- 建設工程施工合同解除協(xié)議 推薦度：
- 施工合同解除協(xié)議書 推薦度：
- 相關(guān)推薦
施工合同解除協(xié)議
在學習、工作生活中，各種協(xié)議頻頻出現(xiàn)，簽訂協(xié)議是提高經(jīng)濟效益的手段。什么樣的協(xié)議才是有效的呢？下面是小編為大家整理的施工合同解除協(xié)議，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
施工合同解除協(xié)議1
甲方：
乙方：
甲方與乙方原于___年___月___日簽訂的，經(jīng)雙方協(xié)商就有關(guān)事項達成如下協(xié)議：
一、工程劃線
甲、乙雙方安排相關(guān)工作人員于已施工的____________項目工程內(nèi)容進行劃線，擬定于___年___月___日劃線結(jié)束。
二、工程資料
乙方按照劃線的已完工程內(nèi)容，完善相應的工程資料，將已完工程完整工程資料經(jīng)監(jiān)理單位、單位審核同意并簽字齊全后于______年___月___日前上報甲方相關(guān)部門，經(jīng)甲方相關(guān)單位審核同意書面簽字后視為資料移交。
三、工程量確認
1、對于乙方已完工工程內(nèi)容經(jīng)甲、乙雙方書面確認及監(jiān)理、業(yè)主單位認可且對質(zhì)量等其他方面無異議的工程量予以確認；
2、甲方或監(jiān)理單位認為已完工程量中存在質(zhì)量等其他方面問題需要修復的內(nèi)容，乙方應在及甲方驗收，在乙方修復后經(jīng)雙方及監(jiān)理單位認可且對質(zhì)量等其他方面無異議的工程量，對該工程量予以確認；
3、對于雙方劃線范圍內(nèi)乙方未完工的內(nèi)容（包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相關(guān)施工準備工作的內(nèi)容），經(jīng)甲、乙雙方書面確認后，乙方負責完成后續(xù)工程施工事宜，乙方應在天內(nèi)完成后續(xù)工程施工。待工程完工后，經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認該工程質(zhì)量等其他方面無異議，甲方對該工程量予以確認；
4、上述乙方完成工程在質(zhì)保期內(nèi)（質(zhì)保期從整個工程竣工驗收合格之日起算），如業(yè)主方、監(jiān)理單位及相關(guān)驗收單位認為該工程有質(zhì)量問題，乙方應承擔修復責任。在甲方通知乙方后，乙方應按甲方通知內(nèi)容完成質(zhì)量修復責任。如乙方未按甲方通知進行修復，則甲方有權(quán)自行修復或委托第三方進行修復，由此所產(chǎn)生的一切費用均由乙方承擔，如因此造成甲方損失的，甲方有權(quán)向乙方追償。
5、在上述事項完成后乙方一周內(nèi)編制完整的工程結(jié)算書（一式三份）上報給甲方，甲方接到結(jié)算書后安排工作人員天內(nèi)給予審核結(jié)束。待雙方確認后作為工程最終結(jié)算依據(jù)。該最終結(jié)算價款為甲方應支付給乙方該項目的所有款項（包括但不限于工程價款、駐地建設、前期投入準備工作等一切費用），除此之外乙方不得以任何理由向甲方主張任何款項或責任。
四、結(jié)算價款支付
工程最終結(jié)算確認后______日內(nèi)，甲方支付乙方已完工程結(jié)算價款的'，于天內(nèi)支付至結(jié)算價款的內(nèi)支付至結(jié)算價款的，于______天內(nèi)支付至結(jié)算價款的______%。每次付款前，乙方應向甲方提交甲方應付款項______%，金額的合規(guī)發(fā)票，否則，甲方有權(quán)拒絕付款，由此所產(chǎn)生的一切責任均由乙方承擔。
五、債務承擔
乙方承建該項目欠付的款項（包括但不限于乙方以自己名義或者乙方以甲方或甲方項目部名義所發(fā)生工程分包款項、勞務費用、材料費用、機械租賃費用、地方債務等所有款項），乙方都應予以承擔，并確保甲方接收該工程后順利進場，同時保證無第三人就乙方承建期間債務向甲方主張任何權(quán)利，否則甲方有權(quán)向乙方追償并有權(quán)要求乙方賠償因此給甲方造成的一切損失。
六、項目移交
1、乙方承接該項目遺留的各類材料、設備（包括但不限于鋼材、水泥、沙石、鋼模、機械設備等）甲方同意接收的雙方在本協(xié)議附件材料接收單的明細表中予以確認，甲方不同意接收的，乙方應在______天內(nèi)全部撤場；
2、乙方承接該項目所承建的基礎項目，包括但不限于預制場地、拌合站、活動板房等項目甲方同意接收后經(jīng)雙方協(xié)商價格后在本協(xié)議附件基礎項目接收單明細表中予以確認；
3、乙方應在月日內(nèi)完成所有撤場工作，乙方撤場前應將工程垃圾等雜物清理出場，施工現(xiàn)場清理干凈，乙方撤場結(jié)束時，雙方辦理接交手續(xù)。如乙方未按約定撤場的，每逾期一天，乙方應向甲方支付違約金______元。
七、本協(xié)議第一條、第二條、第三條第1、2、3、5款、第六條所約定的事項完成后，解除雙方于______年______月______日簽訂的合同，合同解除后，雙方互不追究違約責任。
八、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決，如發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方一致同意向甲方所在地人民法院訴訟解決。
