(實用)工程合同7篇

　　隨著法律知識的普及，人們運(yùn)用到合同的場合不斷增多，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家整理的工程合同7篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

工程合同 篇1

　　甲方（發(fā)包方）：

　　乙方（承包方）：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：

　　2、居室規(guī)格：____室_____廳____廚_____衛(wèi)。

　　3、建筑面積________平方米。

　　第二條：施工工期

　　總工期：_______天；

　　工程開工日期：_____年____月____日；

　　工程竣工日期：_____年____月____日。

　　1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止，如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

　　2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　3、在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

　　5、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。

　　第三條：工程價格

　　工程款：本合同工程造價為（人民幣）：____________元；

　　金額大寫：____________。

　　第四條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認(rèn)可。

　　2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

　　4、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門：市家居裝飾專業(yè)委員會。

　　5、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　6、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第五條：乙方義務(wù)

　　1、乙方應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì)；如是下屬分支機(jī)構(gòu)，也須有上級公司出具的證明；經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。

　　2、指派（姓名）_______為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

　　4、嚴(yán)格履行合同，實行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。

　　5、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　第六條：材料供應(yīng)

　　1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補(bǔ)償給甲方。

　　2、乙方提供的'材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第七條：工程驗收

　　1、工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

　　2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗收合格。

　　3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。

　　第八條：付款方式

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%；當(dāng)工期進(jìn)度過半（____年____月____日），甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。（注：施工工費包括人工費）

　　甲方付清工程價款，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更報告，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。

　　第九條：違約責(zé)任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

　　第十條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決�；驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，請求解決。

　　2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向_____仲裁委員會申請仲裁。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。

　　甲方：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　_____年____月____日

工程合同 篇2

　　GF——1999 ——0201）

　　中 國華

　　家 人 民 共 和 國 建 設(shè) 部 制 定

　　工商行政管理局

　　制定（

　　第一部分 協(xié)議書

　　發(fā)包人（全稱）： 彭陽縣城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)局 承包人（全稱）： 寧夏天易建筑工程有限公司

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程實施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：彭陽縣四中校園仿古園林景觀工程 工程地點：彭陽縣四中校園內(nèi)工程內(nèi)容： 修建磚木結(jié)構(gòu)游廊123m、四角亭2座38㎡、六角亭2座

　　60㎡、四層八角亭1座320㎡，總建筑面積639.4㎡。

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：施工圖紙范圍內(nèi)的土建、給排水、電氣安裝部分

　　三、合同工期

　　開工日期： 20xx年4月20日

　　竣工日期： 20xx年7月8日

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù) 80 天。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合 格

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：貳佰捌拾柒萬伍仟陸佰元整 （人民幣）

　　￥： 2875600.00元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1.本合同協(xié)議書

　　2.中標(biāo)通知書

　　3.投標(biāo)書及其附件

　　4.本合同專用條款

　　5.本合同通用條款

　　6.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　7.圖紙

　　8.工程量清單

　　9.工程報價單或預(yù)算書

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間： 20xx 年 04 月 20 日

　　合同訂立地點： 彭陽縣城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)局

　　本合同雙方約定 雙方簽字蓋章 后生效。

　　發(fā)包人：（公章） 承包人：（公章）

　　住所： 住所：銀川市北京東路742號 法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：0951-6710307

　　傳真： 傳真：0951-6710307

　　開戶銀行： 開戶銀行：寧夏銀行利民支行 帳號： 帳號：13000140900018331

　　郵政編碼： 郵政編碼：750001

　　第二部分 通用條款

　　一、詞語定義及合同文件

　�。�、詞語定義

　　下列詞語除專用條款另有約定外，應(yīng)具有本條所賦予的定義：

　　1.1通用條款： 是根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定及建設(shè)工程施工的需要訂立，通用于建設(shè)工程施工的條款。

　　1.2專用條款： 是發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合具體工程實際，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補(bǔ)充或修改。

　　1.3發(fā)包人： 指在協(xié)議書中約定，具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。

