設(shè)備工程合同15篇
隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，下面是小編為大家整理的設(shè)備工程合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
設(shè)備工程合同1
合同編號：_____________
甲方：___________________乙方：___________________
法定代表人：_____________法定代表人：_____________
聯(lián)系電話：_______________聯(lián)系電話：_______________
一、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額
序號
產(chǎn)品名稱
規(guī)格型號
洞口尺寸
單位
數(shù)量
開啟方向
單價
金額
�。ㄔ�
寬度
高度
吊裝費：
運輸費：
安裝費：
合計人民幣（大寫）：
二、賣方必須是國家人防辦批準(zhǔn)的定點生產(chǎn)、安裝企業(yè)，并經(jīng)登記備案；買方必須使用經(jīng)國家人防辦批準(zhǔn)和登記備案的企業(yè)生產(chǎn)和銷售的防護(hù)設(shè)備。
三、質(zhì)量要求：所供防護(hù)設(shè)備應(yīng)符合人民防空行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。
四、運輸方式、交貨地點：
五、供貨時間：門框送到施工現(xiàn)場，門扇供貨時間買方應(yīng)提前一個月書面通知賣方。
六、買方按工程進(jìn)度向賣方發(fā)出書面供貨通知，待賣方人防設(shè)備送到現(xiàn)場后，由買方對設(shè)備的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗收并提供卸車條件，大件設(shè)備的包裝或支架由賣方回收。
七、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法：按？人民防空工程防護(hù)設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與施工驗收標(biāo)準(zhǔn)？（RFJ01—20xx）執(zhí)行。
八、付款方式：合同簽訂成立預(yù)付總貨款的%，門框送到現(xiàn)場付總貨款的%，門扇送到現(xiàn)場并安裝完成付總貨款的'%，余款驗收合格后一月內(nèi)付清。
九、違約責(zé)任：一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц犊傌浛?5%的違約金。
十、糾紛解決：
1．本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，受中華人民共和國法律管轄。
2．本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當(dāng)和解或調(diào)解不成時，選擇下列第種方式解決：
�。�1）將爭議提交仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院提起訴訟。
第十一條合同的解除
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。
2、依法律規(guī)定或合同約定請求解除合同的一方，應(yīng)當(dāng)自解除事由發(fā)生之日起日內(nèi)，以快遞簽收、公證送達(dá)等方式通知對方，否則喪失解除權(quán)。
第十二條通知與送達(dá)
1、雙方因履行本合同發(fā)出的通知、文件、資料，均按下列地址送達(dá)：
甲方：
乙方：
一方變更地址，應(yīng)當(dāng)及時書面通知對方，否則以原地址為準(zhǔn)。
2、以郵寄方式送達(dá)的，寄件人應(yīng)當(dāng)在郵寄詳情單上注明文件名稱及簡要內(nèi)容。
第十三條其他約定
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。
2、未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
3、雙方應(yīng)當(dāng)在簽訂合同時出示各自的營業(yè)執(zhí)照副本，并將復(fù)印件交付對方備案。如果合同簽約人不是法定代表人，應(yīng)當(dāng)提交授權(quán)委托書。
4、雙方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)當(dāng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男泻贤睦碛�，并在日�?nèi)提供書面證明。
5、其他事項：
甲方（蓋章）：_____________乙方（蓋章）________________
授權(quán)代理人（簽字）：_______授權(quán)代理人（簽字）：________
住址：_____________________住址：______________________
聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：__________________
開戶銀行：_________________開戶銀行：__________________
賬號：_____________________賬號：______________________
_________年____月____日_________年______月____日
簽訂地點：_________________簽訂地點：__________________
設(shè)備工程合同2
發(fā)包方：xx有限公司 （以下簡稱甲方）
承包方：xx安裝有限公司 （以下簡稱乙方）
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，發(fā)包方同意將石英砂加工一線的電氣安裝任務(wù)委托給承包方施工。為明確雙方責(zé)任，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度，雙方依據(jù)國家電力行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程組織施工，雙方同意簽訂本合同，并共同遵守執(zhí)行。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：石英砂加工一線電氣安裝。
1.2 工程地點：
1.3 工程內(nèi)容：詳見合同附件。
1.4 承包內(nèi)容及方式：包安裝、包驗收及全部輔助材料。
1.5 工程性質(zhì)：設(shè)備材料的安裝施工工程。
1.6 安裝工期：
l.6.1 安裝工程開工日期：
1.6.2 安裝工程竣工日期：
第二條 合同文件
施工圖紙以及經(jīng)雙方授權(quán)工地代表簽署的文字性資料為本合同的組成部分。
第三條 標(biāo)準(zhǔn)和適用法律
3.1 使用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范：施工圖中合同技術(shù)附件中所規(guī)定的技術(shù)要求及相關(guān)的國家行業(yè)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。
3.2 適用法律法規(guī)：中華人民共和國有關(guān)法律和河源市東源縣有關(guān)法規(guī)及規(guī)范性文件。