九、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效。協(xié)議書一式陸份，雙方各收執(zhí)叁份。
甲方：（蓋章）
乙方：（蓋章）
法定代表人
法定代表人
或雙方代表：
或雙方代表：
___年___月___日
___年___月___日
施工合同解除協(xié)議2
甲方：
乙方：
丙方：
乙方于 20xx年 月 -- 日與 -----有限公司（甲方更名前公司） 簽訂了-----有限公司---項目《建設工程施工合同》，包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協(xié)議書等合法有效文件（以下統(tǒng)稱為“原合同”），現(xiàn)甲、乙、丙三方就解除上述合同、補充協(xié)議書等原合同事宜經(jīng)充分協(xié)商一致，達成以下協(xié)議。
一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。
二、甲方、乙方和乙方的關(guān)聯(lián)方針對本工程所簽訂的涉及到甲方義務等，包括但不限于執(zhí)行中甲方的擔保責任等內(nèi)容，由乙方負責自行解決，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。
三、乙方、丙方必須按業(yè)主、監(jiān)理要求無償提供完整符合工程竣工驗收要求的承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗收所需資料：乙方負責完善20xx年1月21日前施工工程部分的資料，丙負責完善20xx年1月21日后施工工程部分的資料，乙方整理完善的資料由丙方負責檢查和接受，并負責承擔因此引起的一切責任和后果，監(jiān)理公司對乙方、丙方提供的上述資料進行檢查和監(jiān)督，并承擔因此引起的一切責任和后果。
四、乙方“原合同”完成工作內(nèi)容（-------------等）工程造價：
1、200--年---月---日前完成部分：按----工程咨詢有限公司《-----公司--------造價司法鑒定》的司法鑒定結(jié)果下浮5%，作為乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結(jié)算。
2、20---年---月28日至20---年--月---日期間完成部分：按-----造價咨詢有限公司的審計結(jié)果，作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結(jié)算。
五、工程款支付：
1、乙方、丙方必須對甲方前期已支付各項工程款（含針對本工程所支付的各項費用，包括但不限于20---年---月--日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位------工程有限公司的借款人民幣-----萬元）按其財務要求予以確認，并按要求開具正規(guī)稅務發(fā)票，否則，甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項。
2、本協(xié)議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內(nèi)容結(jié)算款的支付：
2.1該部分工程現(xiàn)存的質(zhì)量問題，由乙方委托有資質(zhì)的`單位進行整改。整改費用合計----萬元（小寫：------元），由甲方從乙方結(jié)算款中扣減后代為支付給相關(guān)單位。
2.2本協(xié)議第2.1條質(zhì)量整改工作完成，并通過有關(guān)質(zhì)量檢測部門驗收后，支付至最終結(jié)算款95%（本款項分兩個月支付，每月支付一半）；剩余5%為質(zhì)量保證金，保修期按國家規(guī)定執(zhí)行，在整體工程驗收完兩年后按實際發(fā)生的費用結(jié)算，余款無息返還乙方。質(zhì)量保證金在乙方提供等額銀行保函后，甲方可予先行支付。
3、本協(xié)議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內(nèi)容結(jié)算款的支付：
3.1按甲、丙雙方新合同及聯(lián)合聲明等約定支付條款支付。
3.2乙方承諾一次性返還丙方前期管理費、鋼筋、資料完善等有關(guān)費用---萬元（小寫：----元），并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。
4、工程款支付時，乙方必須按甲方財務規(guī)定進行前期已支付工程款的確認并提供發(fā)票，且必須在乙方補齊前期已支付的各項工程款發(fā)票后才予支付后期各項工程款。
八、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財務要求確認并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后，與工程結(jié)算款一并無息返還。
九、乙方前期代付臨時場地租賃費人民幣-----元（小寫：----元）由乙方提供相關(guān)票據(jù)后同工程結(jié)算款一并支付；乙方前期代付司法鑒定費用人民幣-----元（小寫：----元）按甲、乙雙方于20---年----月21日簽訂的補充協(xié)議中約定的承擔比例（即雙方各承擔一半）同工程結(jié)算款一并支付。
