- 相關(guān)推薦
承攬加工合同(集錦15篇)
隨著人們法律意識的加強，合同對我們的幫助越來越大，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家收集的承攬加工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
承攬加工合同1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律，行政法規(guī)，遵循平等、自原、公平和誠實信用的.原則，雙方就本建設(shè)施工事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱：華同公司屋頂彩鋼防水工程
工程地點：華同公司
工程內(nèi)容：彩板房主體，外墻，內(nèi)部截斷，室內(nèi)外門窗
二、工程承包范圍。承包范圍：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現(xiàn)場。
三、承包工程價格及面積
1、工程面積約為400平方米，最后結(jié)算按照實際面積結(jié)算，實際面積以東南西北墻體邊緣計算；
2、承包價格按實際面積每平方85元人民幣。
四、協(xié)議工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總工作日歷天數(shù)10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內(nèi)完工。
五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合安全標(biāo)準(zhǔn)。
六、甲方必須保證施工場地路通、電通。
七、乙方必須按協(xié)議所設(shè)計施工，保證工程質(zhì)量，按期完工。
八、在施工過程中，乙方必須按國家有關(guān)安全生產(chǎn)操作規(guī)范施工，若發(fā)生工傷事故一切責(zé)任由乙方自負。
九、結(jié)算方式：工程驗收合格后，工程量按實際完工的面積結(jié)算，一次付清。
十、付款方式
1．簽訂合同后，甲方先期支付乙方元工程款。
2．余款完工驗收后付清，不得拖欠。
十一、保修期限及范圍：保修期一年，保修期內(nèi)因施工質(zhì)量出現(xiàn)問題由乙方負責(zé)維修，但人為損壞和自然災(zāi)害不屬保修范圍。
十二、本協(xié)議甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按30000元處罰；
十三、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章即可生效。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
電話：電話：
簽定日期：20xx年xx月xx日簽定日期：20xx年xx月xx日
承攬加工合同2
甲方(定作方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
乙方(承攬方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
1、防盜門名稱___________，
2、規(guī)格___________，
3、單位___________，
4、數(shù)量___________，
5、單價(元/M2)___________。
注：以實際安裝樘數(shù)結(jié)算，面積以現(xiàn)場實際測量面積為準(zhǔn)。以上價格為一次性包死價。需方繼續(xù)訂貨時，提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求：
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。負責(zé)制作、安裝，運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;
2、本合同價格內(nèi)已包含：制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內(nèi)容;
3、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：
4、乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證，需檢驗的，應(yīng)提供檢驗合格證，作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍：
2、工程地點：
第四條合同價款的計算、結(jié)算、支付方式
1、計算方法：面積以現(xiàn)場實際測量面積為準(zhǔn)。
2、本合同簽訂后，乙方必須提供樣品，經(jīng)甲方同意后方可大量使用，乙方全額墊資。
3、付款方式：安裝完畢經(jīng)驗收合格付總價款的95%，余5%作為質(zhì)量保證金，待竣工驗收合格后無質(zhì)量問題質(zhì)保期滿后付清。
第五條合同價款與酬金
本合同價款共計：以實結(jié)算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關(guān)資料，具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。
2、乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表，相關(guān)費用及電費由乙方承擔(dān)。
3、乙方必須嚴格按照甲方要求設(shè)計門型，甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
4、乙方在施工階段應(yīng)配合主包單位工作，按進度要求及時提供安裝。
5、為了保證工程的進度和質(zhì)量，總包單位應(yīng)配合乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負責(zé)保護安裝成品，屬于乙方保護不當(dāng)造成損壞費用乙方自理。
第七條工期
1、開工前三天甲方向乙方下達開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應(yīng)順延：
(1)按施工準(zhǔn)備規(guī)定，不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進場施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收辦法
1、本工程質(zhì)量要求達到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的`建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
3、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時報告甲方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站，一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案，應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究，并經(jīng)設(shè)計單位簽證后實施，所發(fā)生的費用由承包方負責(zé)。安全培訓(xùn)交底、安全責(zé)任、防護由乙方負責(zé)。
第九條質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗收合格后，乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修，保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行，在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時，乙方應(yīng)及時維修，如乙方未能及時維修甲方有權(quán)安排人員維修，一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無發(fā)生保修費用，甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規(guī)程進行操作，高空作業(yè)配安全帶，進入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負責(zé)協(xié)調(diào)、配合，所有責(zé)任及費用均由乙方承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當(dāng)事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包，如有發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)隨時解除本合同。