第四條 圖紙及技術(shù)資料
4.1 圖紙保密要求：發(fā)包方所提供的圖紙資料為發(fā)包方享有的技術(shù)權(quán)益，承包方僅限于本項目施工，不得用于其它項目。承包方未經(jīng)發(fā)包方認(rèn)可，不得復(fù)印、轉(zhuǎn)借以及以任何形式泄漏給非施工人員或第三方并保證工程完工后及時把全部技術(shù)圖紙資料歸還給發(fā)包方，否則，發(fā)包方有權(quán)要求承包方按合同總金額的10%承擔(dān)違約責(zé)任。
4.2 發(fā)包方提供資料：本施工工程所需發(fā)包方提供的相關(guān)資料和圖紙，承包方可根據(jù)現(xiàn)場情況適當(dāng)調(diào)整除發(fā)包方代表反對以外；其余均由承包方參照發(fā)包方技術(shù)附件的要求以及行業(yè)規(guī)范自行設(shè)計，經(jīng)發(fā)包方書面同意后方可施工。
4.3 承包方應(yīng)在竣工之日起20天內(nèi)或工程驗收前提交2套完整的竣工圖及施工過程中的原始記錄、更改設(shè)計單、檢驗報告等有關(guān)竣工資料，竣工資料必須符合發(fā)包方檔案統(tǒng)一規(guī)范，否則發(fā)包方有權(quán)拒絕結(jié)算。
第五條 甲、乙雙方授權(quán)工地代表
5.l 發(fā)包方授權(quán)工地代表：按照合同條款行使合同約定的權(quán)力，履行合同約定的職責(zé)，其合法性需發(fā)包方書面委任。
5.2 承包方授權(quán)工地代表：按照合同條款行使合同約定的權(quán)力，履行合同約定的職責(zé)，其合法性需承包方書面委任。
5.3 甲、乙雙方每周定期召開工程協(xié)調(diào)例會，參加例會人員應(yīng)包括雙方項目經(jīng)理、現(xiàn)場代表、監(jiān)理工程師。例會上承包方應(yīng)對上周工作進(jìn)行總結(jié)，并提出下周計劃。發(fā)包方、監(jiān)理對質(zhì)量、進(jìn)度作出點評。
第六條 雙方責(zé)任：
發(fā)包方：1、負(fù)責(zé)工程線路線行協(xié)調(diào)工作。
2、負(fù)責(zé)本工程質(zhì)量、施工安全、進(jìn)度的檢查監(jiān)督工作，并協(xié)助承包方做好隱蔽工程的簽證工作。
3、及時按承包方申請的驗收時間進(jìn)行工程驗收。
4、負(fù)責(zé)開工前對承包方項目負(fù)責(zé)人的技術(shù)交底工作。
承包方：1、按①《國家城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造工程管理規(guī)定》；②《電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理導(dǎo)則》及國家電力行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程組織施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、制訂本工程施工組織設(shè)計、做好工程計劃進(jìn)度、工程各種施工記錄。
3、承包方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造工程施工現(xiàn)場安全措施管理辦法》及有關(guān)安全規(guī)程、規(guī)定的要求，切實做好施工中的安全工作，加強(qiáng)施工中的安全防范措施。如承包方在施工中發(fā)生一切不安全的事故，應(yīng)由承包方本身負(fù)責(zé)。
4、承包方應(yīng)負(fù)責(zé)所有材料的保管工作，并有專人負(fù)責(zé)材料的進(jìn)出倉記錄，如承包方的原因造成材料的丟失或損壞，均由承包方負(fù)責(zé)。
5、負(fù)責(zé)提供所供設(shè)備材料的合格證明及相關(guān)文件資料。
6、負(fù)責(zé)工程驗收不合格部分的一切返修費用。
7、承包方應(yīng)積極配合發(fā)包方組織的施工質(zhì)量及安全檢查，對發(fā)包方提出的整改意見必須及時落實、整改。
8、及時提供上級統(tǒng)一規(guī)范的竣工資料（一式三份）給發(fā)包方。
9、 承包方負(fù)責(zé)安裝水、電表，并向發(fā)包方支付施工用的水、電費，價格按供水、供電公司的價格執(zhí)行。
第七條 暫停施工、中止施工或重新分包
7.1 如果因承包方工程質(zhì)量或工程進(jìn)度不能滿足發(fā)包方需求，發(fā)包方有權(quán)要求承包方暫停施工。承包方按要求暫停施工，并妥善保護(hù)已完工程，實施處理意見后提出復(fù)工要求，發(fā)包方批準(zhǔn)后方可繼續(xù)施工。發(fā)包方在收到承包方復(fù)工要求48小時內(nèi)未予答復(fù)，承包方可自行恢復(fù)施工。
7.2 終止施工或重新分包：如果因承包方工程質(zhì)量或工程進(jìn)度不能滿足發(fā)包方需求，發(fā)包方有權(quán)要求承包方停止施工，承包方由于自身原因確定無法滿足合同進(jìn)度要求，發(fā)包方有權(quán)終止合同或者將一部分工程量分包給第三方。
第八條 工期延誤
若合同的任一方由于不可抗力的原因，即雙方不能控制的事件發(fā)生，如戰(zhàn)爭、地震及其它的不可抗力等原因影響了工期，則合同延期執(zhí)行，工程延期時間與事件的持續(xù)時間相等。
第九條 工期提前
根據(jù)工程實際情況，如發(fā)包方提出要求將工期提前，承包方應(yīng)盡力確保，并由雙方協(xié)商后簽訂提前竣工協(xié)議。
第十條 安裝質(zhì)量和質(zhì)量檢查
10.1工程質(zhì)量
10.1.1 承包方應(yīng)對施工工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，施工必須嚴(yán)格按施工圖所提要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。
10.1.2 發(fā)包方確定為不合格的工程，承包方必須返工重來，費用由承包方自行承擔(dān)。如果因此引起工期延誤，承包方應(yīng)無條件趕工并完成計劃。
10.2 質(zhì)量檢查：發(fā)包方代表有權(quán)按設(shè)計要求和有關(guān)驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。承包方也應(yīng)加強(qiáng)自檢，并作好必要的檢查記錄和簽證。
第十一條 隱蔽工程和中間驗收
工程具備覆蓋、掩蓋條件或達(dá)到合同條款的約定的中間驗收部位，承包方自檢合格后，在隱蔽和中間驗收24小時前通知發(fā)包方代表參加，通知內(nèi)容包括承包方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。承包方準(zhǔn)備驗收記錄，經(jīng)驗收合格，發(fā)包方代表在驗收記錄上簽字后，方可進(jìn)行覆蓋和繼續(xù)施工。驗收不合格，承包方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。48小時內(nèi)發(fā)包方代表不到場，承包方可自行隱蔽并視為發(fā)包方認(rèn)可。
第十二條 安裝工程具備交接條件時，由承包方提前兩天提出申請，發(fā)包方組織交接。
第十三條 重新檢驗
發(fā)包方代表提出對隱蔽工程重新檢驗要求時，承包方應(yīng)按要求進(jìn)行重檢，并在檢驗后重新驗收或修復(fù)。檢驗合格，發(fā)包方承擔(dān)重新檢驗的工程費用；檢驗不合格，承包方承擔(dān)發(fā)生的費用并應(yīng)立即無償進(jìn)行修復(fù)。