九、20---年---月21日后，施工的------等工程所涉及的債權(quán)債務由-----工程有限公司負責承擔，并承擔因此引起的所有責任及甲方因此所受損失。
十、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。
十一、本協(xié)議書一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，監(jiān)理一份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：
-----工程建設監(jiān)理中心 乙方（蓋章）：
有限公司（蓋章） 法定代表人（簽章）：
法定代表人： 委托代理人（簽章）：
委托代理人：簽訂時間：
施工合同解除協(xié)議3
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就該___路___弄___號___室裝修施工合同解除事項協(xié)商一致后，訂立本協(xié)議：
一、工程概況：
1、工程地點：
2、工程內(nèi)容：室內(nèi)設計和裝修施工
3、工程造價：______元（大寫）
二、協(xié)議內(nèi)容：
1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《___號___室裝修施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的.權(quán)利、義務關(guān)系自行消除。
2、甲方支付首期款______元。
3、乙方應收取該項目中水電款等費用合計：
4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
5、乙方應收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在2月18日前處理完畢，否則甲方自請他人處理，并拒付垃圾清運費。
本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書一式___貳份，由甲乙雙方各收執(zhí)壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。
甲方：
乙方：
全權(quán)授權(quán)代表：
全權(quán)授權(quán)代表：
___年___月___日
___年___月___日
施工合同解除協(xié)議4
甲方：_________________
乙方：_________________
由于甲乙雙方的勞動合同尚未期滿，現(xiàn)乙方因個人原因于_____年_____月_____日提出解除勞動合同，經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商，共同就解除勞動合同事宜達成以下協(xié)議：____________
1、雙方同意于_____年_____月_____日解除勞動合同，工薪及福利同時截止。
2、乙方保證在本協(xié)議書簽訂之日起一周之內(nèi)，按照甲方的相關(guān)規(guī)定和要求辦理完畢全部的交接手續(xù)，包括但不限于：項目的移交，資產(chǎn)的回收，工作的匯報，轉(zhuǎn)單的簽返，付清對甲方的.應付款項，提供客戶信息等，與此同時，雙方辦理完畢全部的離職手續(xù)。
3、因乙方在職期間曾擔任二級公司的總經(jīng)理，為保障甲方的權(quán)益，乙方保證在離職后遵守如下約定：_________________
(1)繼續(xù)遵守和甲方簽訂的保密協(xié)議，不外泄在職期間從甲方獲悉的任何商業(yè)秘密；
(2)自解除勞動合同之日起一年內(nèi)，不得參與二級公司主營業(yè)務相沖突的商業(yè)活動。
(3)不得以任何方式做出有損于甲方與客戶的合作關(guān)系的行為。
4、為彌補乙方因上述約定而有可能出現(xiàn)的損失，甲方同意支付給乙方補償金元人民幣(大寫_________________)(稅后_____________)
5、乙方按照本協(xié)議書的約定辦理完畢全部的離職手續(xù)后，甲方將在勞動合同解除后的第一個發(fā)薪日，將50%的補償金直接劃到乙方的工資卡上。
6、如果乙方嚴格遵守第3條中的約定，甲方將在解除勞動合同之日起一年后將剩余的50%的補償金支付給乙方；如果乙方出現(xiàn)了違反約定的行為，甲方可以不支付該50%的補償金。
7、乙方承諾將繼續(xù)履行勞動合同中約定的在勞動合同終止或解除后乙方應繼續(xù)承擔的其他義務。
8、甲乙雙方一致同意，除本協(xié)議內(nèi)容以外，不再向?qū)Ψ教岢鋈魏我蟆?/p>
9、甲乙任何一方違反本協(xié)議的約定，應向?qū)Ψ街Ц哆`約金________元。
10、本協(xié)議書壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，于雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
施工合同解除協(xié)議5
甲方：
乙方：
由于甲方對其發(fā)包的大連開發(fā)區(qū)海溢小區(qū)35#3-3號的家裝工程項目現(xiàn)因甲方與乙方施工工隊發(fā)生材料搬運費的協(xié)商問題，甲方不認可乙方施工工隊提出的搬運費金額，使雙方簽定的施工合同無法得到有效的.履行�，F(xiàn)應甲方要求，解除雙方20xx年11月15日簽定的《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議書。
