(yè)以具有施工總承包資質的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(4)有資質的建筑施工企業(yè)通過名義上的聯(lián)營、合作、內部承包等其他方式變相允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程。
3、如何認定是否屬于必須招標的建設工程?
《解釋》第一條第(三)項規(guī)定的“必須進行招標”的建設工程的認定應當依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》第三條的規(guī)定、《中華人民共和國招標投標法實施條例》和原國家發(fā)展計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》的相關規(guī)定予以確定。法律、行政法規(guī)有新規(guī)定的,適用其新規(guī)定。
4、勞務分包合同的效力如何認定?
同時符合下列情形的,所簽訂的勞務分包合同有效:
(1)勞務作業(yè)承包人取得相應的勞務分包企業(yè)資質等級標準;
(2)分包作業(yè)的范圍是建設工程中的勞務作業(yè)(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);
(3)承包方式為提供勞務及小型機具和輔料。
合同約定勞務作業(yè)承包人負責與工程有關的大型機械、周轉性材料租賃和主要材料、設備采購等內容的,不屬于勞務分包。
5、如何認定建筑企業(yè)的內部承包行為?
建設工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機構或在冊的項目經(jīng)理等企業(yè)職工個人承包施工,承包人對工程施工過程及質量進行管理,對外承擔施工合同權利義務的,屬于企業(yè)內部承包行為;發(fā)包人以內部承包人缺乏施工資質為由主張施工合同無效的,不予支持。
6、小型建筑工程及農(nóng)民低層住宅施工合同、家庭住宅室內裝飾裝修合同的效力如何認定?
施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農(nóng)民住宅,或者進行家庭住宅室內裝飾裝修,當事人僅以施工人缺乏相應資質為由,主張合同無效的,一般不予支持。對于當事人確實違反企業(yè)資質管理規(guī)定承攬工程的,可以建議有關行政主管部門予以處理。
前述合同對質量標準有約定的,依照其約定,沒有約定的,依照通常標準或符合合同目的的特定標準予以確定。當事人有其他爭議的,原則上可以參照本解答的相關內容處理。
7、當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協(xié)議,一方要求重新結算的,如何處理?
當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協(xié)議,一方在訴訟中要求重新結算的,不予支持,但結算協(xié)議被法院或仲裁機構認定為無效或撤銷的除外。
建設工程施工合同無效,但工程經(jīng)竣工驗收合格,當事人一方以施工合同無效為由要求確認結算協(xié)議無效的,不予支持。
8、承包人項目經(jīng)理在合同履行過程中所施行為的效力如何認定?
施工合同履行過程中,承包人的.項目經(jīng)理以承包人名義在結算報告、簽證文件上簽字確認、加蓋項目部章或者收取工程款、接受發(fā)包人供材等行為,原則上應當認定為職務行為或表見代理行為,對承包人具有約束力,但施工合同另有約定或承包人有證據(jù)證明相對方知道或應當知道項目經(jīng)理沒有代理權的除外。
9、當事人工作人員簽證確認的效力如何認定?
當事人在施工合同中就有權對工程量和價款洽商變更等材料進行簽證確認的具體人員有明確約定的,依照其約定,除法定代表人外,其他人員所作的簽證確認對當事人不具有約束力,但相對方有理由相信該簽證人員有代理權的除外;沒有約定或約定不明,當事人工作人員所作的簽證確認是其職務行為的,對該當事人具有約束力,但該當事人有證據(jù)證明相對方知道或應當知道該簽證人員沒有代理權的除外。
10、工程監(jiān)理人員在簽證文件上簽字確認的效力如何認定?
工程監(jiān)理人員在監(jiān)理過程中簽字確認的簽證文件,涉及工程量、工期及工程質量等事實的,原則上對發(fā)包人具有約束力,涉及工程價款洽商變更等經(jīng)濟決策的,原則上對發(fā)包人不具有約束力,但施工合同對監(jiān)理人員的授權另有約定的除外。
11、固定總價合同履行中,當事人以工程發(fā)生設計變更為由要求對工程價款予以調整的,如何處理?