第十四條 合同價款及調(diào)整
14.1 本項目工程的合同總價為人民幣貳佰捌拾萬元整（￥480000.00）。
14.2 當(dāng)有以下情況之一時，可作價款調(diào)整。
14.2.1 本合同規(guī)定之外的工程內(nèi)容增減。
14.2.2 本合同規(guī)定之內(nèi)的工程量，如設(shè)計變更后單項工程上下變動在5%以內(nèi)的合同總價不作調(diào)整，超過5%以上部分按實際結(jié)算。
14.2.3 發(fā)包方代表確認(rèn)的重大設(shè)計變更和工程洽商。
第十五條 工程款支付及工程價格結(jié)算
15.1 該工程完工，經(jīng)發(fā)包方驗收評定合格，在收到承包方開具的全額建安發(fā)票并辦理完結(jié)算支付審批后10個工作日內(nèi)付至實際結(jié)算總金額的`90%；
15.2 留結(jié)算總金額10％作為質(zhì)保金，質(zhì)保期自調(diào)試合格滿一年后無發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題到的，在15個工作日內(nèi)將余款一次付清給承包方。
第十六條 設(shè)計變更
16.1 發(fā)包方或設(shè)備供應(yīng)商提供的設(shè)計變更，必須經(jīng)發(fā)包方人員簽字方能有效，并要求在施工前通知承包方。
16.2 承包方原則上應(yīng)嚴(yán)格按圖施工，不得隨意更改設(shè)計，但確因需要應(yīng)由承包方提出具體書面變更資料，經(jīng)發(fā)包方代表同意并簽證后，才能做出相應(yīng)的設(shè)計變更。
第十七條 竣工驗收及工程保修
17.1 本工程完工后，承包方嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)包方的驗收標(biāo)準(zhǔn)和考核制度，包括中間驗收、竣工驗收，所有驗收報告均應(yīng)由承包方提供檢測數(shù)據(jù)，并由發(fā)包方進(jìn)行復(fù)檢驗收。
17.2 承包方根據(jù)發(fā)包方要求，按國家及行業(yè)工程竣工有關(guān)規(guī)定向發(fā)包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告。
17.3 發(fā)包方代表收到竣工驗收報告后，應(yīng)在10日內(nèi)組織有關(guān)部門驗收。
17.4.工程交工驗收后，工程（包括設(shè)備）質(zhì)保期為１年，自該生產(chǎn)線正常投產(chǎn)之日起計算滿一年。質(zhì)量保修證書在交工驗收后由承包方填寫交給發(fā)包方。
由施工造成的工程質(zhì)量問題，發(fā)包方應(yīng)書面通知承包方并約定時間進(jìn)行修理。在質(zhì)保期內(nèi)承包方拒不修理時，發(fā)包方可動用質(zhì)保金請人修理，超支部分應(yīng)由承包方負(fù)擔(dān)。
第十八條 解決爭議的辦法
18.1 甲、乙雙方如在合同履行過程中發(fā)生爭議時，雙方先通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成時，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
18.2 發(fā)生爭議后，除出現(xiàn)下列情況外，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護(hù)好己完工程：
18.2.1 合同確己無法履行。
18.2.2 雙方協(xié)議停止施工。
18.2.3 調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受。
18.2.4 法院要求停止施工。
第十九條 違約
19.1甲、乙雙方約定，違約應(yīng)承擔(dān)以下經(jīng)濟(jì)責(zé)任：
19.1.1 發(fā)包方代表不能及時給出指令、確認(rèn)、批準(zhǔn)、不按合同約定履行自己的各項義務(wù)，使合同無法履行的，應(yīng)承擔(dān)違約的責(zé)任，違約金按實際損失向承包方支付。
19.1.2 承包方不能按合同工期竣工、施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計和規(guī)范的要求及本合同附件要求，或發(fā)生其它使合同無法履行的行為，承包方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，違約金按實際損失金額向發(fā)包方支付，且發(fā)包方有權(quán)單方解除合同因。除非發(fā)包方單方解除合同，承包方承擔(dān)上述違約責(zé)任后，仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
19.2 在履行合同過程中，非法定事由或約定事由出現(xiàn)，一方擅自中途停止合同執(zhí)行或中途終止合同，視為違約，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并支付合同總金額的15%違約金給守約方。
19.3 承包方不得將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人；否則，發(fā)包方有權(quán)單方解除合同并按合同總金額的15%追究承包方的違約責(zé)任。
第二十條 索賠
當(dāng)發(fā)生索賠時，可按以下規(guī)定向責(zé)任方索賠：
20.1 有正當(dāng)索賠理由，具有索賠事件發(fā)生時的有關(guān)證據(jù)。
20.2 索賠事件發(fā)生后20個工作日內(nèi)，索賠方向責(zé)任方發(fā)出要求索賠的通知。
20.3 責(zé)任方在接到索賠通知后20個工作日內(nèi)給予 確認(rèn)，或要求提供進(jìn)一步補(bǔ)充索賠理由和證據(jù)，責(zé)任方在20個工作日內(nèi)未給予答復(fù)，應(yīng)視為該項索賠已經(jīng) 確認(rèn)。
第二十一條 安全施工
21.1 承包方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全措施，施工人員必須帶好安全勞保用品后方可上崗。發(fā)包方責(zé)任造成的安全事故由發(fā)包方負(fù)責(zé)，承包方責(zé)任造成的安全事故由承包方負(fù)責(zé)并承擔(dān)因此發(fā)生的一切費用，第三方責(zé)任造成的安全事故由發(fā)包方協(xié)調(diào)或由仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。
21.2 發(fā)生重大傷亡事故，承包方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知發(fā)包方代表，同時按政府有關(guān)部門要求處理。
21.3 承包方在施工過程中必須接受發(fā)包方現(xiàn)場安全調(diào)度的協(xié)調(diào)、管理，并配合相關(guān)施工單位積極完成施工任務(wù)，否則發(fā)包方有權(quán)按500-1000元/次的罰款在工程款中扣除。
第二十二條 保險
22.1 發(fā)包方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場發(fā)包方提供的設(shè)備和材料及發(fā)包方人員的生命財產(chǎn)保險及其有關(guān)費用。