一、 工程概況：
1、工程地點：大連開發(fā)區(qū)海溢小區(qū)35#3-3號。
2、工程內(nèi)容：房屋間數(shù)2室2廳；總建筑面積89平方米。
3、承包范圍：室內(nèi)裝飾裝修。
4、工程造價： 元（大寫）： 元。
二、協(xié)議內(nèi)容：
1、甲乙雙方同意解除20xx年11月15日簽訂的大連開發(fā)區(qū)海溢小區(qū)35#3-3號《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務關(guān)系自行消除。甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
2、甲乙雙方同意對于合同訂立、執(zhí)行過程中各自的任何形式的損失自行負責擔。
3、鑒于合同未能履行是由于客觀形勢變遷造成的，乙方同意不收取甲方任何費用。
4、本協(xié)議簽訂之日乙方將一次性退還甲方已經(jīng)交納的預付工程款共計：201000元（大寫）貳拾萬零壹仟元整。
本協(xié)議由雙方簽字蓋章后，立即生效。協(xié)議書一式 份，由雙方各收執(zhí) 份。
甲 方： 乙 方：
年月 日
施工合同解除協(xié)議6
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方與乙方原于年月日簽訂的，經(jīng)雙方協(xié)商就有關(guān)事項達成如下協(xié)議：
一、工程劃線甲、乙雙方安排相關(guān)工作人員于年月日開始對于乙方已施工的項目工程內(nèi)容進行劃線，擬于年月日劃線結(jié)束。
二、工程資料乙方按照劃線的已完工程內(nèi)容，完善相應的工程資料，將已完工程完整工程資料經(jīng)監(jiān)理單位、單位審核同意并簽字齊全后于20xx年月日前上報甲方相關(guān)部門，經(jīng)甲方相關(guān)單位審核同意書面簽字后視為資料移交。
三、工程量確認
1、對于乙方已完工工程內(nèi)容經(jīng)甲、乙雙方書面確認及監(jiān)理、業(yè)主單位認可且對質(zhì)量等其他方面無異議的工程量予以確認；
2、甲方或監(jiān)理單位認為已完工程量中存在質(zhì)量等其他方面問題需要修復的內(nèi)容，乙方應在 天內(nèi)予以修復并經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理認可及甲方驗收，在乙方修復后經(jīng)雙方及監(jiān)理單位認可且對質(zhì)量等其他方面無異議的工程量，對該工程量予以確認
3、對于雙方劃線范圍內(nèi)乙方未完工的內(nèi)容（包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相關(guān)施工準備工作的內(nèi)容），經(jīng)甲、乙雙方書面確認后，乙方負責完成后續(xù)工程施工事宜，乙方應在 天內(nèi)完成后續(xù)工程施工。待工程完工后，經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認該工程質(zhì)量等其他方面無異議，甲方對該工程量予以確認；
4、上述乙方完成工程在質(zhì)保期內(nèi)（質(zhì)保期從整個工程竣工驗收合格之日起算），如業(yè)主方、監(jiān)理單位及相關(guān)驗收單位認為該工程有質(zhì)量問題，乙方應承擔修復責任。在甲方通知乙方后，乙方應按甲方通知內(nèi)容完成質(zhì)量修復責任。如乙方未按甲方通知進行修復，則甲方有權(quán)自行修復或委托第三方進行修復，由此所產(chǎn)生的一切費用均由乙方承擔，如因此造成甲方損失的，甲方有權(quán)向乙方追償。
5、在上述事項完成后乙方一周內(nèi)編制完整的工程結(jié)算書（一式三份）上報給甲方，甲方接到結(jié)算書后安排工作人員 天內(nèi)給予審核結(jié)束。待雙方確認后作為工程最終結(jié)算依據(jù)。該最終結(jié)算價款為甲方應支付給乙方該項目的所有款項（包括但不限于工程價款、駐地建設、前期投入準備工作等一切費用），除此之外乙方不得以任何理由向甲方主張任何款項或責任。
四、結(jié)算價款支付工程最終結(jié)算確認后日內(nèi)，甲方支付乙方已完工程結(jié)算價款的，于天內(nèi)支付至結(jié)算價款的.，于天內(nèi)支付至結(jié)算價款的，于天內(nèi)支付至結(jié)算價款的%。每次付款前，乙方應向甲方提交甲方應付款項%金額的合規(guī)發(fā)票，否則，甲方有權(quán)拒絕付款，由此所產(chǎn)生的一切責任均由乙方承擔。
五、債務承擔乙方承建該項目欠付的款項（包括但不限于乙方以自己名義或者乙方以甲方或甲方項目部名義所發(fā)生工程分包款項、勞務費用、材料費用、機械租賃費用、地方債務等所有款項），乙方都應予以承擔，并確保甲方接收該工程后順利進場，同時保證無第三人就乙方承建期間債務向甲方主張任何權(quán)利，否則甲方有權(quán)向乙方追償并有權(quán)要求乙方賠償因此給甲方造成的一切損失。
六、項目移交
1、乙方承接該項目遺留的各類材料、設備（包括但不限于鋼材、水泥、沙石、鋼模、機械設備等）甲方同意接收的雙方在本協(xié)議附件材料接收單的明細表中予以確認，甲方不同意接收的，乙方應在 天內(nèi)全部撤場；