第十一條違約責(zé)任
1、工程質(zhì)量不符合合同約定的，乙方負責(zé)無償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負的責(zé)任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條爭議的處理
1、如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時，可通過______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商一致后訂立補充協(xié)議處理，補充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數(shù)
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
乙方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
承攬加工合同3
甲方：
乙方： 身份證號碼：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，由乙方承包采伐甲方的林木，在平等自愿的原則下達成以下協(xié)議。
一、承包方式：乙方給甲方采伐每棵樹，甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。
二、工資價位是現(xiàn)場論價，價款方式是一處完工到另一工地時，支付前一工地的工資，年底結(jié)清半年的.所有工資。
三、安全需求：甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的安全，森林防火，一旦發(fā)生火災(zāi)安全事故，由乙方自行承擔(dān)，甲方不負責(zé)乙方因安全事故所帶來的一切損失和責(zé)任。
四、所有從業(yè)人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。
以上條款，甲乙雙方仔細閱讀后無異議，特簽此合同，本合同至簽字之時產(chǎn)生法律效益。
甲方：
乙方：
承攬加工合同4
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，達成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱：輕型鋼架棚
2、工程地點：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：61.3×44.3=2715.59平方，附工程詳單，見-3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm）含土建。
3、工程造價165元/㎡，總造價448072.35元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工， 天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。 年內(nèi)保證維護正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負責(zé)。
7、甲方負責(zé)水、路兩通及其費用，負責(zé)外圍治安秩序，乙方負責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔(dān)，甲方負責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
承攬加工合同5
原告：_________________,性別，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________區(qū)__________,電話：_____________;
被告：_________________,性別，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________區(qū)__________,電話：_____________;
被告：______________財產(chǎn)保險股份有限公司住址：_________________
負責(zé)人：_________________;電話：_________________
案由：_________________機動車交通事故責(zé)任糾紛
訴訟請求：_________________
請求人民法院判決被告共同賠償原告醫(yī)療費__________元，誤工費__________元，護理費__________元，住院伙食補助費__________元，營養(yǎng)費__________元，殘疾賠償金__________元，殘疾輔助器具費__________元，財產(chǎn)損失__________元，鑒定費__________元，交通費__________元，精神損害撫慰金__________元，以上共計十一項，合計__________元。
本案的訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實和理由：_________________
_____________年_____月__________日_____時許，原告__________騎(駕駛)__________車在__________處自_____向_____正常行駛時，被被告__________駕駛的由_____向_____行駛的__________車(車牌號：_____________)撞到，原告當(dāng)場受傷，__________和__________損壞。后經(jīng)__________公安局__________分局交通支隊出具的交通事故認定書認定，__________對事故負__________責(zé)任，原告__________責(zé)任。經(jīng)查，肇事車輛所有人為__________，車輛在_____________財產(chǎn)保險股份有限公司__________分公司投有交強險和_____險。故__________、__________對相應(yīng)損失應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，保險公司應(yīng)在保險責(zé)任范圍內(nèi)優(yōu)先賠償保險責(zé)任�，F(xiàn)原告為維護自己的`合法權(quán)益，特向人民法院提起訴訟，請求人民法院依法判決支持原告的訴訟請求。
此致
__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
承攬加工合同6
(甲方)委托方：
(乙方)加工方：
根據(jù)中華人民共和國合同法和相關(guān)法律法規(guī)，在平等的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：
一、貨物概況及加工價格
1.1下表為本合同明細單價，具體加工規(guī)格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數(shù)量按實際完成合格加工數(shù)量結(jié)算。