22.2 承包方負(fù)責(zé)自己在施工現(xiàn)場的人員生命財產(chǎn)和機(jī)械設(shè)備的保險及其有關(guān)費用。
第二十三條 合同的生效及終止
23.1 本合同自雙方代表簽字并加蓋合同章之日起生效。
23.2 本合同在雙方完成相互約定的內(nèi)容后即告終止。
第二十四條 合同份數(shù)
本合同正本一式陸份，發(fā)包方執(zhí)肆份，承包方執(zhí)貳份，具有同等效力。
第二十五條 其它
25.l 本合同未盡事宜，另行協(xié)商解決。
25.2 合同附件一為本合同的組成部分。
發(fā)包方： 承包方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
簽約日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
設(shè)備工程合同3
賣方(甲方)：_________________地址：_________________
身份證號碼：_________________
買方(乙方)：_________________地址：_________________
身份證號碼：_________________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,本著誠信、公平、信用的原則,自愿達(dá)成以下協(xié)議：
甲方自愿將工程機(jī)械50裝載機(jī)3臺,型號分別為：臨工953,車架號：LG00953JD9001247;臨工953,車架號：LG953,B9D1015208;龍工50C,車架號：H1111C01050C,出售給乙方,該車手續(xù)無,丟失原因：_________________,
3臺定價為小寫：240000.00元大寫：貳拾肆萬元整,乙方自愿購買,并一次性付清機(jī)械款,達(dá)成如下協(xié)議：
1、本機(jī)交接前的一切債權(quán)、債務(wù)、安全事故等法律責(zé)任由甲方承擔(dān),交接之后發(fā)生的新的'一切債權(quán)債務(wù)、安全事故由乙方承擔(dān)。
2、該機(jī)械屬甲方以全款購買,如有欠款未付,與乙方無任何關(guān)系。如因欠款未付清,所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)。
3、甲方保證該設(shè)備的合法性,否則承擔(dān)一切責(zé)任。
4、合同簽字生效后,乙方不得以機(jī)械故障等任何理由要求甲方退款,甲方不得以任何理由要求乙方退機(jī)。
5、此設(shè)備無質(zhì)保期和保修期,乙方接收后的任何質(zhì)量問題甲方不予負(fù)責(zé)。
6、違約責(zé)任：如果一方違約,付守約方違約金伍萬元整。
7、此協(xié)議一式二份,甲乙雙方簽章生效。
8、任何與本合同有關(guān)的爭議雙方應(yīng)協(xié)商解決,若仍不能解決應(yīng)提交甲方所在地法院仲裁。
甲方：_________________乙方：_________________
電話：_________________電話：_________________
_________________年_________________月_________________日
設(shè)備工程合同4
承建方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
經(jīng)甲、乙雙方達(dá)成協(xié)議,(以下簡稱乙方)承接 (以下簡稱甲方)燈光音響系統(tǒng)設(shè)備安裝工程。為明確雙方責(zé)任,特訂立合同條款如下:
一、工程內(nèi)容:
乙方為甲方提供燈光音響系統(tǒng)設(shè)備安裝調(diào)試工程。
二、工程造價：
系統(tǒng)工程總造價為大寫人民幣 元整 (￥ 元整)。包括線材、設(shè)備、運輸、安裝調(diào)試。
(設(shè)備明細(xì)清單見附件)
三、付款方式:
1.合同簽訂生效后，甲方即支付乙方工程款工程總造價的 %，
即人民幣 元整(￥ 元整)作為工程定金。
2.余款工程總造價的 %，即人民幣 元整(￥ 元整)，于驗收投入正常使用后一個月內(nèi)付清。
3.余款工程總造價的 %,即人民幣 元整(￥ 元整)，于驗收投入正常使用后12個月內(nèi)付清。
四、工程期限：
自甲方通知乙方進(jìn)場之日起 個工作日內(nèi)完成舞臺燈光音響系統(tǒng)設(shè)備安裝調(diào)試工程。如因甲方或裝璜進(jìn)度原因影響乙方的系統(tǒng)安裝進(jìn)度,乙方工期順延。
五、雙方責(zé)任：
(一)甲方責(zé)任：
1.根據(jù)合同付款條例按期支付工程款。
2.提供工具房給乙方管理、使用。
3.派專人負(fù)責(zé)施工中的`協(xié)調(diào)工作。
4.提供完整的施工場地、水電設(shè)施，土建設(shè)施甲乙雙方共同協(xié)調(diào)，必要時提供夜間施工的方便。
(二)乙方責(zé)任：
1.乙方保證提供甲方的設(shè)備均是全新的、無缺陷的、與合同附表清單相符的合格產(chǎn)品。
2、乙方提供產(chǎn)品必須是雙方約定，廠家生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品;暫沒有標(biāo)明產(chǎn)品必須是國家合格產(chǎn)品中中檔以上產(chǎn)品。
3、主設(shè)備(如硅箱)中的主元件必須按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)乙方給予保障承諾。
4.施工人員必須遵守甲方施工現(xiàn)場的安全及消防安全等管理規(guī)定。
5.按期完成工程任務(wù)。
6.設(shè)備技術(shù)資料、圖紙、主設(shè)備的中文使用說明書驗收前提交甲方。
六、保修期限：
1. 本合同設(shè)備保修期為兩年,保修設(shè)備具體見設(shè)備清單。
2. 消耗品不保修(包括煙霧油、電池、燈泡等)。
3. 保修期內(nèi)如設(shè)備自身出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)免費維修或更換。如因甲方使用不當(dāng)或人為因素?fù)p壞則甲方支付原器件、配件成本費用,乙方負(fù)責(zé)免費維修。
4. 如甲方設(shè)備出現(xiàn)故障,乙方接到通知后在4小時內(nèi)解決問題，如4小時內(nèi)解決未果,乙方及時提供替用設(shè)備,保障甲方正常營業(yè)。
5. 保修期滿后乙方繼續(xù)對甲方系統(tǒng)設(shè)備提供同樣維護(hù)及維修服務(wù)，并收取材料成本及基本費用。
七、違約責(zé)任：雙方必須遵守合同各項條款，如有一方違約發(fā)生糾紛(違約金則按工程總款的5%計)，由雙方共同協(xié)商解決。協(xié)商未果，由乙方所在法院管轄提起訴訟。
八、工程地點：
九、售后服務(wù):
1、培訓(xùn)服務(wù)：乙方對甲方提供系統(tǒng)操作人員的專業(yè)培訓(xùn)服務(wù)。
2、甲方如有大型演出，乙方提供1至2名技術(shù)人員進(jìn)行無償指導(dǎo)服務(wù)。
十、甲方組織專家進(jìn)行工程質(zhì)量的驗收，乙方無異議的情況下，必須聽取甲方專家意見，如有異議雙方可協(xié)商調(diào)整。
十一、 本合同(含附件及其它變更)經(jīng)甲、乙雙方簽章后生效,一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份，具同等法律效力。