2、乙方承接該項目所承建的基礎項目，包括但不限于預制場地、拌合站、活動板房等項目甲方同意接收后經(jīng)雙方協(xié)商價格后在本協(xié)議附件基礎項目接收單明細表中予以確認；
3、乙方應在年月日內(nèi)完成所有撤場工作，乙方撤場前應將工程垃圾等雜物清理出場，施工現(xiàn)場清理干凈，乙方撤場結(jié)束時，雙方辦理接交手續(xù)。如乙方未按約定撤場的，每逾期一天，乙方應向甲方支付違約金元。
七、本協(xié)議第一條、第二條、第三條第1、2、3、5款、第六條所約定的事項完成后，解除雙方于年月日簽訂的合同解除后，雙方互不追究違約責任。
八、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決，如發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方一致同意向甲方所在地人民法院訴訟解決。
九、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效。協(xié)議書一式陸份，雙方各收
甲方：_________________（蓋章）乙方：_________________（蓋章）法定代表人
法定代表人或雙方代表：_________________或雙方代表：_________________
年 月 日 年 月 日
施工合同解除協(xié)議7
甲方： 法定代表人： 電話： 乙方： 授權(quán)代理人： 身份證號： 電話：
經(jīng)協(xié)商，雙方同意解除茶樓承包經(jīng)營合同，并達成一致意見，為明確責任，保障雙方合法權(quán)益，特簽定本協(xié)議，以資共同遵守：
一、乙方于20xx年 月 日前將茶樓，建筑面積為633.79平方米，退回給甲方。
二、甲方向乙方支付提前解約違約金人民幣 元。
三、甲方同意向乙方支付補償金人民幣 元，用于補償乙方的損失。 四、乙方于20xx年12月支付的中央空調(diào)保養(yǎng)費約人民幣 元，由甲乙雙方協(xié)商，甲方根據(jù)實際票據(jù)金額進行分攤 元。
五、乙方添置2張全自動麻將桌和一臺發(fā)電機，約人民幣10，000.00元，由甲方根據(jù)實際票據(jù)金額進行分攤 元。
六、乙方第一年承包經(jīng)營期間(20xx年6月1日——20xx年5月31日)的費用280，000.00元已經(jīng)交清，乙方實際使用11個月，甲方同意退還一個月的承包經(jīng)營費即人民幣23，333.00元。
七、乙方承包經(jīng)營期間的水電費、物業(yè)服務費、垃圾費等所有費用，由乙方自行結(jié)清，并提供相應票據(jù)復印件。
八、甲乙雙方根據(jù)《物資交接清單》，對物業(yè)、設備、用具等有關(guān)費用一次性交接完畢，上述物品在乙方使用過程中有損壞的，由甲方在乙方繳納的押金(人民幣50，000.00元)中扣除。
九、乙方繳納的.押金(人民幣50，000.00元)扣除本協(xié)議第七、八款下的費用后，仍有剩余的，由甲方于20xx年 月 日前一次性全部無息退還;乙方繳納的押金(人民幣50，000.00元)不足以抵扣本協(xié)議第七、八款費用的，由乙方自行補足或者從甲方支付的補償款、違約金和承包經(jīng)營費中抵扣。
十、甲乙雙方于20xx年一次性結(jié)清所有款項，乙方搬離出茶樓，并將茶樓退還給甲方，承包經(jīng)營合同于20xx年 月 日解除。 十一、承包經(jīng)營合同解除后，雙方再無任何糾葛。
十二、本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 《物資交接清單》作為本合同附件，與本協(xié)議有同等效力。
(以下無正文)
甲方(蓋章)：_________20xx年____月____日
乙方(蓋章)：_________20xx年____月____
施工合同解除協(xié)議8
發(fā)包方：____________
承包方：____________
由于甲方對其發(fā)包的___工程項目，現(xiàn)因乙方施工隊賬戶問題，使甲方無法支付其工程進度款，使雙方簽定的施工合同無法得到有效的'履行。現(xiàn)應乙方要求，解除雙方于___年___月___日簽定的'《 ___》。
依照《中華人民共和國民法典》雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就該施工合同解除事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議如下：
一、工程概況：
1、工程地點：____________
2、工程內(nèi)容：____________
3、工程造價：約___________________元(大寫)：__________.
二、協(xié)議內(nèi)容：
1、甲乙雙方同意解除協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務關(guān)系自行消除。
2、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
3、鑒于合同未能履行是因客觀問題造成的且雙方未發(fā)生實際資金往來，甲乙雙方同意不收取對方任何費用。
4、本協(xié)議由雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書一式 貳份，由雙方各收執(zhí)壹 份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同解除協(xié)議9