建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算,在實際履行過程中,因工程發(fā)生設計變更等原因導致實際工程量增減,當事人要求對工程價款予以調整的,應當嚴格掌握,合同對工程價款調整有約定的,依照其約定;沒有約定或約定不明的,可以參照合同約定標準對工程量增減部分予以單獨結算,無法參照約定標準結算的,可以參照施工地建設行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標準結算。
主張工程價款調整的當事人應當對合同約定施工的具體范圍、實際工程量增減的原因、數(shù)量等事實承擔舉證責任。
12、固定價合同履行過程中,主要建筑材料價格發(fā)生重大變化,當事人要求對工程價款予以調整的,如何處理?
建設工程施工合同約定工程價款實行固定價結算,在實際履行過程中,鋼材、木材、水泥、混凝土等對工程造價影響較大的主要建筑材料價格發(fā)生重大變化,超出了正常市場風險的范圍,合同對建材價格變動風險負擔有約定的,原則上依照其約定處理;沒有約定或約定不明,該當事人要求調整工程價款的,可在市場風險范圍和幅度之外酌情予以支持;具體數(shù)額可以委托鑒定機構參照施工地建設行政主管部門關于處理建材差價問題的意見予以確定。
因一方當事人原因導致工期延誤或建筑材料供應時間延誤的,在此期間的建材差價部分工程款,由過錯方予以承擔。
13、固定總價合同履行中,承包人未完成工程施工的,工程價款如何確定?
建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算,承包人未完成工程施工,其要求發(fā)包人支付工程款,經(jīng)審查承包人已施工的工程質量合格的,可以采用“按比例折算”的方式,即由鑒定機構在相應同一取費標準下分別計算出已完工程部分的價款和整個合同約定工程的總價款,兩者對比計算出相應系數(shù),再用合同約定的固定價乘以該系數(shù)確定發(fā)包人應付的工程款。
當事人就已完工程的工程量存在爭議的,應當根據(jù)雙方在撤場交接時簽訂的會議紀要、交接記錄以及監(jiān)理材料、后續(xù)施工資料等文件予以確定;不能確定的,應根據(jù)工程撤場時未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責任。
14、承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結算文件結算工程價款的,如何處理?
建設工程施工合同約定發(fā)包人應在收到承包人提交的竣工結算文件后一定期限內予以答復,但未明確約定逾期不答復即視為認可竣工結算文件,承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結算文件結算工程價款的,不予支持。
建設工程施工合同對此未作明確約定,承包人僅以原建設部《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》第十六條的規(guī)定,或者《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用條款第33.3條的約定為依據(jù),要求按照竣工結算文件結算工程價款的,不予支持。
15、“黑白合同”中如何結算工程價款?
法律、行政法規(guī)規(guī)定必須進行招標的建設工程,或者未規(guī)定必須進行招標的建設工程,但依法經(jīng)過招標投標程序并進行了備案,當事人實際履行的施工合同與備案的中標合同實質性內容不一致的,應當以備案的中標合同作為結算工程價款的依據(jù)。
法律、行政法規(guī)規(guī)定不是必須進行招標的建設工程,實際也未依法進行招投標,當事人將簽訂的建設工程施工合同在當?shù)亟ㄔO行政管理部門進行了備案,備案的合同與實際履行的合同實質性內容不一致的,應當以當事人實際履行的合同作為結算工程價款的依據(jù)。
備案的中標合同與當事人實際履行的施工合同均因違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定被認定為無效的,可以參照當事人實際履行的合同結算工程價款。
16、“黑白合同”中如何認定實質性內容變更?
