- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬加工合同實用15篇
在人們越來越相信法律的社會中,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編為大家收集的承攬加工合同,希望對大家有所幫助。
承攬加工合同1
合同編號:______________
發(fā)包方:______(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元。最終標(biāo)的以______縣財政局預(yù)(決)算審查中心決算價為最終標(biāo)的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣______元)計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規(guī)格型號:____,_____年______月______日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、、包裝運輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責(zé)保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務(wù)
、、乙方對制作的書架進行安裝;
、凇⒔(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收);
、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費用
、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
、、乙方交貨后5日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達到合同標(biāo)的額的60%。
、、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后5日內(nèi),甲方再向乙方指定的`帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達到合同標(biāo)的額的90%。
、、剩余的合同標(biāo)的額______%價款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責(zé)任
、佟⒓追皆谝曳綖槠渲谱鲿芷陂g隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額______%的違約金;
、、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支______%%的違約金。
第九條:乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金;
、、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān);
③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除______%的違約金。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交______委員會仲裁;
、凇⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準(zhǔn),補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)______________(蓋章)承包方(全稱)______________(蓋章)
經(jīng)辦人:______________經(jīng)辦人:______________
單位地址:______________單位地址:______________
開戶銀行:______________開戶銀行:______________
賬號:______________賬號:______________
電話:______________電話:______________
傳真:______________傳真:______________
郵政編碼:______________郵政編碼:______________
_______年_______月_______日____年____月____日
承攬加工合同2
定作方:
承攬方:
定作方因制作安裝 標(biāo)識牌,發(fā)包給承攬方,有關(guān)事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,達成如下協(xié)議: 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標(biāo)識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方,由承攬方包工包料制作并承擔(dān)該標(biāo)識牌的制作、安裝、保修等一切費用,該標(biāo)識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后,定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內(nèi),定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為:
1) 制造的內(nèi)容:"";
2) 漢字為中文簡體,英文全都為大寫字母;
3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬),英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;
7) 全部工程應(yīng)抗除臺風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應(yīng)于20xx 年6月25日前完成該標(biāo)識牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標(biāo)識牌的質(zhì)保期為兩年,自交付之日起計算。質(zhì)保期內(nèi),承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患,應(yīng)對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標(biāo)識牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示,承攬方應(yīng)馬上前來進行檢修。保修期限內(nèi)該標(biāo)識牌因各種原因的損壞,固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任,定作方不承擔(dān)任何責(zé)任。如該標(biāo)識牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴重破損不能修復(fù)時,承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標(biāo)識牌規(guī)格、材料相同的新2x2標(biāo)識牌恢復(fù)其功能。該標(biāo)識牌由承攬方終身保修,質(zhì)保期滿后,承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費。
五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標(biāo)文件和承攬方的'投標(biāo)文件是本合同的一部分,具有法律效力。
六、定作方負責(zé)將電源關(guān)到工程地點30米以內(nèi)。
七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問題而導(dǎo)致的標(biāo)識牌損壞造成后果,由承攬方承擔(dān)責(zé)任,施工期間,承攬方承擔(dān)一切施工人員及工程安全責(zé)任,如發(fā)生意外與定作方無關(guān);安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等,如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該標(biāo)識牌的經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效,該標(biāo)識牌經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。
九、合同未盡事宜,雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成,雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。
十一、該合同一式三份,由定作方執(zhí)兩份,
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
年 月 日
年 月 日
承攬加工合同3
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī),在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,達成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱:輕型鋼架棚
2、工程地點:鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū),華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:61。3×44。3=2715。59平方,附工程詳單,見—3
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0。3mm)含土建。