甲方：
乙方：
甲方____與乙方____原于___年___月___日簽訂的.____新型農(nóng)村社區(qū)建設合同，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商同意，合同于___年___月___日予以解除，乙方提前撤出施工現(xiàn)場，乙方提前撤出施工現(xiàn)場，本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協(xié)商一致達成如下結(jié)算、撤場協(xié)議：
1、經(jīng)雙方核實，截止目前乙方共完成工程總價款萬元，詳見附表1完成工程量清單。
2、經(jīng)雙方對上述費用進行核算統(tǒng)計，截止__年__月__日甲方應付乙方款項共計___萬元，該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償?shù)雀鞣N費用，對此乙方無任何異議，乙方不再提出其他費用要求。
3、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計___萬元（含代付工程料款萬元），詳見附表2已支付費用清單�，F(xiàn)甲方尚欠乙方款項計___萬元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款___萬元，至此欠款全部付清，雙方再無任何債權(quán)債務關(guān)系，甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
4、合同解除后免除乙方對已施工部分的工程質(zhì)量責任。
5、合同解除后，乙方應于3日內(nèi)退出工程現(xiàn)場并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滯留，否則應承擔拖延費10000元/日。
6、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效，協(xié)議協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
法人代表：（蓋章）法人代表：（蓋章）
__年__月__日__年__月__日
施工合同解除協(xié)議10
甲方：_________________
乙方：_________________
根據(jù)實際情況，在平等協(xié)商，自愿互諒的基礎上，本于誠信，甲乙雙方達成如下協(xié)議：
第一、甲乙雙方同意解除__________年7月16日簽訂的《工程承包合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自協(xié)議解除之日起，甲乙雙方彼此之間的`權(quán)利、義務關(guān)系自行消滅。甲乙雙方相互不再以任何形式追求對方的違約責任。
第二：_________________甲乙雙方同意對于合同訂立、執(zhí)行過程中各自的任何形式的損失自行負責擔。
第三：_________________鑒于合同未能履行是由于客觀經(jīng)濟形勢變遷造成的，甲方同意于本協(xié)議簽訂之日一次性退還乙方已經(jīng)交納的甲方施工管理費16.5萬元；待該工程施工完成計量結(jié)算后（__________年12月6日前）甲方退還乙方已交納甲方10萬元履約保證金。
第四、甲乙雙方都保留通過訴訟解決本合同爭議的權(quán)利，在本協(xié)議生效后，如果任何一方不履行本協(xié)議約定的義務，另一方有權(quán)尋求通過訴訟解決爭議。在訴訟過程中，本協(xié)議將不利于違約方的解釋。
第五、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：_________________（蓋章）
代表人：_________________（蓋章）
乙方：_________________（蓋章）
代表人：_________________（蓋章）
日期：_____年_____月____日
施工合同解除協(xié)議11
原告：______________男漢族_____________年__________月__________日出生
身份證：_____________
現(xiàn)住址：______________市__________區(qū)_______________街__________號院_____號樓_____單元_______________室電話：_____________
被告：______________男漢族_____________年__________月__________日
身份證：_____________
現(xiàn)住址：_________________縣_______________鄉(xiāng)_______________村_____組
電話：_____________
訴訟請求：_________________
1、依法判令被告立即給原告支付工程款人民幣貳萬陸千元(26000.00)。
2、依法判令被告立即支付所欠工程款利息給原告。
3、本案訴訟費全部由被告承擔。
訴訟理由：_________________