　　1.4承包人： 指在協(xié)議書中約定，被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。

　　1.5項目經(jīng)理：指承包人在專用條款中指定的'負(fù)責(zé)施工管理和合同履行的代表。

　　1.6設(shè)計單位：指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程設(shè)計并取得相應(yīng)工程設(shè)計資質(zhì)等級證書的單位。

　　1.7監(jiān)理單位：指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級證書的單位。

　　1.8工程師： 指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人承包人在專用條款中約定。

工程合同 篇3

　　甲 方：

　　乙 方：

　　根據(jù)《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，為了明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商簽訂本合同，以資共同遵守：

　　一、室內(nèi)保潔：

　　（1）工程名稱為： XX奧迪4S店 ， 坐落于：XX工業(yè)區(qū)。

　�。�2）室內(nèi)保潔范圍：二樓展廳：外圍玻璃去塵，地面瓷磚清潔；

　　一樓展廳：后面的外圍玻璃去塵，前面幕墻玻璃下面一截清潔，地面瓷磚清潔，板梯間清潔；二、三樓的車間：玻璃窗戶清潔，地面瓷磚清潔，一樓至三樓的樓梯間清潔。

　　二、承包方式：

　　本室內(nèi)保潔工程采用全包干，室內(nèi)保潔工程總造價為壹萬伍仟元（人民幣）整（小寫：15000.00元 ）（此價格不含稅）。

　　三、驗收標(biāo)準(zhǔn)：

　�。�1）玻璃：距1.5米觸目無明顯灰塵污漬、整潔光亮，在有遮擋物等無法正常作業(yè)下，與旁邊玻璃不作可比性。

　�。�2）地面：觸目無明顯灰塵污漬、邊線整齊、整潔干凈。

　　（3）門：觸目無明顯灰塵污漬，邊線整齊，整潔干凈。

　�。�4）衛(wèi)生間：觸目無明顯灰塵污漬、邊線整齊、整潔干凈。

　　（5）乙方為甲方所做的清潔為常規(guī)清潔，特殊飾材、服務(wù)雙方另行協(xié)商；乙方根據(jù)甲方的飾材常規(guī)作業(yè)后，甲方的飾材有病變或飾材本身所存在的質(zhì)量色差等問題不屬于乙方的責(zé)任范圍。

　�。�6）保潔工程內(nèi)原有的自然破損及乙方常規(guī)作業(yè)多遍后仍無法清除的頑固污漬不屬于乙方的.責(zé)任范圍。

　�。�7）合同簽定后甲方添置的設(shè)備設(shè)施不屬于合同內(nèi)乙方的施工責(zé)任范圍。

　　四、驗收方式：

　�。�1）甲乙雙方負(fù)責(zé)人同時到現(xiàn)場驗收，若乙方每一清潔項目清潔完畢并通知甲方驗收，驗收方如二天內(nèi)不驗收視為清潔合格。

　　五、工期： 年 月 日進(jìn)場。 年 月 日前完成，甲方未如期完成工程項目，無法向乙方提供必需的工作資源及其它不可抗拒的自然因素，乙方工期順延；甲方未如期完成工程項目，無法向乙方提供必需的工作資源而給乙方造成的所有損失，應(yīng)由甲方全部承擔(dān)。

　　六、責(zé)任范圍：

　　甲方責(zé)任：

　�。�1）甲方免費提供本工程所需的水電到場；

　　（2）甲方應(yīng)免費提供給乙方存放工具庫房；

　�。�3）在乙方進(jìn)行施工時甲方應(yīng)配合乙方施工；

　　（4）甲方應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗收工作，甲乙雙方負(fù)責(zé)人同時到場驗收，若乙方清潔工程結(jié)束并通知驗收方驗收，驗收方如二天內(nèi)不驗收視為保潔服務(wù)合格。

　�。�5）甲方負(fù)責(zé)成堆、成片、成袋等裝飾建筑垃圾第一遍的清運(yùn)工作。 乙方責(zé)任：

　�。�1）乙方按本合同約定，保證保潔工作完全達(dá)到本合同規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�2）在甲方為乙方提供良好的施工環(huán)境下，乙方的責(zé)任安全事故自理。