3、工程造價165元/㎡,總造價448072。35元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預(yù)付總造價30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工,天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內(nèi)保證維護正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險,如發(fā)生工傷事故等事宜,由乙方從保險金中解決,不足部分由乙方承擔(dān),甲方概不負責(zé)。
7、甲方負責(zé)水、路兩通及其費用,負責(zé)外圍治安秩序,乙方負責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔(dān),甲方負責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù),如一方違約,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:
乙方:
年月日
承攬加工合同4
定作方: (以下簡稱:甲方)
承攬方: (以上簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國合同法》,本著長期合作共贏的精神,現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,一致達成本加工承攬合同條款如下:
第一部分 合法交易資格確認
一、甲乙雙方應(yīng)在本合同有效期內(nèi)始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力,并根據(jù)本合同相關(guān)條款承擔(dān)由于此種能力喪失而承擔(dān)的法律責(zé)任。
二、在本合同生效之前,甲方須向乙方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章):
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權(quán)經(jīng)辦人的簽名樣式證明書。
5、 加工產(chǎn)品商標(biāo)注冊證或國家商標(biāo)局受理商標(biāo)申請通知書。
三、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章):
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。
第二部分 合同內(nèi)容
第一條:合同條款術(shù)語定義
1、“合同”指本加工承攬合同,包含本合同項下的附件。
2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外,專門用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料,如紙箱、紙盒、商標(biāo)貼,專用的化工原料等。
第二條:合同附件與合同出現(xiàn)不一致時處理準(zhǔn)則
本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書,作為合同附件,如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時,則以合同附件為準(zhǔn)。
第三條:加工產(chǎn)品在合同期內(nèi),甲方委托乙方加工產(chǎn)品數(shù)量如下:
訂單中另行確認;
第四條:原材料的提供及損耗
1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料,由甲方提供全部,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,甲乙雙方生產(chǎn)前進行書面確認,并明確原材料的定額損耗,以《報價單》形式達成,并按此價格結(jié)算。
2、乙方有義務(wù)減少儲存、輸送、生產(chǎn)過程中的損耗,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi),超過部分由乙方自擔(dān)費用補足差額部分或按原材料當(dāng)期價值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權(quán),乙方不得自行處理節(jié)余的原材料,并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條:生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供
1、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,必須先經(jīng)過乙方進行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評審,并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、乙方依照甲方的要求進行生產(chǎn)期間,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在1個工作日內(nèi)回復(fù),提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
第六條:質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方按照約定的國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范的要求,提供合格的產(chǎn)品,嚴格委托加工產(chǎn)品的詳細名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交期等內(nèi)容均在每次《委托加工產(chǎn)品按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和雙方確認的技術(shù)規(guī)范與要求進行生產(chǎn)。
2、甲方需在檢測確認后,向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質(zhì)的簽封標(biāo)準(zhǔn)樣品,乙方所交付的合同標(biāo)的物品質(zhì),必須達到或高于封樣樣品的品質(zhì)。
3、甲乙雙方提供的原材料,均需經(jīng)過乙方的驗收合格,方可進入生產(chǎn),按照原材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)或甲乙雙方簽字確認的`封樣,進行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收,如果不符合甲方的驗收標(biāo)準(zhǔn),乙方驗收時沒有發(fā)現(xiàn),在生產(chǎn)中使用,因此帶來的損失,由乙方承擔(dān)。
5、雙方對承攬的加工產(chǎn)品在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,質(zhì)量認定以該機構(gòu)的檢驗結(jié)果為準(zhǔn),如果檢驗合格,檢驗費用由甲方承擔(dān)。
第七條:交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,并雙方簽字蓋章。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標(biāo)準(zhǔn)。
3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標(biāo)準(zhǔn)。
4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5、甲方需將預(yù)付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1x5條后,作為本次訂單交期的開始日期,每次訂單的具體交期,在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認。
7、每次訂單的實際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量,允許有一定的偏差,具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天,向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天,甲方有權(quán)解除本合同。
第八條:結(jié)算方式
1、甲乙雙方確定認可《委托加工產(chǎn)品訂單》后,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預(yù)付款。乙方在收到款后的情況之下,安排組織生產(chǎn)。
2、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的,甲方還需要將材料款、制版費用等相關(guān)款項全部匯到乙方帳戶,乙方收到款后安排組織生產(chǎn)。
3、甲方每次提貨,需要付清所提貨的全部貨款,預(yù)付款只有在最后一次提貨時,作為貨款使用。
第九條:加工產(chǎn)品驗收及賠付
甲方根據(jù)雙方確定的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和封樣進行,如果不合格,甲方提供不良品樣品及相關(guān)報告,經(jīng)乙方認可后,甲方有權(quán)退回。甲方退回不滿足技術(shù)規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸?shù)荣M用,或者要求乙方根據(jù)甲方的書面要求立即對這些產(chǎn)品進行補足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品,乙方承擔(dān)由此而產(chǎn)生的材料、人工等相關(guān)損失。
第十條:驗收交貨地點及運輸:
1、驗收交貨地點: 乙方廠區(qū)內(nèi),甲方自提。