20xx年12月11日,原、被告雙方簽訂合同,原告承攬被告的__________縣醫(yī)院污水池防腐襯里工程。約定價格每平方米140.00,面積按實際工程量計算。原告按照合同約定,當日進入現(xiàn)場開始施工并按時保質(zhì)的`完成了工程。被告先后支付了叁萬元工程款給原告后,其余工程款貳萬陸千元至今未付。原告多次向被告追討所欠工程款,均遭到無理推諉或惡意回避,拒不支付所欠工程款給原告。
原告認為,被告拒絕還款的行為已嚴重侵犯了原告的合法權(quán)益,故原告依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》及相關(guān)法律規(guī)定特向貴院提起訴訟,請求貴院判決被告立即給原告支付工程款人民幣貳萬陸千元(26000.00),判決被告立即支付所欠工程款利息給原告,依法維護原告的合法權(quán)益。
此致
__________縣人民法院
具狀人：______________
__________-__________-__________
施工合同解除協(xié)議12
甲方：____________
乙方：____________
甲、乙雙方于______年______月______日分別簽訂了豐都縣峽南溪村花地堡移民安置房(豐都縣新縣城新綠州外側(cè)熊昌東等73人移民安置住宅樓4單元工程)建設工程施工合同(3份合同)，占地總面積243平方米，乙方簽訂合同后至______年______月______日截止，完成了部分工程量，現(xiàn)由于多種原因雙方自愿解除原施工合同，現(xiàn)經(jīng)豐都縣三合街道辦事處濱江西路居委會王書記、何主任調(diào)解達成如下協(xié)議：
1、甲方要求收回該工程，乙方同意甲方收回，原簽訂的工程承包合同(3份)同時作廢。
2、簽訂解除合同時甲方一次性支付給乙方前期工程人工工資、機械設備、水電費、材料等一切所有費用共計___元(大寫：_________萬元整)，乙方放棄其它一切權(quán)利。
3、簽訂解除合同后，乙方在3日內(nèi)退出施工現(xiàn)場，并將施工現(xiàn)場交給甲方。
4、在解除合同后乙方前期工程所該的債務由乙方承擔，甲方不承擔任何責任和費用。
5、本協(xié)議一式五份，雙方簽字生效，任何一方違約，付守約方違約金______萬元(大寫：______萬元)。
甲方：
乙方：
調(diào)解人：
___年___月___日
施工合同解除協(xié)議13
甲 方：
乙 方：
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1工程地點： 。
1.2工程承包方式：裝修部分材料， 按預算表的施工項目結(jié)算。
1.3工程期限 天，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。
1.4合同價款：本合同工程造價為(大寫)： 元正(詳見附表：裝飾裝修工程預算表)。
第二條 甲方工作
1、辦理城管相關(guān)手續(xù)并承擔相關(guān)費用;
2、辦理消防相關(guān)手續(xù)并承擔相關(guān)費用;
3、提供施工期間的水源、電源并承擔相關(guān)費用;
4、負責協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系并承擔相關(guān)費用;
5、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù);
6、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，竣工驗收。
第三條 乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;
2、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;
3、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第四條 工程變更
本合同施工項目以預算為準，如有增減量及施工變更，雙方共同協(xié)商，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
第五條 關(guān)于工期的'約定
3、甲方同意工期順延的其他情況。
4、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
5、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)。工期相應順延。
6、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
7、由于第三方原因或政府/相關(guān)單位不予施工的時間不包含在工期內(nèi)
8、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第六條 質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準： 水電按國家標準進行布置,其他項目標準以雙方協(xié)商標準。
水電及防水保修十年 。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由 質(zhì)監(jiān) 部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由乙方承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由甲方承擔。