　　（3）乙方負(fù)責(zé)清潔后的垃圾清運(yùn)至甲方項目內(nèi)指定的地點堆放。

　　違約責(zé)任：

　�。�1）在本合同簽訂后，任意一方未經(jīng)對方同意不得隨意中止合同。

　�。�2）任何一方違約，對乙方造成的任何直接及間接損失，應(yīng)無條件地全部予以賠償。

　　（3）為了按合同規(guī)定支付預(yù)付款或工程進(jìn)度款時，乙方有權(quán)終止施工。

　�。�4）甲方如未能按合同支付余款，乙方每天按余款的收取滯納金。

　　七、結(jié)算方式： 合同簽訂后甲方應(yīng)付乙方貳仟元作為啟動資金，每一清潔項目清潔完畢，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應(yīng)及時支付乙方已驗收的每一清潔項目的費用，工程全部竣工，經(jīng)甲方驗收合格，甲方一次性付清乙方全部余款，不得拖欠。

　　八、本合同自簽訂之日起生效。

　　九、附則

　　1、未盡事宜或雙方因本合同發(fā)生爭議，由甲乙雙方互相協(xié)商解決，協(xié)商不成時向本合同簽訂地人民法院起訴。

　　2、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　簽約代表： 簽約代表：

　　簽訂日期： 簽訂日期：

工程合同 篇4

　　合同編號：

　　技術(shù)服務(wù)合同

　　項目名稱：

　　委托方（甲方）：

　　受托方（乙方）：

　　簽訂時間：

　　簽訂地點：

　　有效期限：

　　技術(shù)服務(wù)合同

　　委托方（甲方）： 住 所 地： 法定代表人： 項目聯(lián)系人： 通訊地址： 電 話： 傳 真： 電子信箱： 受托方（乙方）：住 所 地：法定代表人： 項目聯(lián)系人： 通訊地址： 電 話： 傳 真：

　　電子信箱：

　　本合同甲方委托乙方就 提供主體結(jié)構(gòu)改造加固設(shè)計專項技術(shù)服務(wù)，并支付相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)報酬。雙方經(jīng)過平等協(xié)商，在真實、充分地表達(dá)各自意愿的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議，并由雙方共同恪守。

　　第一條 甲方委托乙方進(jìn)行技術(shù)服務(wù)的內(nèi)容如下：

　　1．技術(shù)服務(wù)的目標(biāo)：

　　2．技術(shù)服務(wù)的內(nèi)容：由乙方再委托安徽省建筑工程質(zhì)監(jiān)二站承擔(dān)） 。

　　第二條 乙方按下列要求完成技術(shù)服務(wù)工作：

　　1． 技

　　2． 技術(shù)服務(wù)時間：

　　3． 技

　　第三條 為保證乙方有效進(jìn)行技術(shù)服務(wù)工作，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提供 下列工作條件和協(xié)作事項：

　　1．提供技術(shù)資料： 該建筑物相關(guān)原始檔案資料及后期維修改造資料。

　　2．提供工作條件：

　�。�1）（2）

　　第四條 甲方向乙方支付技術(shù)服務(wù)報酬及支付方式為：

　　1．技術(shù)服務(wù)費：

　　2．技術(shù)服務(wù)費由甲方支付給乙方。具體支付方式和時間如下： 合同簽訂后支付20%定金；余款在交付成果時付清。

　　第五條 雙方確定以下列標(biāo)準(zhǔn)和方式對乙方的技術(shù)服務(wù)工作成果進(jìn)行驗收：

　　第六條 雙方確定：

　　1．在本合同有效期內(nèi)，甲方利用乙方提交的技術(shù)服務(wù)工作成果所 完成的新的`技術(shù)成果，歸（甲、雙）方所有。

　　2．在本合同有效期內(nèi)，乙方利用甲方提供的技術(shù)資料和工作條件 所完成的新的技術(shù)成果，歸雙 （乙、雙）方所有。

　　第七條 雙方確定，在本合同有效期內(nèi)，甲方指定甲方項目聯(lián)系人，乙方指定陳信堂為乙方項目聯(lián)系人。

　　一方變更項目聯(lián)系人的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式通知另一方。未及時通知并影響本合同履行或造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第八條 雙方因履行本合同而發(fā)生的爭議，應(yīng)協(xié)商、調(diào)解解決。協(xié)商、調(diào)解不成的，確定按以下第 1、2 種方式處理：