2、經(jīng)甲方確認運輸費的情況之下,乙方可以代辦運輸。
第十一條:逾期提貨
1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后,根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間,乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天,甲方須在此期間提完貨物,超過即為逾期提貨,出現(xiàn)逾期提貨情況,乙方將向甲方收取違約金,以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算,每逾期一天,按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的,且雙方未達成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán),乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品,收回乙方應(yīng)有權(quán)益。
2、甲方如逾期提貨,但根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間,10天以內(nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫存的代購材料款全部付清,甲方不需償付違約金,但需要支付倉儲費,每逾期一天,按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的,且雙方未達成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán),乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品,收回乙方應(yīng)有權(quán)益。
第十二條:保密制度:
1、甲乙雙方都應(yīng)遵守保密制度,雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向第三方透露。未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存、復(fù)制相關(guān)技術(shù)資料。
2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務(wù)聯(lián)系的資料,否則,乙方應(yīng)賠付甲方違約金五萬元。
第十三條、不可抗力的解決:
在合同履行期內(nèi),由于不可抗力致使加工產(chǎn)品及原材料毀滅、損失的,乙方經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免除承擔(dān)違約責(zé)任。
第十四條、解決糾紛方式:
雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方有權(quán)向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈:
1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸,包括產(chǎn)品及材料的調(diào)用等,沒有得到乙方書面蓋章文件同意的,均屬乙方工作人員的個人行為,與乙方無關(guān),乙方均不認可,甲方不得借故拒絕履行合同義務(wù)。
2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣,否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。
第十六條:合同生效
1、本合同經(jīng)雙方法定代表或其授權(quán)人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。
2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿2(兩)個月內(nèi),任何一方未通知另一方終止或修訂合同,則本合同有效期順延一年。
3、本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定作為本合同的附件,與本合同具有同等效力。
4、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
第十七:合同附件清單:
1、報價單
2、委托加工產(chǎn)品訂單
3、委托加工產(chǎn)品詢價單
甲方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 郵政編碼:
乙方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 傳真:
承攬加工合同5
簽訂地點:
簽訂時間:
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的'原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價
序號貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價:元/m2備注
1鋼質(zhì)防火門甲級
2乙級
3丙級
合計:(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫):(不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色;門板為平板;按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期:根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。
四、交貨地點:工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求:
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預(yù)付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算,質(zhì)保十二個月。在質(zhì)保期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責(zé)免費維修。質(zhì)保期過后,所有產(chǎn)品實行終身售后服務(wù),只收取材料成本費用。
九、違約責(zé)任
1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
代理人:
代理人:
電話:
電話:
年月日
年月日
承攬加工合同6
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1、原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其它
。ㄈ纾焊鶕(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的.,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
8、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
9、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
4、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
____年___月___日訂
承攬加工合同7
定制人:_________________
承攬方:_________________
一、定制(加工)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量:
產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額
二、材料的提供:由承攬方包工包料,產(chǎn)品價格包括原材料的價格及加工費。
三、交貨地點:方式:付款條件:款到發(fā)貨
四、其他要求:合同以傳真件確認為準(zhǔn)。
五、本合同經(jīng)雙方或代理人簽章后生效,雙方也可通過信件和數(shù)據(jù)電文等方式簽訂合同。
六、違約責(zé)任:承攬方、定制方違反合同約定的,應(yīng)依本合同的約定承擔(dān)責(zé)任。合同沒有約定的`,應(yīng)依《民法典》的規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。
定制方:_________________地址:_________________聯(lián)系人:_________________電話:_________________
承攬方:_________________地址:_________________聯(lián)系人:_________________電話:_________________
日期:_________________
承攬加工合同8
承攬方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
定作方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)________________________________________________
第十條轉(zhuǎn)包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
。1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
。2)乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé)。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權(quán)解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé)。