1.2在本合同執(zhí)行期間內(nèi)，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調(diào)整。1.3乙方需根據(jù)甲方采購單及乙方核實現(xiàn)場的附圖要求的規(guī)格和數(shù)量進行加工生產(chǎn)，合同簽訂后3日內(nèi)乙方應(yīng)派技術(shù)人員到現(xiàn)場核實實際尺寸，制作施工圖。1.4結(jié)算總價=乙方實際加工合格的數(shù)量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內(nèi)應(yīng)到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工，并核對碼單與石材的實際數(shù)量簽字確認收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責(zé)。
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關(guān)規(guī)范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現(xiàn)場實際核對后)加工生產(chǎn)，并根據(jù)排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標(biāo)簽。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間：以甲方書面通知時間為準(zhǔn)。3.2交貨地點：3.3現(xiàn)場收貨聯(lián)系人：
四、包裝標(biāo)準(zhǔn)
4.1乙方為甲方提供足以保護石材的.六面木箱包裝。
4.2交貨時，乙方應(yīng)在每組包裝柜外貼示包裝柜內(nèi)正確的貨物規(guī)格、數(shù)量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。
五、貨款支付
5.1乙方給甲方每交貨一批，經(jīng)甲方驗收合格后，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結(jié)算款的80%，安裝完畢驗收無加工質(zhì)量問題后付清余款。
5.2結(jié)算時按乙方實際加工驗收合格的數(shù)量結(jié)算。
5.3乙方應(yīng)保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因?qū)е率倪\至交貨地點若有破損的，乙方承擔(dān)責(zé)任和賠償費用。
5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的'同時，開具同等金額的財務(wù)發(fā)票給甲方。乙方的收款單位是：戶名：賬號：
六、違約責(zé)任
6.1甲乙雙方簽訂合同后，乙方應(yīng)嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應(yīng)按合同的約定辦理結(jié)算，支付乙方貨款給。
6.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)退還已付款，并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調(diào)換，如擅自調(diào)換的，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應(yīng)無償返工直到符合要求，并賠償由此給甲方造成的損失。
七、合同的變更與解除
7.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更或者解除本合同。
7.2合同權(quán)利義務(wù)終止后，甲乙方都應(yīng)遵循誠實信用原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
八、解決爭議的方式
8.1甲乙方應(yīng)友好協(xié)商。協(xié)商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。
九、其他
9.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
9.2本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.3乙方應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、法人身份證、稅務(wù)登記證復(fù)印件。
9.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準(zhǔn)確無誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關(guān)的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無論乙方是否簽收或拒簽，以甲方寄出時間起算，四日后均視為已送達。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬加工合同7
定作方：（甲方）
承攬方：（乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，本著互惠、互利、合作的原則，達成以下合同條款：
第一條項目名稱：車間排風(fēng)工程
第二條施工地點：
第三條合同范圍：風(fēng)機安裝；風(fēng)機線路敷設(shè)；風(fēng)機電氣控制箱安裝。
第四條工程預(yù)算：（略）
詳情可參考公司網(wǎng)站信息，或來電咨詢。
第五條合同總價款：元；人民幣大寫：元。
第六條場地要求：甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件，并派員現(xiàn)場進行協(xié)調(diào)幫助。
第七條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
(一)按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
(二)乙方施工完畢后通知甲方，甲方應(yīng)在次日內(nèi)對產(chǎn)品進行驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責(zé)任。
(三)甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的相關(guān)費用。
第八條工程期限：25天。（因甲方原因造成的工期延誤應(yīng)延長同等天數(shù)）
第九條付款方式：合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付合同總價款的50%作為定金給乙方；乙方在設(shè)備材料到場后，甲方再付合同總價款的30%給乙方，工程驗收合格后，甲方一次付清合同總價款給乙方。
第十條乙方的違約責(zé)任：
(一)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責(zé)任：
(一)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的`損失。
(二)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本合同自甲方預(yù)付（定金）款到帳起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份；各留存一份。
補充條款：
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
簽約日期:簽約日期:
承攬加工合同8
發(fā)包人： （以下簡稱甲方） 承包人： （以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，為明確雙方在合同履行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，本著平等、互利、保證質(zhì)量的原則，按期保質(zhì)完成本工程，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、 工程慨況
工程名稱： 工程地址：
二、 合同價格
木質(zhì)門 元/樘，（此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費用，包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運輸、卸貨至工地現(xiàn)場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調(diào)整）。