招投標雙方在同一工程范圍下另行簽訂的變更工程價款、計價方式、施工工期、質量標準等中標結果的協(xié)議,應當認定為《解釋》第二十一條規(guī)定的實質性內容變更。中標人作出的以明顯高于市場價格購買承建房產(chǎn)、無償建設住房配套設施、讓利、向建設方捐款等承諾,亦應認定為變更中標合同的實質性內容。
備案的中標合同實際履行過程中,工程因設計變更、規(guī)劃調整等客觀原因導致工程量增減、質量標準或施工工期發(fā)生變化,當事人簽訂補充協(xié)議、會談紀要等書面文件對中標合同的實質性內容進行變更和補充的,屬于正常的合同變更,應以上述文件作為確定當事人權利義務的依據(jù)。
17、無效建設工程施工合同中的工程價款如何確定?
建設工程施工合同無效,但工程經(jīng)竣工驗收合格,當事人任何一方依據(jù)《解釋》第二條的規(guī)定要求參照合同約定支付工程折價補償款的,應予支持。承包人要求發(fā)包人按中國人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的,應予支持。發(fā)包人以合同無效為由要求扣除工程折價補償款中所含利潤的,不予支持。
18、《解釋》中"實際施工人"的范圍如何確定?
《解釋》中的"實際施工人"是指無效建設工程施工合同的承包人,即違法的專業(yè)工程分包和勞務作業(yè)分包合同的承包人、轉承包人、借用資質的施工人(掛靠施工人);建設工程經(jīng)數(shù)次轉包的,實際施工人應當是最終實際投入資金、材料和勞力進行工程施工的法人、非法人企業(yè)、個人合伙、包工頭等民事主體。法院應當嚴格實際施工人的認定標準,不得隨意擴大《解釋》第二十六條第二款的適用范圍。對于不屬于前述范圍的當事人依據(jù)該規(guī)定以發(fā)包人為被告主張欠付工程款的,應當不予受理,已經(jīng)受理的,應當裁定駁回起訴。
建筑工人追索欠付工資或勞務報酬的,按照工資支付的相關法律、法規(guī)規(guī)定及《北京市高級人民法院關于依法快速處理建設領域拖欠農(nóng)民工工資相關案件的意見》妥善處理。
19、違法分包合同、轉包合同的實際施工人主張欠付工程款的,訴訟主體如何確定?發(fā)包人的責任如何承擔?
實際施工人以違法分包人、轉包人為被告要求支付工程款的,法院不得依職權追加發(fā)包人為共同被告;實際施工人以發(fā)包人為被告要求支付工程款的,應當追加違法分包人或轉包人作為共同被告參加訴訟,發(fā)包人在其欠付違法分包人或轉包人工程款范圍內承擔連帶責任。發(fā)包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的,應當對此承擔舉證責任。
20、不具有資質的掛靠施工人主張欠付工程款的,如何處理?掛靠人又將工程分包、轉包給他人施工,施工人主張欠付工程款的,如何處理?
不具有資質的實際施工人(掛靠施工人)掛靠有資質的建筑施工企業(yè)(被掛靠人),并以該企業(yè)的名義簽訂建設工程施工合同,被掛靠人怠于主張工程款債權的,掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發(fā)包人支付工程款,法院原則上應當追加被掛靠人為訴訟當事人,發(fā)包人在欠付工程款范圍內承擔給付責任。因履行施工合同產(chǎn)生的債務,被掛靠人與掛靠施工人應當承擔連帶責任。
掛靠人承攬工程后,以被掛靠人名義將工程分包、轉包給他人施工,施工人主張欠付工程款的,按照《北京市高級人民法院審理民商事案件若干問題的解答之五》第四十七條規(guī)定處理。
21、發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的,如何處理?