第十一條其他約定____________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的.數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%~30%)或酬金總額的________%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1、向_________機關(guān)申請_________;
2、向人民法院起訴。
本合同自________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_______份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:____________________承攬方:____________________
代表人:____________________代表人:____________________
__________年________月________日 __________年________月________日
承攬加工合同9
合同編號:____________________
定作方:____________________
承攬方:____________________
簽訂地點:____________________
簽訂時間:____________________
一、加工標(biāo)的
貨物名稱:____________________型號:____________________
面料:____________________顏色:____________________
單位數(shù)量:____________________單價:____________________
總金額:____________________交貨地點及期限:____________________
交期:____________________ 出口國:____________________
合計人民幣____________________,(大寫)____________________,按實際金額結(jié)算( 單價含線、稅 、封箱帶)
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料質(zhì)量:____________________數(shù)量:____________________
提供日期:____________________定額:____________________ (面料,里料一律按定單數(shù)量到位。)
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責(zé),應(yīng)該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認樣的`要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責(zé),定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進行驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認樣及確認意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查,
2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認以封樣為準(zhǔn),雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任:任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。
十四、合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起立即生效,如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。
定做方:____________________ 承攬方 :____________________
代表人 :____________________ 代表人:____________________
時 間:____________________時 間 :____________________
承攬加工合同10
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:
__________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:
1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
。,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
。常牧系任锲方唬ㄌ幔┤掌谟嬎,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
。保袛埛皆谝勒斩ㄗ鞣降囊筮M行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
。,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
。保凑蘸贤(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
。玻ㄗ鞣綉(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的`技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目的,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
。,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
。,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
。玻唬ㄌ幔┒ㄗ魑锶掌诘挠嬎悖撼袛埛阶詡溥\輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān):
第九條運輸辦法及費用負擔(dān):
第十條結(jié)算方式及期限:
第十一條其他:
。保鶕(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
。玻鶕(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
承攬加工合同11
定作方:(以下簡稱甲方)________
承攬方:(以下簡稱乙方)________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:__________
貨號:__________
面料:__________
顏色:__________
尺碼:__________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位:__________
2、數(shù)量:__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:__________________
提供日期:__________
單價:__________
總金額:__________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在_________天時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在_________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的.服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價:__________
2、總金額(元):__________
第七條包裝方式
內(nèi)用_,外用_包裝,包裝費由__________方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:_________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間:_________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機。
4、驗收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致
驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預(yù)付貨款
1、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元。甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金。
2、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元。甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報酬結(jié)算
1、付款期限:甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項。
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
。1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
。2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
。3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失。乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
甲方(簽章):_________