三、 承包范圍
承包的內(nèi)容：
四、 工期期限
1、開始工作日期：年日，結(jié)束工作日期：門必須于 年日完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成；
3、在施工過程中，乙方按約定的工期進度及質(zhì)量組織施工，若乙方
不能按約定完成，甲方有權(quán)解除本合同，乙方必須在2日內(nèi)撤出施工現(xiàn)場。甲方不以結(jié)算，一切費用由乙方自行承擔(dān)。
五、質(zhì)量要求
1、按照設(shè)計圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范施工，工程質(zhì)量、技術(shù)必須達到《木門窗安裝規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及施工設(shè)計圖紙和甲方的具體要求，質(zhì)量評定得分必須達到90%以上，乙方施工部分在交驗時達到合格。
2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者，由乙方全權(quán)承擔(dān)返工發(fā)生的一切費用。
六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工勞務(wù)用工及稅費、安全及文明施費；材料：材料必須按設(shè)計圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范規(guī)定進場合格材料，必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（合格證、檢測報告等）。必須按照甲方規(guī)定工期完成施工任務(wù)。
七、工程價款的支付和結(jié)算方式 1、付款方式： 每個月25日支付當(dāng)月完成工程量的'70%進度款。
2、結(jié)算方式：
�。�1）本工程預(yù)付款元；
�。�3）全部門窗安裝完畢，待工程竣工驗收合格且交付建設(shè)單位后，甲方在確定工程結(jié)算后2個月內(nèi)支付至工程結(jié)算的95％；
（4）其余5％作為質(zhì)量保證金，保修期屆滿之日起一個月內(nèi)無息支付。
八、工程驗收與結(jié)算
1. 本合同項下門窗安裝工程竣工驗收，以設(shè)計安裝圖紙及說明書，國家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及時進行驗收。
2. 工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗收報告申請后七天內(nèi)組織驗收，并在驗收后七天內(nèi)給予認可或提出修改意見。
4. 經(jīng)甲方組織驗收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工，費用由乙方承擔(dān)，工期超過本合同約定期限的，乙方須承擔(dān)違約責(zé)任。
5. 驗收合格之前相應(yīng)物品毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔(dān)，驗收合格之后相應(yīng)物品的毀損、滅失的風(fēng)險由責(zé)任方承擔(dān)
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協(xié)調(diào)。進場后必須做好入場教育、三級教育、安全技術(shù)交底，凡進入該工程項目的各位人員，必須服從現(xiàn)場管理人員統(tǒng)一指揮，遵守現(xiàn)場管理的一切規(guī)章制度，配帶安全設(shè)施，按相關(guān)操作規(guī)程作業(yè)，保證安裝質(zhì)量。做到工完場清，保證制安現(xiàn)場清潔。因返工或工程處罰，由乙方負責(zé)承擔(dān)罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人，進入制安現(xiàn)場必須嚴格遵守建筑安全法規(guī)，嚴格按相應(yīng)安全操作規(guī)范和《現(xiàn)場施工管理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程，發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔(dān)；乙方參加安裝的人員如違反項目部規(guī)章制度時，由項目部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達標(biāo)的，項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發(fā)生重大傷亡安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報甲方，并保護好現(xiàn)場，做好防護措施，防止事故擴大、蔓延，同時按本合同約定的相關(guān)條款和相關(guān)法律、行政法規(guī)對事故進行處理。
2、乙方和甲方對事故責(zé)任有爭議時，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理。
十一、雙方權(quán)利義務(wù)
甲方權(quán)利義務(wù)
1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關(guān)系。
2、在本合同簽訂后五日內(nèi)，向乙方提供土建圖紙及具體技術(shù)要求，及時與乙方進行施工現(xiàn)場技術(shù)交底。
3、依據(jù)本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項。
�。ǘ┮曳綑�(quán)利義務(wù)
1、乙方負責(zé)對洞口尺寸的實測、復(fù)核工作。
�。�1）乙方在門制作前，應(yīng)自行進入施工現(xiàn)場對洞口尺寸進行實測，并提交甲方審核確認，但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔(dān)任何責(zé)任。
�。�2）乙方在門安裝前，應(yīng)對洞口尺寸進行二次復(fù)測，如有異議應(yīng)當(dāng)在進場施工前書面報告甲方，并按甲方要求執(zhí)行。否則，視為乙方認可施工現(xiàn)場條件，由此產(chǎn)生的誤差、損失及責(zé)任均由乙方自行承擔(dān)，且不予延長工期，不予增加任何費用。
5、乙方應(yīng)服從甲方、監(jiān)理方、質(zhì)檢等單位對該工程的統(tǒng)一管理，負責(zé)施工現(xiàn)場及生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時間內(nèi)清除，否則，甲方有權(quán)委托他人清理，所發(fā)生費用由甲方在屆時應(yīng)付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門窗進行設(shè)計變更，甲方應(yīng)提前通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整進度計劃。
3、雙方確認：對于涉及工程價款的確認，雙方協(xié)商后進行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關(guān)主管部門驗收合格并交付甲方之前，乙方承包范圍內(nèi)的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護，均由乙方負責(zé)并承擔(dān)所發(fā)生的全部費用，如有損壞，均由乙方負責(zé)修復(fù)并承擔(dān)費用。
承攬加工合同9
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關(guān) 等小商品事宜約定如下：
一、采購產(chǎn)品情況
1、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ;
2、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ;
3、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 ;