甲方:
乙方:
合同簽訂日期：
設(shè)備工程合同5
出租方:__________
承租方：__________
一、乙方承租甲方設(shè)備明細(xì)如下表：
二、設(shè)備服務(wù)范圍
1、由于本合同中所提供的服務(wù)僅限于設(shè)備的租賃，對乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度等問題無連帶責(zé)任。
2、甲方設(shè)備僅供乙方使用，乙方未經(jīng)甲方同意不得向第三方轉(zhuǎn)租甲方設(shè)備，甲方有權(quán)終止合同。
三、付款方式
1、乙方應(yīng)在設(shè)備進(jìn)場提前5天向甲方預(yù)付萬元設(shè)備進(jìn)出場費及租賃使用費，其中租賃費元，設(shè)備運費元。
2、租期按30天計算，乙方應(yīng)提前5天預(yù)付下月租金，在工程完工(設(shè)備退場)兩周內(nèi)結(jié)清全部余款。
四、甲方的權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方根據(jù)乙方要求，在規(guī)定的時間進(jìn)入施工現(xiàn)場。
2、當(dāng)乙方違章指揮強(qiáng)制作業(yè)時，甲方工作人員有權(quán)制止。
3、甲方每輛設(shè)備配備名機(jī)手配合乙方正確使用設(shè)備并聽從現(xiàn)場人員指揮調(diào)動。
4、設(shè)備因故障而停止運作3天以上不計臺班費(含3天)，因其他原因造成設(shè)備停機(jī)臺班費照常計費(如下雨、等候、監(jiān)理要求停工等非甲方設(shè)備故障及人員責(zé)任外的原因)。
五、乙方的權(quán)利及義務(wù)
1、保障甲方設(shè)備及出場道路暢通，協(xié)助甲方卸車、裝車，保障設(shè)備安全進(jìn)出場。
2、由于乙方安全措施不利，指揮不當(dāng)造成人身安全事故，由乙方全部負(fù)責(zé)。
3、施工質(zhì)量沒有達(dá)到技術(shù)要求，乙方有權(quán)制止并及時采取措施,如發(fā)現(xiàn)問題而不止,繼續(xù)施工造成質(zhì)量事故，則與甲方無關(guān)，由乙方負(fù)全面責(zé)任。
4、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場存放設(shè)備的看護(hù)及看護(hù)費，承擔(dān)因看護(hù)不嚴(yán)而造成的設(shè)備損失、損壞、丟失等，按損失程度給予賠償。5、乙方負(fù)責(zé)機(jī)手的食宿問題及施工現(xiàn)場及生活區(qū)人身安全，當(dāng)出現(xiàn)故障不能排除時及時通知甲方。
6、不準(zhǔn)將甲方設(shè)備擅自轉(zhuǎn)租、抵押、抵債和變相轉(zhuǎn)賣，否則承擔(dān)因此造成的全部損失，并給予賠償。在租憑期限內(nèi)調(diào)運設(shè)備需經(jīng)甲方同意，月租金不變。
六、違約責(zé)任：
1、乙方未能按期支付租金，甲方有權(quán)終止設(shè)備使用，每延遲一天加收月租金的2%滯納金，并保留將設(shè)備撤回的權(quán)利，工程完工兩周后拖欠款按照施工單位向銀行計劃外貸款收取滯納金。
2、在工程完工一周內(nèi)協(xié)助甲方將設(shè)備安全退場，如因乙方原因致使甲方設(shè)備停留在施工現(xiàn)場而不能安全撤離，除負(fù)責(zé)設(shè)備安全外，每推遲一天追加3萬元停滯費，計入租賃費中。
3、遇到國家政策、法規(guī)強(qiáng)制執(zhí)行及不可預(yù)見的自然災(zāi)害影響本合同執(zhí)行，雙方協(xié)商解決。
4、甲乙雙方任何一方有違約行為，賠償對方因違約造成的所有直接經(jīng)濟(jì)損失，最低位月租金的`10%違約金。
七、雙方共同的權(quán)利及義務(wù)：
1、遇有爭議，甲乙雙方本著友好合作的精神協(xié)商解決;當(dāng)商定不成時，由甲方所在地主管部門仲裁解決。
2、除本合同相關(guān)條款規(guī)定以外，雙方的其他索賠要求均按《合同法》的規(guī)定辦理。八、補(bǔ)充條款：
九、本合同自簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：______________________________
法人代表：__________________________
委托代理人：________________________
地址：______________________________
電話：______________________________
傳真：______________________________
開戶行：____________________________
帳號：______________________________
乙方：______________________________
法人代表：__________________________
委托代理人：________________________
地址：______________________________
電話：______________________________
傳真：______________________________
開戶行：____________________________
帳號：______________________________
設(shè)備工程合同6
甲方(買方):__________________________ 乙方(賣方):__________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律的規(guī)定，甲乙雙方協(xié)商簽訂如下合同:
第一條 合同標(biāo)的要求
1.甲方同意從乙方購買，乙方同意出售附件所列 系統(tǒng)設(shè)備。
2.產(chǎn)地:詳見附件。
3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
1)按原廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，即以說明書為準(zhǔn)。
2) 其他:____________
4.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn): 乙方提供的設(shè)備為原廠行貨，符合原廠行貨的'技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
5.其他要求:________________________
第二條 合同價款及支付方式
1.本合同所列各項目的總價款為人民幣:
__________________
2.支付方式:
(1)雙方約定按以下第 ______種方式支付:
�、� 甲方在貨到并安裝驗收合格后______個工作日內(nèi)一次性支付所有款項。
�、诘谝黄诟犊�:合同簽訂后______個工作日內(nèi)支付合同總價款的______% 。
第二期付款:貨到驗收合格后______個工作日內(nèi)支付合同總價款的______% 。
第三期付款:________________________
�、� 其他:______________________________