乙方(簽章):_________
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承攬加工合同12
甲方:____________________
乙方:____________________
依照《____________________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī),在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,達成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱:________________________________________
2、工程地點:____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:_____________________________=____________________平方,附工程詳單。
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價____________元________,總造價________________元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預(yù)付總造價30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工,天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內(nèi)保證維護正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入_____________,如發(fā)生工傷事故等事宜,由乙方從_____________金中解決,不足部分由乙方承擔(dān),甲方概不負責(zé)。
7、甲方負責(zé)水、路兩通及其費用,負責(zé)外圍治安秩序,乙方負責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔(dān),甲方負責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù),如一方違約,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц禵_______________萬元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
承攬加工合同13
甲方:
乙方:,身份證號:
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:
一、乙方負責(zé)甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項包括:
1、日常清潔區(qū)域:
2、定期保潔區(qū)域:
3、垃圾區(qū)域:
二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達到甲方的要求,甲方提出相關(guān)意見時,乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見及時改正,直到達到甲方的要求。
三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點前,完成甲方安排全部的`保潔工作,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
四、乙方應(yīng)身體健康、誠實勤勞,應(yīng)嚴格按照操作規(guī)范、清潔標(biāo)準(zhǔn)進行工作,確保衛(wèi)生質(zhì)量。
五、乙方在提供保潔服務(wù)過程中,必須遵守甲方的規(guī)章制度,服從甲方的安排,不得影響甲方正常經(jīng)營活動。
六、保潔加工承攬費用為 元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:
七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對甲方負責(zé),提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
八、乙方提供保潔服務(wù)時,應(yīng)當(dāng)注意自身安全,如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費的10%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費用。
十、本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商簽訂書面補充協(xié)議解決,書面補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
年 月 日 年 月 日
承攬加工合同14
甲方:
乙方:
甲方因與東莞市____家具配件廠加工承攬合同糾紛一案,委托乙方的律師進行代理訴訟,經(jīng)雙方協(xié)商,訂立下列條款,以資共同遵守履行。
一、乙方指派實為根據(jù),以法律為準(zhǔn)繩參加訴訟活動,全力維護甲方的合法權(quán)益。
二、甲方必須如實地向承辦律師敘述案情,主動提供有關(guān)證據(jù)和資料。如甲方故意向承辦律師捏造事實,弄虛作假,乙方有權(quán)終止代理,依約所收費用不予退還。
三、如乙方無故終止合同,所收律師費退還甲方。如甲方無故終止合同,律師費不予退還。
四、參照國家《律師業(yè)務(wù)收費辦法》,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,甲方按以下方式向乙方繳納律師費(選其一):
1、按本案標(biāo)的額之比例收取律師費:甲方在扣除xx美金后,甲方按剩余的`總款項的30%支付給乙方作為律師費。
2、按收取辦案費后再采取風(fēng)險收費方式收取律師費:
3、按雙方約定之其他方式(按時、按件等)收取律師費:
五、乙方律師為甲方辦案所需之證據(jù)收集、調(diào)查、交通、食宿及津貼等費用,由甲方負擔(dān)。該費用之承付,經(jīng)雙方協(xié)商,甲方向乙方支付深圳范圍內(nèi)辦案費(包干)無元。市外另行商定。
六、甲方委托乙方代理權(quán)限,依授權(quán)委托書確定之。
七、如甲方在簽訂本合同后,非因乙方過錯而提出撤訴和庭外和解,乙方收取的代理費不予退還甲方,未收部分應(yīng)補交乙方。
八、本合同的有效期限,自簽訂之日起至本案委托階段終止(判決、裁定、調(diào)解、案外和解或撤銷訴訟)。本案終結(jié)后,如甲方繼續(xù)委托乙方代理上訴、申訴、或執(zhí)行,雙方應(yīng)另行訂立委托合同,費用另計。
九、在執(zhí)行本合同期間,如乙方要求變更合同條款,需經(jīng)雙方協(xié)商確定并作為本合同的附件,與本合同具有同等效力。
十、本合同一式三份,甲乙方各執(zhí)一份,一份交承辦律師。
甲方(蓋章):
乙方:
代表人(簽字):
身份證號碼:
年 月 日
年 月 日
承攬加工合同15
甲方:
乙方:
因甲方需要,向乙方定做一批家具。經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂如下合同條款:
1、總貨款: (含稅金),具體產(chǎn)品,材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳見附表。
2、交貨時間:____年____月____日。
3、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量按國家標(biāo)準(zhǔn) QB/T1952.1-20__執(zhí)行。
4、驗收方式:乙方按合同標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)示生產(chǎn)檢驗出廠,安裝完畢后由甲方現(xiàn)場驗收。
5、結(jié)算方式:合同簽訂后甲方支付總貨款的 %
作為定金,即____元,甲方部分家具定做完畢后,甲方到制作現(xiàn)場初檢合格后付總貨款的 %,即____元,所有的家具制作完后,在出廠送貨安裝時貨到現(xiàn)場由甲方付總貨款的 %,即____元,剩余的____,即____元安裝完后由乙方驗收合格后付清,結(jié)算時由乙方提供銀行卡號進行轉(zhuǎn)賬。
6、交貨方式:免費安裝及運輸。
7、違約責(zé)任:因乙方原因未按合同條款造成推遲提貨的,乙方每日按總貨款的0.5%向甲方交納違約金;乙方未按合同條款延遲付款的,每日按未付款的0.5%向甲方交納違約金,乙方逾期15天未提貨的需無條件付清剩余款項。
8、甲方逾期交貨超過15天或交付的家具不符合本合同的.約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方有權(quán)解除合同。
9、甲方提供的家具保修期為壹年,在保修期內(nèi),甲方為乙方免費提供維修,如維修無法達到使用標(biāo)準(zhǔn),乙方進行換貨。甲方提供的家具保用期不低于三年,在保用期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,應(yīng)承擔(dān)責(zé)任,但由于乙方的損害行為或使用不當(dāng)除外。
10、未盡事宜雙方協(xié)商解決或提交甲方所在地人民法院裁決。
11、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
12、本合同自雙方簽字后生效。
甲方:
地址:
經(jīng)辦人: (簽字)
電話:
簽訂日期:
乙方:
地址:
經(jīng)辦人: (簽字)
電話:
簽訂日期:
【承攬加工合同】相關(guān)文章:
加工承攬合同04-07
承攬加工合同04-07
承攬加工合同02-14
加工承攬合同05-23
加工承攬合同11-27
(精選)承攬加工合同07-17
[精選]承攬加工合同07-17
(精選)加工承攬合同11-06
加工承攬合同11-28
承攬加工合同06-29