總金額(含稅價)：人民幣 元整(小寫￥ )。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起 個工作日內(nèi)，乙方負責(zé)按甲方要求制作
樣品，經(jīng)甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效時甲方應(yīng)當(dāng)支付 %預(yù)付款到乙方賬戶，確認本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后 天內(nèi)交貨(具體數(shù)量由雙方以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認)，運費由 承擔(dān)。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標(biāo)準(zhǔn)，貨物主要技術(shù)指標(biāo)按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、驗收方法、標(biāo)準(zhǔn)和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準(zhǔn)，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應(yīng)在收到貨物后 個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實后，盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)當(dāng)負責(zé)更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。
六、包裝要求及費用負擔(dān)
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝，費用由乙方承擔(dān)。
七、結(jié)算方式和期限
合同生效且收到乙方發(fā)票后 日內(nèi)甲方支付總價款 %作為預(yù)付款，計人民幣 元整(小寫￥ )，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：
收款人：
開戶行：
賬號：
最終結(jié)算金額以實際定作、雙方簽字確認的數(shù)量和金額為準(zhǔn)，自甲方驗收合格之日起 日內(nèi)，甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責(zé)任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同另一方有權(quán)要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
3、若乙方提交的'樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異，甲方有權(quán)拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的，雙方當(dāng)事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
承攬加工合同10
甲方： (定作方)______________ 地址: _______工業(yè)城 法定代表人:_______營業(yè)執(zhí)照證號:_______
乙方： (承攬方)______________ 地址:_______ 法定代表人:______________營業(yè)執(zhí)照證號:_______
合同編號：_______
合同簽訂地：_______工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是：
甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注
1. 根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求)：
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求 備 注
四、 加工零部件價格及加工費的確定：
1. 乙方加工零部件的價格，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調(diào)整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。
2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費計算方法：
(1) 對甲方提供的原材料、零部件，應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進行加工，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。
五、 加工訂貨：
1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單：
(1) 訂貨當(dāng)天通知取消的，訂單取消。
(2) 在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的，乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：
1. 加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________;
2. 包裝物標(biāo)識規(guī)定：_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應(yīng)包裝完整，標(biāo)識明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。
6. 甲方負責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責(zé)。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：
1. 圖紙的設(shè)計與提供：乙方進行圖紙的設(shè)計開發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認，費用由乙方承擔(dān)。
2. 模具的制造及其費用承擔(dān)：由乙方承擔(dān);
3. 模具的驗收及其標(biāo)準(zhǔn)：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔(dān)：由乙方承擔(dān);
5. 模具的知識產(chǎn)權(quán)：甲方所有;
6. 模具的所有權(quán)：甲方所有。
八、 知識產(chǎn)權(quán)保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標(biāo)許可的，還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1. 合同生效后____日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料：
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制：
(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗合格后，進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產(chǎn)。
(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢;乙方應(yīng)予配合，并安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過XX認證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。
(5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商，但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產(chǎn)。