(2) 付款信息 乙方單位名稱:________________________ 開戶銀行:______________________________ 帳號: ______________________________ 乙方負(fù)責(zé)開具相關(guān)發(fā)票。
第三條、其他約定事項: 本合一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑，簽字蓋章后生效。
甲方:_____________(蓋章) 乙方:_____________(蓋章)
________年____月____日
設(shè)備工程合同7
訂立合同雙方：
需方：
供方：
供需雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，為明確供需雙方的權(quán)利和義務(wù)，就需方購買供方產(chǎn)品（以下稱“合同產(chǎn)品”）經(jīng)友好協(xié)商，共同簽訂本合同。
1、定義
1.1、合同產(chǎn)品：指需方依據(jù)本合同向供方購買，而供方亦同意銷售給需方的乙方或/及乙方供應(yīng)商生產(chǎn)、制造、銷售的產(chǎn)品。
1.2、知識產(chǎn)權(quán)：是指依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律和國際條約的規(guī)定，權(quán)利人所依法享有的專利權(quán)、版權(quán)（著作權(quán)）、商標(biāo)權(quán)、商業(yè)信譽(yù)和商業(yè)秘密權(quán)等。
1.3、商業(yè)秘密：指需方和（或）其關(guān)聯(lián)企業(yè)合法擁有并被該方視為秘密的技術(shù)、財務(wù)、商業(yè)或任何其他方面的信息。其不為公眾所知悉，具有實用性，能帶來經(jīng)濟(jì)效益，并且該秘密被其合法擁有者采取一定的措施予以保護(hù)。在本合同項下，商業(yè)秘密/保密信息，包括但不限于本合同在內(nèi)的商業(yè)信息、技術(shù)信息以及需方所購買的產(chǎn)品數(shù)量、清單、配置及需方客戶信息。
1.4、補(bǔ)充協(xié)議：指本合同的補(bǔ)充條款，與本合同具有同等的法律效力。
2、采購的合同產(chǎn)品及價格（見下表）
3、最終成交金額：（大寫） 元整（￥ 元整）
4、付款方式、賬戶及開戶行
供方安裝調(diào)試完畢后，需方一次性支付給供方全部款項。同時供方開具全額發(fā)票
付款方式：
開戶行： 賬 號：
5、交貨時間、地點及合同產(chǎn)品驗收
5.1、甲方指定的交貨地點為： 收貨人：
5.2、合同產(chǎn)品驗收。產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)按照以下文件所列要求予以驗收，次序在先的優(yōu)于次序在后的文件，同一次序文件以時間在后的為準(zhǔn)：
5.3、指定的收貨人向供方提出異議之日起7日內(nèi)，供方未對買方的異議進(jìn)行處理并答復(fù)的，視為默認(rèn)買方提出的異議處理意見。
6、包裝及運輸
6.1、按照本合同的規(guī)定及甲方的要求采用合適的安全措施，妥善包裝合同產(chǎn)品，適合運輸要求。乙方應(yīng)對未采取適當(dāng)、充分的包裝保護(hù)措施而造成的損失負(fù)責(zé)。同時，包裝物應(yīng)由乙方提供并自付費用。
6.2、乙方負(fù)責(zé)辦理運輸。
7、服務(wù)與保修
6.1、乙方承諾向甲方提供如下售后服務(wù)：乙方承諾對合同產(chǎn)品提供廠家規(guī)定保修服務(wù)，該免費保修期自產(chǎn)品驗收合格之日起計算。
6.2、產(chǎn)品之售出之日起（在正常使用條件下，非人為誤操作或火災(zāi)等）保修期內(nèi)免費更換故障部件；質(zhì)保一年，
6.3、維修響應(yīng)：一周七天，一天24小時受理用戶咨詢要求，隨時解答使用過程中出現(xiàn)的問題。
6.4、終身維護(hù)：保修期過后，我公司將為所售產(chǎn)品提供終身有償維修服務(wù)。
6.5、合同產(chǎn)品免費保修期滿后，乙方應(yīng)繼續(xù)提供服務(wù)并只收取合理的材料費及人工費。
8、品質(zhì)和保證
8.1、乙方保證其提供的合同產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及雙方認(rèn)可或約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
8.2、乙方保證提供的'產(chǎn)品能夠使甲方實現(xiàn)合同目的并滿足甲方需求。 7。3乙方保證其所提供的合同產(chǎn)品為原廠生產(chǎn)，產(chǎn)品及其各部件為全新的、未使用過的，產(chǎn)品沒有設(shè)計或制造上的缺陷，其對本合同的執(zhí)行不會違反任何相關(guān)的法律法規(guī)和合同條款。
9、風(fēng)險轉(zhuǎn)移
合同產(chǎn)品的所有權(quán)及風(fēng)險自需方對合同產(chǎn)品驗收合格之日起轉(zhuǎn)移給需方。
10、違約責(zé)任
10.1、違約方在規(guī)定期限內(nèi)不能按時履行義務(wù)的，每遲延一天，向守約方支付遲延履行部分總金額千分之五的違約金，但違約金總額不超過合同總金額的30%。
10.2、乙方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量不符合本合同約定標(biāo)準(zhǔn)時，甲方有權(quán)選擇更換、修理的權(quán)利并有權(quán)要求乙方賠償甲方因此而遭受的全部損失和費用（包括但不限于調(diào)查費用、訴訟費用、律師費用、損害賠償費用等。）
11、不可抗力
因臺風(fēng)、地震、水災(zāi)等不可預(yù)見并且雙方對其發(fā)生和后果不能避免、不能克服的客觀情況為不可抗力。由于不可抗力的因素對履行合同產(chǎn)生影響時，受影響的一方，應(yīng)立即將事件情況通知對方，并在10天內(nèi)提供事件詳情以及合同不能履行、或部分不能履行、或需要延期履行的理由的有效證明文件。按不可抗力事件對履行本合同的影響程度，由雙方協(xié)商決定是否解除合同、部分免除或變更合同的責(zé)任，或延期履行合同。
12、爭議的解決：
因履行本合同或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決。協(xié)商不成時，由包頭市仲裁委員會仲裁解決。
13、補(bǔ)充條款：
本合同之未盡事宜，雙方可以以補(bǔ)充協(xié)議或其它書面形式再做約定。
14、合同生效及其他
本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。 本合同一式 貳 份，雙方各執(zhí) 壹 份，具有同等法律效力。
15、簽訂地點、時間：
本合同簽訂地為 ，簽訂時間為 年 月 日。
16、合同生效：本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字，加蓋雙方印章之日起生效，傳真件具有相同法律效力
甲方：乙方：年月日：
設(shè)備工程合同8
甲方：
乙方：
依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就安裝本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條：工程概況：
1、1工程名稱：
1、2工程地點：
1、3主要工程項目和內(nèi)容：
第二條：工程款的確定，預(yù)付和結(jié)算：
2、1消防工程造價為：定價人民幣元整(￥：元).