　　1．提交仲裁委員會仲裁；

　　2．依法向人民法院起訴。

　　第九條 本合同一式

　　第十條 本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：（蓋章） 法定代表人／委托代理人：年 月 日

　　乙方：（蓋章） 法定代表人／委托代理人：年 月 日

工程合同 篇5

　　委托人（甲方）：

　　代表人：

　　設(shè)計人（乙方）：

　　設(shè)計證書等級：

　　為了明確責(zé)任，共同完成_____________________建設(shè)項目的設(shè)計任務(wù)，根據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂如下協(xié)議，以便共同遵守。

　　一、設(shè)計工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程規(guī)模：

　　3、工程地點：

　　4、承包方式：

　　二、甲方的義務(wù)

　　1、甲方應(yīng)在______年______月______日以前，向乙方提交經(jīng)過批準(zhǔn)的設(shè)計任務(wù)書，工程選址報告，以及能滿足初步設(shè)計要求的勘察資料，需要經(jīng)過科研取得的技術(shù)資料。

　　2、甲方在_____年______月______日施工圖設(shè)計前，應(yīng)提供經(jīng)過批準(zhǔn)的初步設(shè)計文件和能滿足施工圖設(shè)計要求的`勘察資料，施工的條件，以及有關(guān)設(shè)備的技術(shù)資料。甲方對上述資料必須保證質(zhì)量，不得隨意變更。

　　3、在工程開工前，甲方應(yīng)組織有關(guān)施工單位，與乙方進(jìn)行設(shè)計技術(shù)交底；工程竣工后，甲方應(yīng)通知乙方參加竣工驗收。

　　4、甲方應(yīng)及時足額的支付設(shè)計款。

　　5、甲方必須保證乙方的設(shè)計文件，不得擅自修改；未經(jīng)乙方同意，甲方不得復(fù)制，重復(fù)使用或擅自擴(kuò)大建設(shè)范圍。甲方有義務(wù)保護(hù)乙方的設(shè)計版權(quán)，不得再進(jìn)行營利性活動。

　　三、乙方的義務(wù)

　　1、乙方必須根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計任務(wù)書或上一階段設(shè)計的批準(zhǔn)文件，以及有關(guān)設(shè)計技術(shù)經(jīng)濟(jì)協(xié)議文件，設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范，規(guī)程，定額等提出勘察技術(shù)要求和進(jìn)行設(shè)計，提交符合質(zhì)量的設(shè)計文件。

　　2、初步設(shè)計經(jīng)上級主管部門審查后，在原定任務(wù)書范圍內(nèi)的必要修改，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　3、設(shè)計單位對所承擔(dān)設(shè)計任務(wù)的建設(shè)項目應(yīng)配合施工單位進(jìn)行施工前技術(shù)交底，解決施工中的有關(guān)設(shè)計問題，負(fù)責(zé)設(shè)計變更和修改預(yù)算，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。

　　四、設(shè)計的修改和停止

　　1、甲方出于設(shè)計需要要求乙方修改工程的設(shè)計的，須經(jīng)乙方同意，另行協(xié)商設(shè)計文件的交付時間，并增付設(shè)計費。

　　2、原定任務(wù)書如有重大變更而重作或修改設(shè)計時，須具有設(shè)計審批機(jī)關(guān)或設(shè)計任務(wù)書批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的意見書，經(jīng)雙方協(xié)商，另訂合同。已經(jīng)進(jìn)行了的設(shè)計，費用仍須支付。

　　3、甲方有正當(dāng)理由要求中途停止設(shè)計時，應(yīng)及時書面通知乙方，已付設(shè)計費不退，并按該階段的實際耗工日，增付和結(jié)清設(shè)計費，看實際需要，決定是否終止合同關(guān)系。

　　五、設(shè)計費和交付辦法

　　1、本設(shè)計合同生效后_________天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方交付相當(dāng)于設(shè)計費的20％的定金，設(shè)計合同履行后，定金抵作設(shè)計費。