(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商，或者同意了乙方選定的供應(yīng)商，或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供，或?qū)庸ち悴考M行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除，由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任，由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3. 質(zhì)量整改
(1) 同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應(yīng)乙方要求，派出技術(shù)檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、 加工費的結(jié)算
1. 加工費的結(jié)算方式為：每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的________年內(nèi)結(jié)清。第________年結(jié)算_______%，第________年結(jié)算________%，第________年結(jié)算____________%。
十一、 驗收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1. 甲方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中，應(yīng)說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負責(zé)處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)對此負全部責(zé)任，甲方負責(zé)協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應(yīng)負責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的.，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測，報告確認屬乙方責(zé)任的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、 乙方違約責(zé)任：
1. 乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進行處理，具體如下：
(1) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當(dāng)批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應(yīng)及時知會甲方，并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元工時累計扣罰，物料損失由乙方負責(zé);
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元次，損失另計;
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7) 未經(jīng)確認，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家，扣罰0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8) 送貨實物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應(yīng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應(yīng)當(dāng)負責(zé)賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔(dān)。
5. 乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補交，并負逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的，應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責(zé)應(yīng)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔(dān)由此增加的費用。
十四、 甲方的違約責(zé)任
1. 甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無正當(dāng)理由拒絕接貨的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除：
1. 合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。
2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等，歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑谌〉糜嘘P(guān)主管機關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七、 其他
1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自________年____月____日到________年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項：
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方：__________乙方：__________
授權(quán)代表：_______授權(quán)代表：_________
日期：______年____月____日____
承攬加工合同11
訂立合同雙方：________
承攬方：________木具廠以下簡稱甲方
定作方：________百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：________
一、材種：________柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：________按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。
甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：
________按核定價格單計算款25元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
________本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：
________一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)：
________由甲方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費均按4元計算，共計98元，全部費用由乙方負擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)：
________由甲方負責(zé)運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計49元，全部費用由乙方負擔(dān)。運輸造成的損失，由甲方負責(zé)。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元（大寫元）。
甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：
________乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值2%的違約金。
六、由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的.數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值3%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：
________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；
協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年________月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：________（蓋章）
代表人：________
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
乙方：________
代表人：________
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
________年________月_____日
承攬加工合同12
定作方： 合同編號：
承攬方： 簽訂地點：
一、項目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注
簽訂時間： 年 月 日
項目名稱
任務(wù)量(工時)
酬 金
完成期限
備注
包 干
工資/小時
合計人民幣金額(大寫)
(注：空格如不夠用，可以另接。)
二、項目的`內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
五、結(jié)算方式及期限
六、違約責(zé)任
七、解決合同糾紛的方式
八、雙方協(xié)商的其它條款
定 作 方 承 攬 方
單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見：
單位地址： 單位地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： 經(jīng)辦人：
電 話： 電 話：
鑒(公)證機關(guān)(章)
開戶銀行： 開戶銀行： 年 月 日
帳 號： 帳 號： (注：除國家另有規(guī)定外，
郵政編碼： 郵政編碼： 鑒(公)證實行自愿原則)
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
監(jiān)制部門： 印制單位：
承攬加工合同13
甲方:________________(委托方)
乙方:________________(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。
數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔(dān)，(甲方提供適當(dāng)?shù)腵運輸_____及司機，乙方承擔(dān)油料耗費及搬運事宜)
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、加工費用：
該項目合同總體加工費用________萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交_____機構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
承攬加工合同14
甲方：___________
乙方：____________
甲方根據(jù)需要，向乙方購進床上用品一批，為確保甲、乙雙方的合法權(quán)益得到保障，經(jīng)雙方認真協(xié)商達成合同如下：
經(jīng)甲方對床品市場充分考察后，甲、乙雙方多次協(xié)商，甲方自愿委托乙方為甲方配制處床品一批。床品配制總造價（大寫）：____元預(yù)付訂金（大寫）：______￥。
一、付款期限和供貨期限：
�。�1）甲方方必須在合同簽定之日起___天內(nèi)付清貨款。
�。�2）乙方必須在合同簽訂之日起___天內(nèi)交貨。
二、產(chǎn)品質(zhì)量要求
（1）乙方為甲方配制的床品，必須嚴格按照甲方選定的樣品配制，否則甲方有權(quán)退貨，由此產(chǎn)生的.經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。
�。�2）乙方必須保證貨物包裝的完整性。
三、送貨方式：
乙方按事先約定，將甲方所訂床品按時運至合同約定交貨地點。
四、退換貨：
產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責(zé)更換。
五、違約責(zé)任：
�。�1）甲方未能及時付清貨款，乙方可以拒絕發(fā)貨。
（2）乙方未能及時供貨，從而影響到甲方的正常經(jīng)營時，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
六、合同爭議的解決方式：
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，由酒泉市人民法院處理或仲裁。
七、本合同一式貳份，甲乙兩方各執(zhí)壹份。本合同自雙方簽定之日起生效。
甲方（公章）：_________法定代表人（簽字）：_________
乙方（公章）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬加工合同15
供方： 合同編號：
需方： 簽訂地點：
產(chǎn)品名稱、型號、廠家、數(shù)量、金額 簽訂時間：
產(chǎn)品名稱
商標(biāo)
規(guī)格型號
備注
計量單位
數(shù)量
價款
單價
總價
攪拌澆灌機
混凝土發(fā)泡砌塊技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
混凝土物理發(fā)泡技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
首付定金（ ）
合計人民幣金額（大寫）：
第一條 設(shè)備部分
1、供方負責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊全套設(shè)備(攪拌機、儲料倉等設(shè)備)
2、供方負責(zé)設(shè)備的安裝、試運營，必須達到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。
3、供方收到定金在15個工作日內(nèi)交貨。
第二條 技術(shù)部分
1、供方負責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊化學(xué)發(fā)泡技術(shù)物理植物發(fā)泡技術(shù)，保溫磚砌塊填充物的發(fā)泡技術(shù)。
2、供方負責(zé)提供以上兩種成形材料的發(fā)泡劑制作技術(shù)，保證達到客戶的要求。
3、供方負責(zé)需方的要求至達到檢測合格（泡沫混凝土標(biāo)準(zhǔn)）。
4、供方提供的技術(shù)做出來得產(chǎn)品容重每立方不能超過140公斤，每立方價格不能超過90元。
第三條 付款方式
定設(shè)備時首付10%定金，設(shè)備制作成形運到需方目的地，設(shè)備到達需方要求付40%，余額50%至發(fā)泡技術(shù)發(fā)泡劑的制作技術(shù)完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技術(shù)全部提供給對方）
第四條 違約責(zé)任
本合同一經(jīng)簽字，雙方必須無條件遵守，如有一方違約，付給受害方總價款60%違約金。
1、合同爭議的`解決方式：本合同發(fā)生爭議，由雙方人當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方?jīng)]有營業(yè)執(zhí)照等因素，需方委托武漢半島磚機設(shè)備有限公司監(jiān)督，督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱： 單位名稱：
單位地址： 單位地址：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
此合同有效期二年