承包人依據(jù)建設工程施工合同要求發(fā)包人支付工程款,發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的,不予支持,但當事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認或發(fā)包人有證據(jù)證明其有正當理由向合法分包人、實際施工人支付的除外。
工程合同 篇8
訂立合同雙方:
__。撸呖h__(單位),以下簡稱委托方;
__。撸咴O計院,以下簡稱承包方。
經(jīng)雙方協(xié)商,由委托方委托承包方承擔__工程的可行性研究,特訂立本合同。
第一條 委托方在合同簽訂之日起__天以內,向承包方提供所有與研究工程有關的數(shù)據(jù)和資料,并對資料的準確性負責。
1.提供數(shù)據(jù)、資料的內容如下:__(略)。
2.在合同期內,委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料,應及時提供給承包方,必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。
第二條 承包方應在__年__月__日以前,向委托方提交本合同工程的`可行性報告,并對此承擔責任,可行性報告內容應包括:
。保(jīng)營評價指標:
。ǎ保┩顿Y內部收益率:____。
。ǎ玻┩顿Y回收期:____。
。玻J款償還能力分析:____。
。常鈪R償還能力分析:____。
。矗澠胶、靈敏度分析與風險評價:____。
5.結論:____。
承包方應向委托方提交可行性報告____份。
委托方如在合同期間對____工程提出重大變更,甚至原始資料、數(shù)據(jù)有重大變動,有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時,須經(jīng)雙方協(xié)商,對本合同進行修改,或增加任務變更附件,或另訂合同。
第三條 費用支付條款
。保竟こ痰目尚行匝芯抠M為人民幣____元整。于合同生效之日,委托方應向承包方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。
。玻蟹街兄购贤瑫r,無權要求承包方退還定金。
3.承包方不履行本合同規(guī)定的責任與義務時,應雙倍償還定金。
第四條 違約罰金
。保邪讲话春贤(guī)定的日期提交可行性研究報告時,每拖期一天,應扣除其所應得費用的千分之五,作為違約罰金。
。玻邪教峁┑目尚行匝芯繄蟾嬷谐霈F(xiàn)錯誤,且此等錯誤純屬承包方造成者,應扣除其所應得費用的10-30%,視錯誤性質嚴重程度而定。
3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改,或返工重作,應另行增加費用,其數(shù)額由雙方商定。
。矗蟹匠^合同規(guī)定日期付費時,應償付給承包方以逾期違約罰金,以每逾期一天按合同規(guī)定費用的5‰計算。
第五條 本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出修改或補充規(guī)定。修改或補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第六條 本合同正本一式__份,雙方各執(zhí)一份。合同副本一式__份,送__各一份備案。
委托方:____(蓋章)
地址:____
負責人:____(簽名)
聯(lián)系人:____(簽名)
開戶銀行:____
帳號:____
電話號碼:____
電報掛號:____
承包方:____(蓋章)
地址:____
負責人:____(簽名)
聯(lián)系人:____(簽名)
開戶銀行:____
帳號:____
電話號碼:____
電報掛號:____
__年__月__日訂立
工程合同 篇9
建設工程施工補充協(xié)議發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關規(guī)定,鑒于《建設工程施工合同》相關施工事宜未明晰,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商一致,為明確工程的具體范圍、合同包干總價等條款補充協(xié)議如下: 一、工程概況
工程名稱: 工程地點:
工程內容:地基與基儲地下室及上部結構、全部砌體、抹灰、樓地面、屋面、防水、
排水、裝飾等工程(建施、結施、水施工程圖紙),建筑工程補充合同范本。