　　2、第一階段：乙方向甲方提交初步設(shè)計方案后_________天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付_________％的設(shè)計費。

　　3、第二階段：乙方向甲方提交施工圖文件后_________天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方結(jié)清全部設(shè)計費。

　　六、獎懲與違約責(zé)任

　　1、在合理的工程投資控制數(shù)內(nèi)，由于乙方采用先進(jìn)技術(shù)或合理建議而節(jié)省了工程投資，按照節(jié)約的投資數(shù)額從中提取_________％獎勵乙方。

　　2、由于甲方不能按期、準(zhǔn)確提供有關(guān)設(shè)計資料，致使乙方無法進(jìn)行設(shè)計或造成設(shè)計返工，乙方除可將設(shè)計文件交付日期順延外，還應(yīng)由甲方按乙方實際損失工日，以每日_________元計算增付設(shè)計費。

　　3、甲方不按照合同規(guī)定的時間向乙方支付定金和設(shè)計費，應(yīng)根據(jù)銀行關(guān)于延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。

　　4、由于乙方的原因，延誤設(shè)計文件的交付時間，每延誤_________天，乙方應(yīng)向甲方償付相當(dāng)于設(shè)計費的_________％，作為違約金（甲方可在設(shè)計費中扣除）。

　　5、因乙方設(shè)計質(zhì)量低劣引起返工，應(yīng)由乙方繼續(xù)完善設(shè)計任務(wù)，并扣除相應(yīng)設(shè)計費。

　　七、其它

　　1、本合同自雙方簽字后生效，雙方義務(wù)履行完畢后失效。

　　2、本合同正本一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，送工程所在地建設(shè)單位留存_______份。

　　3、本合同如有未盡事宜，需雙方共同協(xié)商，協(xié)商一致的，作出補(bǔ)充協(xié)定。補(bǔ)充協(xié)定與本合同具有同等效力，但不得與本合同內(nèi)容抵觸。

　　4、在合同履行過程中如生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方可申請優(yōu)選部門調(diào)解，調(diào)解不成的，也可以直接工程所在地人民法院起訴。

　　甲方：

　　地址：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系方式：

　　簽訂時間：______年______月______日

　　乙方：

　　地址：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系方式：

　　簽訂時間：______年______月______日

工程合同 篇6

　　如何認(rèn)定建設(shè)工程施工合同糾紛中“實際施工人”

　　在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟�！焙偷诙�十六條 “實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔(dān)責(zé)任�！�

　　一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念

　　在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認(rèn)為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。

　　1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書�！�

　　建筑業(yè)是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，吸納了大量農(nóng)民工就業(yè)，但是建筑市場實踐中，農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質(zhì)等級低甚至根本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶領(lǐng)一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建設(shè)工程，但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴(yán)重，極大的影響了社會穩(wěn)定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，施工水平有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共安全�；�于此，國家法律對轉(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴(yán)格禁止，規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果，轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力，只會增加農(nóng)民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據(jù)合同約定而需要通過起訴的方式主張權(quán)利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內(nèi)，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復(fù)雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預(yù)付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質(zhì)量安全，又能維護(hù)社會穩(wěn)定，最高人民法院出臺了相關(guān)的司法解釋，當(dāng)前，我國建筑市場的運(yùn)作存在大量不規(guī)范之處，其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴(yán)重，許多承包人取得工程之后并不進(jìn)行施工，而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當(dāng)數(shù)額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款�！督忉尅烦雠_之前，法律未對實際施工人問題作出規(guī)定，大量實際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊因為與發(fā)包人沒有合同關(guān)系，無法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強(qiáng)烈關(guān)注。為有效保護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規(guī)定實際施工人可以將發(fā)包人作為被告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。這一規(guī)定的出臺，為實際施工人向發(fā)包人主張權(quán)利提供了法律依據(jù)，審判實踐中，各地法院依據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對轉(zhuǎn)包人、違法分

　　包人欠付實際施工人的工程款承擔(dān)責(zé)任的案例不在少數(shù)。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權(quán)利呢？

　　解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應(yīng)如何界定�！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認(rèn)定無效�！�

　　第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效�！钡诙�十五條規(guī)定：“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟�！钡诙�十六條規(guī)定：“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔(dān)責(zé)任�！�

　　目前較為一致的觀點認(rèn)為，實際施工人應(yīng)該是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務(wù)作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的'《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認(rèn)為，實際施工人應(yīng)與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關(guān)系，在這種情況下，才準(zhǔn)許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進(jìn)行了限定。

　　《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護(hù)是一種間接保護(hù)，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設(shè)的目的是為了保護(hù)農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強(qiáng)對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護(hù)而間接的保護(hù)農(nóng)民工的利益。因此，審判實踐中，應(yīng)正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵，嚴(yán)格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設(shè)工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務(wù)分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設(shè)工程施工的農(nóng)民工個人，應(yīng)嚴(yán)格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權(quán)利，而不應(yīng)簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責(zé)任。

　　指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設(shè)工程施工合同義務(wù)，與發(fā)包人形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質(zhì)區(qū)別的。

工程合同 篇7

　　關(guān)鍵詞：電力工程；合同管理；電力施工

　　合同經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)市場的重要方式之一，要加強(qiáng)合同管理，需要企業(yè)重視合同管理的作用。電力施工復(fù)雜，因此其合同涉及多個方面，合同的簽訂和管理均要注重全面性，保證在全過程中的管理合理性，包括洽談階段、劃撥極端和簽訂階段以及生效階段。合同管理涉及到一些變更內(nèi)容，需要企業(yè)管理者著重進(jìn)行分析，保證合同管理制度的完善性，實施全面性的、法制化的合同管理過程。

　　一、電力工程合同管理的問題

　　1.法制觀念較弱，缺乏合同管理意識

　　電力工程合同是保證工程的承發(fā)包雙方合法權(quán)益的保證，在簽訂和整個執(zhí)行過程均需要履行責(zé)任，合理的合同是企業(yè)關(guān)注的問題。目前電力企業(yè)工程合同中存在諸多的問題，首要問題就是一些小的工程商對合同的重視程度不足，直接表現(xiàn)為重視利益但卻缺乏法律意識，不能對企業(yè)的合理利益進(jìn)行規(guī)劃。企業(yè)對于利益的追求過于強(qiáng)烈，尤其是在經(jīng)濟(jì)利益低下階段，企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益放在第一位，忽視了合同管理細(xì)節(jié)內(nèi)容，但是這恰恰導(dǎo)致了成本上升，合同的不合理現(xiàn)象，導(dǎo)致工程利益損失。導(dǎo)致合同簽訂過程中存在漏洞，執(zhí)行過程中存在一定的利益都市，招標(biāo)過程中存在一定的合同內(nèi)容修改現(xiàn)象，企業(yè)合同管理人員的協(xié)調(diào)性不強(qiáng)，合法權(quán)益被侵占，最終導(dǎo)致企業(yè)利益丟失。

　　2.合同管理與工程招投標(biāo)管理相互分離

　　電力企業(yè)合同與招標(biāo)之間要求存在一定的偏差，合同具有法律效應(yīng)，招投標(biāo)需要嚴(yán)格按照法律規(guī)定進(jìn)行，保證工程進(jìn)度、成本和施工過程的合理性，對于工程進(jìn)度而言，要保證投標(biāo)書的編制與管理體制的一致性，因此在施工方與工程建設(shè)方簽訂合理的合同。該合同以文件的形式轉(zhuǎn)給項目經(jīng)理，技術(shù)部門則按照合同執(zhí)行，但是由于當(dāng)下的合同管理與工程招標(biāo)投標(biāo)管理分離，導(dǎo)致合同的執(zhí)行連貫性不強(qiáng)，企業(yè)技術(shù)人員對于合同的理解不深刻。最明顯的表現(xiàn)就是文件的形式與內(nèi)容與工程需求脫節(jié)。

　　3.按合同索賠很難實現(xiàn)

　　隨著工程施工的進(jìn)行，施工中存在的利益分割不均，安全事故大量存在，但是由于合同索賠存在一定的困難，這一問題出現(xiàn)的主要原因在于合同簽訂階段的模糊性，但電力工程施工過程中，難免會出現(xiàn)變更問題，但是合同的'變更緩慢，導(dǎo)致業(yè)主不履行合同內(nèi)容。甚至合同無法簽訂，影響承包商利益。同時，承包商為了保證自身利益，往往是不是以合同約定來進(jìn)行索賠，因此導(dǎo)致合同索賠存在一定的困難。