第七條 工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：
(1)水工程 電工程 ;
(2)泥工程 木工程 ;
(3)油漆工程 扁灰工程 。
2、甲方更換裝修鑰匙時，或入住，或進行使用，本工程屬于自驗收合格。雙方簽字之日起視為驗收，維護適應期為壹年。
第八條 工程款支付方式
1、雙方約定按以下方式支付工程款：
(1)合同生效后，甲乙雙方按以下約定：
第九條 違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。 3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方10%違約金。
4、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金30元。
第十條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 二 種方式解決：
(一)提交所在地裝飾協(xié)會進行調(diào)解。
(二)依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第十一條 其他約定事項：
裝修過程中注意安全，如在施中出現(xiàn)的一切安全事故及火災等，均由乙方負責; 裝修過程中人身意外份害事故由乙方負責。
第十二條 附 則
1、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同一式 二 份，雙方各執(zhí) 一 份。
3、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 合同附件：
甲方(簽字)：
委托代理人：
身份證號：
年 月 日
施工合同解除協(xié)議14
甲方：_________________
乙方：_________________
根據(jù)實際情況，在平等協(xié)商，自愿互諒的基礎上，本于誠信，甲乙雙方達成如下建筑施工合同解除協(xié)議：
第一、甲乙雙方同意解除自___年___月___日起至___年___月___日止簽訂的《保證合同》及其它相關(guān)合同。自協(xié)議解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務關(guān)系自行消滅。甲乙雙方相互不再以任何形式追求對方的違約責任。
第二、甲乙雙方同意對于合同訂立、執(zhí)行過程中各自的任何形式的損失自行負責承擔。
第三、甲乙雙方都保留通過訴訟解決本合同爭議的.權(quán)利，在本協(xié)議生效后，如果任何一方不履行本協(xié)議約定的義務，另一方有權(quán)尋求通過訴訟解決爭議。在訴訟過程中，本協(xié)議將不利于違約方的解釋。
第四、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
此協(xié)議書一式兩份，各份具有同等的法律效力，甲乙雙方各持一份。自雙方簽署之日起成立并生效。
甲方：_________________乙方：_________________
日期：_________________
施工合同解除協(xié)議15
甲方：_________________
乙方：_________________
由于甲方對其小區(qū)號的家裝工程項目現(xiàn)因甲方，使雙方簽定的施工合同無法得到有效的.履行�，F(xiàn)應甲方要求，解除雙方簽定的《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議書。
一、工程概況：_________________
1、工程地點：_________________小區(qū)號。
2、工程內(nèi)容：_________________房屋間數(shù)室廳；總建筑面積平方米。
3、承包范圍：_________________室內(nèi)裝飾裝修。
4、工程造價元（大寫）：_________________元。
二、協(xié)議內(nèi)容：_________________
1、甲乙雙方同意解除年月日簽訂的小區(qū)號《住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務關(guān)系自行消除。甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
2、甲乙雙方同意對于合同訂立、執(zhí)行過程中各自的任何形式的損失自行負責擔。
3、鑒于合同未能履行是由于客觀形勢變遷造成的，乙方同意不收取甲方任何費用。
4、本協(xié)議簽訂之日乙方將一次性退還甲方已經(jīng)交納的預付工程款共計：_________________元（大寫）。本協(xié)議由雙方簽字蓋章后，立即生效。
協(xié)議書一式份，由雙方各收執(zhí)份。
甲方（蓋章）___________
乙方（簽章）___________
____年_____月_____日
【施工合同解除協(xié)議】相關(guān)文章：
解除施工合同06-29
解除工程施工合同01-09
施工合同解除協(xié)議書的范文02-02
施工合同解除協(xié)議書5篇06-29
施工合同解除協(xié)議書8篇11-28
合同解除協(xié)議11-07
協(xié)議解除的合同02-22
解除的合同02-09
合同解除協(xié)議范本12-27
合同解除協(xié)議模板10-31