資金來源:自籌。 二、雙方明確工程范圍為:
地基與基儲地下室及上部結構、全部砌體、抹灰、樓地面、屋面、防水、排水、裝飾
等工程,其中供電、供水、消防、防雷工程、預應力鋼筋由發(fā)包人指定分包人。 三、合同工期確定為:
開工日期: 竣工日期: 四、質量標準
工程質量標準:合格。 五、合同價款
本合同包干總價(含稅)為¥: 元(大寫: )。 合同包干總價不包括發(fā)包人指定分包人的工程部分。 六、適用標準、規(guī)范
適用標準、規(guī)范的名稱:國家現(xiàn)行的房屋建筑施工標準、規(guī)范以及設計圖紙中特別標明的相關標準、規(guī)范。
七、雙方對一般權利和義務補充明確如下: 1、發(fā)包人工作
1.1發(fā)包人應按約定的時間和要求配合完成以下工作
(1)施工場地具備施工條件的要求及完成的時間:施工現(xiàn)場已經(jīng)具備施工條件。
(2)水準點與座標控制點交驗要求:符合施工要求。
(3)發(fā)包人有權監(jiān)督承包人對工程進度款的使用情況,具體實施辦法:1、承包人在施工進行期間必須將各材料供應商、施工班組的主要聯(lián)系人及聯(lián)系方式上報發(fā)包人駐現(xiàn)場代表;2、承包人在申請月進度款時必須把上月對供應商的材料款、施工班組的工資的發(fā)放列表作為附件上報發(fā)包人,否則發(fā)包人當認為承包人申報當月進度款資料不齊,不予支付當月施工進度款。
(4)雙方約定發(fā)包人應做的其他工作: 無。
1.2發(fā)包人委托承包人辦理的工作:根據(jù)施工實際情況另定。 2、承包人工作
2.1承包人應按約定時間和要求,完成以下工作:
(3)承擔施工安全保衛(wèi)工作及施工照明的責任和要求:由承包人負責,合同范本《建筑工程補充合同范本》。
(4)向監(jiān)理公司提供的辦公房屋及設施的.要求:提供1間裝有水電的辦公場所及3套桌椅辦公設施,并承擔水電費。
(6)已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔:由承包人負責。
(7)施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木的保護要求及費用承擔:由承包人負責。
(8)施工場清潔衛(wèi)生的要求:由承包人按照當?shù)叵嚓P部門要求進行。
(9)雙方約定承包人應做的其他工作:施工道路維護:承包人應根據(jù)實際情況,對臨時施工道路和用水管道設施進行維護。如果施工現(xiàn)場承包人數(shù)量較多,則由發(fā)包人聯(lián)合所有承包人進行協(xié)商。但維護費用由承包人負擔。
(10)電梯井內的腳手架工程由承包人負責。
(11)承包人必須按照發(fā)包人劃定的區(qū)域布置臨建設施。 (12)承包人必須承擔工程范圍內所有文明施工與安全生產(chǎn)責任。 (13)承包人必須合理使用本工程施工進度款,做到專款專用。 八、施工組織設計和工期 1、進度計劃
1.1承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間:20 年 月 日前重新確定并提供。
1.2上述施工組織設計(施工方案)和進度計劃經(jīng)發(fā)包人確認后實施。
2、工期延誤
2.1雙方約定工期順延的其他情況:雨水天不作工期順延;
2.2當承包人本月的實際施工進度不能達到該月進度計劃(即第八條第1項所確定的進度計劃,下同)的70%時,發(fā)包人將暫不予支付該月施工進度款,并推遲到下月與下月施工進度款一并支付,當承包人持續(xù)兩個月或兩個月以上出現(xiàn)以上情況,發(fā)包人以書面形式通知承包人,如承包人3日內尚無具體整改調整工程進度的應變措施,發(fā)包人當視承包人違約并有權采取一切有效的強硬措施介入承包人的現(xiàn)場施工管理,以確保工程工期順利推進,并由承包人負責由此引起的一切經(jīng)濟責任。如承包人拒絕、阻止發(fā)包人介入管理或不配合發(fā)包人介入管理而使工期延誤不能得到及時糾正,發(fā)包人有權解除合同,并追究承包人的違約責任。
2.3因承包人的原因造成每月進度工期延誤的,從延誤的第五天起,每天罰款10000元(人民幣壹萬圓整),累計計算。
2.4承包人未按進度計劃完成第一個月進度計劃工程的70%時,發(fā)包人有權解除合同,并追究承包人的違約責任。
2.5工程施工過程中,承包人延誤進度工期累計達30天,發(fā)包人有權解除合同,并追究承包人的違約責任。 九、質量與驗收 1、質量要求