　　二、加強(qiáng)電力工程合同管理的策略

　　1.提高管理人員對于工程合同的認(rèn)識

　　企業(yè)合同管理人員和執(zhí)行人員均應(yīng)認(rèn)識到合同管理的重要性，保證合同簽訂階段的合理性，并且要求企業(yè)員工嚴(yán)格按照法律意識規(guī)范自身行為。對其合同和法律體系進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)，做好合同的審核工作，使合同能夠表達(dá)準(zhǔn)確，保證自身利益，對合同變更內(nèi)容做好說明，防止信息模糊性。另外，在合同風(fēng)險的防范上，企業(yè)合同管理人員要確保索賠的合理進(jìn)行，通過合同管理的約束，來施工企業(yè)具備市場觀念和行為提高合同管理人員的法律意識，對其進(jìn)行法律知識的強(qiáng)化培訓(xùn)，從而學(xué)會利用法律來保護(hù)自己的合法權(quán)益，在合同簽訂過程中要做好審查工作，避免出現(xiàn)條款不明，表達(dá)不準(zhǔn)確的情況，而且在施工中還要加強(qiáng)項目管理工作，確保施工合同能夠得到真正的履行。打破觀念的束縛，仔細(xì)研究索賠相關(guān)內(nèi)容，保證合同中的條款能夠履行，建立相關(guān)的索賠檔案，約定合同履行實踐面積是向業(yè)主遞送索賠文件。

　　2.理順招投標(biāo)管理與施工合同管理關(guān)系

　　在企業(yè)合同管理中，招投標(biāo)管理與施工合同管理中存在的問題導(dǎo)致其不合理現(xiàn)象的發(fā)生。分析合同管理的問題，我們就會發(fā)現(xiàn)，雖然合同管理的條件就是招投標(biāo)，但是經(jīng)濟(jì)利益則是工程造價最大的影響因素，并且靜態(tài)工程已經(jīng)無法適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需求，現(xiàn)場施工管理存在較大的變動，保證企業(yè)施工定額與市場之間的材料、價格等理論相背離，這就導(dǎo)致企業(yè)不得不背離招投標(biāo)的相關(guān)條款，另算企業(yè)成本。使工程造價與實際造價之間相互分離，工程清單就會由投資商或業(yè)主委托造價咨詢單位依據(jù)設(shè)計圖紙直接計算給出，這樣可以有效的減小施工中對于圖紙的誤解。施工單位應(yīng)在投標(biāo)過程中負(fù)責(zé)合同審核，畢竟企業(yè)具有一定的采購和管理水平，有助于合同的日后執(zhí)行。

　　三、總結(jié)

　　市場經(jīng)濟(jì)已經(jīng)逐漸規(guī)范，電力企業(yè)施工也應(yīng)根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范。但是由于電力工程具有復(fù)雜性，施工變更多，因此合同管理往往存在一定的困難，使合同管理的問題大量存在。為了促進(jìn)電力工程的發(fā)展，合同管理應(yīng)成為工程管理的核心內(nèi)容，保證合同簽訂和履行階段的合理性。

　　參考文獻(xiàn)

　　[1]畢韜.電力工程合同管理探析[J].科技資訊，20xx，（26）：131-132.

　　[2]張誼.我國建設(shè)工程合同管理存在的問題及改進(jìn)措施[J].科技信息，20xx，（31）：485，489.

　　[3]趙富為，國宏興.核電項目建安工程合同管理淺談[J].科技信息，20xx，2（17）：389.

【工程合同】相關(guān)文章：

工程工程合同04-24

工程工程合同09-08

工程合同 項目工程合同11-16

工程工程合同范文10-07

有關(guān)工程工程合同07-22

正規(guī)工程工程合同12-13

關(guān)于工程工程合同11-15

工程合同工程合同02-21

關(guān)于工程工程合同(合集)07-21

工程建筑施工工程合同04-14