2、2工程付款方式：工程結(jié)束付清全款。
第三條：甲方工地管理代表：
第四條：乙方工地管理代表：
第五條：甲乙雙方工作職責(zé)：
5、1乙方的責(zé)任：
5、1、1乙方所提供的`產(chǎn)品和施工工藝符合國家標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)叵啦块T要求，確保合同范圍內(nèi)的工程符合消防驗收要求。
5、1、2乙方做好合同范圍內(nèi)的施工資料，提供相關(guān)產(chǎn)品檢測報告、合格證和施工資質(zhì)。并提供一套完整的施工資料及相關(guān)產(chǎn)品檢測報告，合格證，施工資質(zhì)的復(fù)印件給甲方。
5、1、3施工過程中發(fā)生的設(shè)備人身安全等事故，由乙方承擔(dān)相應(yīng)費用及法律責(zé)任。
5、1、4乙方可以在甲方提供所有消防驗收必需資料的前提下，義務(wù)幫助甲方辦理消防驗收手續(xù)的報驗，但相關(guān)部門所需的費用由甲方承擔(dān)。
甲方負(fù)責(zé)提供擺放材料和工具的庫房，提供施工用水和施工用電。
第六條：工程工期：(配合主體進(jìn)度)不可抗拒因素除外。
第七條：工程質(zhì)量：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：甲方未付清工程款期間，本工程中所使用材料及設(shè)備產(chǎn)權(quán)為乙方所有;在甲方付清工程后，產(chǎn)權(quán)為甲方所有。
本協(xié)議正本一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自雙方代表簽字、蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
設(shè)備工程合同9
發(fā)包方（甲方）：代表人：
承包方（乙方）：負(fù)責(zé)人：
風(fēng)險提示：發(fā)包人的相對義務(wù)
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。鑒于甲方是______________________項目的發(fā)包人，決定將本項目的制冷設(shè)備工程安裝交由乙方承包，現(xiàn)就相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方為乙方提供的制冷設(shè)備及材料及安裝報酬如下：冷庫共________間，制冷設(shè)備共________套，總價款為________________元。
二、交付安裝期限風(fēng)險提示：關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗收合格的`，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。 自________年____月____日開始，________年____月____日竣工交付。風(fēng)險提示：保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
三、保修乙方對制冷設(shè)備實行保險________年，由于甲方違規(guī)操作造成的損失由甲方承擔(dān)；保修期間從安裝調(diào)試合格、試運行之日起開始計算。
四、驗收安裝完畢，乙方應(yīng)在竣工日起____日內(nèi)通知甲方驗收；甲方應(yīng)在收到驗收通知日起____日內(nèi)組織驗收，驗收合格后，乙方提供給甲方必要的技術(shù)說明、操作方法說明使用注意事項等有關(guān)資料。驗收不合格的，乙方應(yīng)無償返工，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。
五、結(jié)算方式及期限
1、工程量按照實際施工計算。
2、在合同簽訂后____日，付預(yù)付款_______元；制冷設(shè)備運到安裝地時，甲方付給乙方_______元；安裝調(diào)試完畢，運行正常，付給乙方_______元；剩余_______元，作為質(zhì)保金在保修期屆滿時無息支付給乙方。
六、乙方收到預(yù)付款時，及時將款匯給廠家訂購設(shè)備，設(shè)備采用鐵路運輸（包括公路聯(lián)運），收到提貨通知時，應(yīng)及時驗貨付設(shè)備款單，及時去提貨，運到安裝現(xiàn)場甲方不能按合同付款時，乙方不予卸貨并可拉走設(shè)備。
七、甲方提供符合國家規(guī)定的三相電源（必須有零線），由于供電的原因?qū)е卵诱`工期，竣工日期順延。
八、由于不可抗力造成損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
九、合同履行過程中，任何一方解除合同均應(yīng)書面通知對方，給對方造成的任何經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方賠償。
十、違約責(zé)任由于工程款未按時到位，甲方如不能按期付款，影響工期，甲方拖延乙方的結(jié)算款按每天______％付給乙方違約金；由于乙方原因，不能按期完工，給甲方造成的損失，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。十
一、附則
1、甲方未付清工程總價款時，設(shè)備所有權(quán)歸乙方。
2、本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。
3、本合同自雙方簽字蓋章后生效。
4、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，均可向工程所在地人民法院起訴。
甲方：地址：聯(lián)系人：簽訂地點：簽訂時間：________年____月____日
乙方：地址：聯(lián)系人：簽訂地點：簽訂時間：________年____月____日
設(shè)備工程合同10
尊敬的審判長、審判員：
四川法銀律師事務(wù)所受岳陽設(shè)計院及成都分院的委托，指派我們擔(dān)任岳陽設(shè)計院及成都分院的代理人。現(xiàn)發(fā)表如下代理意見：
一、被上訴人的請求已超過訴訟時效
1.《民法通則》第136條規(guī)定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。
2.被上訴人從未提交任何關(guān)于訴訟時效中止、中斷和延長的證據(jù)。
3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關(guān)于訴訟時效延續(xù)的事實依據(jù);然而，在“本院認(rèn)為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權(quán)利”作為“基礎(chǔ)事實”，認(rèn)定訴訟時效連續(xù)。這里，所謂的“基礎(chǔ)事實”，完全是“憑空而來”的。
據(jù)此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關(guān)系，被上訴人的請求也已經(jīng)超過訴訟時效，喪失勝訴權(quán)。
二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關(guān)系
1.成都分院《營業(yè)執(zhí)照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機(jī)械設(shè)備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。
2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當(dāng)時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當(dāng)然不生效。
3.候聯(lián)界確系岳陽設(shè)計院成都分院的負(fù)責(zé)人，但是，并不是候聯(lián)界的所有行為，都應(yīng)由岳陽設(shè)計院承擔(dān)責(zé)任。只有其“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為，才能由岳陽設(shè)計院承擔(dān)責(zé)任。
4.岳陽設(shè)計院的經(jīng)營范圍是“工程設(shè)計”，租賃空壓機(jī)的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯(lián)界有租賃空壓機(jī)的行為，也不屬于“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為。其責(zé)任不應(yīng)當(dāng)由岳陽設(shè)計院承擔(dān)。
5.建設(shè)工程領(lǐng)域，普遍存在借用資質(zhì)的現(xiàn)象。候聯(lián)界除在使用岳陽設(shè)計院的資質(zhì)外，還借用了“四川廣安智豐建設(shè)工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質(zhì)。而且廣安智豐公司具有“施工資質(zhì)”。憑什么認(rèn)定，候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽設(shè)計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?