1.1承包人應嚴格按照設計要求、質量標準、驗收規(guī)范進行施工,對質量通病采取強有力的措施,確保質量通病降低到最低限度。屋面、衛(wèi)生間、門窗、外墻面幾個容易發(fā)生滲漏的部位應重點監(jiān)控。如部分工程質量達不到質量標準,發(fā)包人或監(jiān)理工程師要求拆除重新施工的,承包人承擔返工費用,工期不予順延。
1.2達不到合同約定的工程質量標準及安全標準時,發(fā)包人有權拒付剩余工程款,待承包人修理、返工或改建達到約定的標準后,發(fā)包人才支付剩余的工程款。如果因修理、返工或改建而使工期超出合同約定的工期,承包人要賠償發(fā)包人的相關損失;如超期30天的,發(fā)包人有權單方面重新組織施工隊伍將剩余工程施工完,由此產(chǎn)生的費用及損失由承包人承擔。如果承包人未能在規(guī)定時間內修正某項質量缺陷,則發(fā)包人可自行或指派第三方修正缺陷,因此產(chǎn)生的費用由承包人承擔。
2、隱蔽工程和中間驗收
2.1中間驗收部位:所有分部分項工程及工序。
工程合同 篇10
發(fā)包人:(簡稱甲方)
承包人: (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》及其它有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
見投標須知--1
二、招標范圍及方式
見投標須知--1
三、合同工期
見投標須知--1
四、質量標準
按現(xiàn)行國家及地方驗收規(guī)范質量及臥龍地產(chǎn)集團相關質量管理文件達到合格標準。
五、合同價款
5.1按施工圖總價包干,合同金額(大寫): (人民幣): 元。
5.2 合同承包價除發(fā)生以下因素可調整外,不得以其他任何理由調整或變更;如發(fā)生由發(fā)包方認可的設計變更、簽證變更工程按照以下原則執(zhí)行:
(1)、投標時有對應項目的,按投標綜合單價執(zhí)行,結算金額為綜合單價乘以簽證工程量。
(2)、無對應項目的,按投標文件規(guī)定的定額文件套取定額:按投標文件取費標準計取費用(中標后如有下浮,按下浮比率計取費用);
(3)定額中無價格材料的定價:發(fā)包人指定的按供應價加上運輸費簽證認定;發(fā)包人不指定的按招標文件指定的投標信息價確定;無信息價的雙方根據(jù)市場情況協(xié)商確定價格,若協(xié)商不成改為甲供。
(4)定額中無相應項目的:雙方根據(jù)市場情況協(xié)商確定綜合單價,若協(xié)商不成發(fā)包人另行安排承包商,與其他承包商達成的`成交價格不高于承包人最終報價時發(fā)包人收取承包人15%的管理費。
(5)所有工程設計變更聯(lián)系單工程量和價格的審核均由甲方指定代表及監(jiān)理簽字蓋章方為有效。
(6)按以上計價原則確定的變更施工,承包人不得以各種理由拒絕施工或提出變更前項目的利潤補償。
六、組成合同的文件
組成本合同的其他文件及優(yōu)先解釋順序如下:
1、本合同協(xié)議書;
2、中標通知書
3、工程招標文件(含招標圖紙及相關設計變更、招標補充說明及招標答疑紀要);
4、詢標紀要;
5、本合同專用條款;
6、本合同通用條款;
7、臥龍地產(chǎn)技術標準;
8、標準、規(guī)范及有關技術文件;
9、乙方的投標文件及附件;
10、乙方工程報價單或預算書;
11、施工圖紙及圖紙會審紀要,施工聯(lián)系單。
七、發(fā)包人承諾
發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項,履行本合同所約定的全部義務。
八、承包人承諾
承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。履行本合同所約定的全部義務。
九、合同生效
合同訂立時間:
合同訂立地點: 湖北省武漢市漢陽區(qū)
雙方約定本合同自 雙方簽訂之日生效。
發(fā) 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
【工程合同】相關文章:
工程工程合同04-24
工程工程合同09-08
工程合同 項目工程合同11-16
正規(guī)工程工程合同12-13
關于工程工程合同11-15
工程工程合同范文10-07
有關工程工程合同07-22
工程合同工程合同02-21
工程工程合同 15篇11-16
工程工程合同(15篇)11-19