三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》
1.一審判決認(rèn)定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據(jù)是“候連書、候穎淵是岳陽設(shè)計院的職工”。
針對這一問題，二審法官當(dāng)庭詢問了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。
法官問：“候連書是不是岳陽設(shè)計院的職工?”
秦光明答：“不知道是不是岳陽設(shè)計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。
被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設(shè)計院的職工。一審法院憑什么認(rèn)定候連書是岳陽設(shè)計院的職工呢?
然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設(shè)計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責(zé)任。
2.《租賃合同》第6條約定：設(shè)備進(jìn)出場時，要簽進(jìn)出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設(shè)備進(jìn)出場單。
另外，與協(xié)議履行相關(guān)的證據(jù)，還包括已支付的部分租金、進(jìn)出場拖車費、汽油費、機(jī)械手人工費、設(shè)備維修費等諸多憑證。岳陽設(shè)計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的`這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關(guān)系。
3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關(guān)系。被上訴人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任。如果不能舉證，則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不利的后果。
四、涉案設(shè)備的承租人應(yīng)當(dāng)是“廣安智豐公司”
1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務(wù)承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》為證�！秳趧�(wù)合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。
2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設(shè)計院。
3.一審法院僅僅因為被上訴人將設(shè)備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設(shè)計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設(shè)備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設(shè)計院的分支機(jī)構(gòu)了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。
綜上所述：
1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。
2.候連書及侯穎淵并非岳陽設(shè)計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設(shè)計院或成都分院，其責(zé)任也只能由廣安智豐公司承擔(dān)。
3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。
此致
遂寧市中級人民法院
四川法銀律師事務(wù)所
杜正武付賢禹律師
二〇一三年一月十五日
設(shè)備工程合同11
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在該工程的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽定本合同。
1.工程項目
1.1工程范圍：負(fù)責(zé)系統(tǒng)設(shè)計，設(shè)備制作、供貨，指導(dǎo)安裝及調(diào)試等項目
1.2設(shè)備總造價：人民幣xx萬元整（￥xx萬元），供貨清單詳見技術(shù)協(xié)議附件。
2.設(shè)備供貨和資料交接：
2.1乙方在20xx年3月15日前提交土建施工圖及結(jié)構(gòu)施工圖;
2.2工藝施工圖隨設(shè)備到貨一起提交;
2.3乙方在20xx年4月20日前將設(shè)備發(fā)到甲方指定地點
3.工程價款的支付和結(jié)算
3.1自合同簽定之日起一周內(nèi)甲方向乙方預(yù)付總款項的30%，計xx萬元；
3.2設(shè)備運抵施工現(xiàn)場后，經(jīng)甲方驗收合格后甲方向乙方總款額的40%，計xx萬元。
3.3系統(tǒng)調(diào)試合格后，經(jīng)甲方驗收合格后甲方向乙方支付總款額的20%，計xx萬元。
3.4留總款額的10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿（質(zhì)保期為一年），經(jīng)甲方驗收合格后，一個周內(nèi)付清，計xx萬元。
4.貨物包裝、交接方式及地點
采用汽車運輸?shù)姆绞竭\抵甲方現(xiàn)場，費用由乙方承擔(dān)。
5驗收方式及標(biāo)準(zhǔn)——詳見雙方簽署的`技術(shù)協(xié)議書
6雙方責(zé)任
6.1供方對產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，如有質(zhì)量問題，需方除提出退貨外，供方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損失和賠償。
6.2供方交貨時應(yīng)資料齊全。
6.3供方應(yīng)嚴(yán)格按照合同交貨期限履行交貨，不得以任何理由延期交貨（不可抗力因素、經(jīng)供需雙方同意情況除外）,如逾期交貨按日千分之五罰款。
7.解決合同糾紛的方式：雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向甲方所在地法院起訴解決。
8其他：
8.1本合同在雙方簽字蓋章后生效
8.2本合同一式五份，甲方三份，乙方二份。
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
單位地址： 單位地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
日期： 日期：
設(shè)備工程合同12
發(fā)包人： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》及 設(shè)備采購項目的《招標(biāo)文件》、乙方的《投標(biāo)文件》及《中標(biāo)通知書》，甲、乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，同意簽訂本合同。詳細(xì)技術(shù)說明及其他有關(guān)合同項目的特定信息(如有時)由合同附件予以說明，合同附件及本項目的招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、《中標(biāo)通知書》等均為本合同不可分割的部分。雙方同意共同遵守如下條款：
一、項目概況：
(一)、項目名稱：xxx設(shè)備采購、安裝項目
(二)、采購設(shè)備及安裝工作內(nèi)容：
1、采購設(shè)備清單及詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、型號、價格、數(shù)量和計量單位，詳見下表：
2、工作內(nèi)容：包括設(shè)備及相關(guān)附屬配件定制、采購，運輸，儲存保管，設(shè)備安裝、調(diào)試，設(shè)備試運行，操作培訓(xùn)，環(huán)保檢測，設(shè)備交付給甲方前的管理、維護(hù)，設(shè)備保修等所有與本次設(shè)備采購、安裝相關(guān)的工作。
二、采購、安裝實施地點：
本次設(shè)備采購、安裝用于 。
三、采購、安裝期限：
本次采購設(shè)備安裝期限自201 年 月 日起，至220xx年 月 日止。
四、采購、安裝費用：
本次采購、安裝設(shè)備(詳合同約定采購清單)中標(biāo)價合同總價為人民幣大寫： 元，即RMB￥ 元;此費用包括：
1、包括貨物設(shè)計、材料、制造、包裝、運輸、安裝、調(diào)試、檢測、保險、代理、培訓(xùn)、稅費、達(dá)到正常使用的所有隨機(jī)配件和工具(轉(zhuǎn)運設(shè)備的上戶、保險費用由甲方承擔(dān))、按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國內(nèi)本項設(shè)備通用的隨機(jī)配備和備用工具及附件、系統(tǒng)集成費用和驗收合格交付使用之前及保修期內(nèi)保修服務(wù)等等所有其他有關(guān)各項的費用。
2、設(shè)備安裝所需的人工、輔助材料、機(jī)械、腳手架等費用;
3、安全文明施工費用;
4、企業(yè)管理、稅金等其他所有費用。
五、采購、安裝要求：
1、乙方須提供全新的貨物(含零部件、配件等)，表面無劃傷、無碰撞痕跡，且權(quán)屬清楚，不得侵害他人的知識產(chǎn)權(quán)。
2、貨物必須符合或優(yōu)于國家(行業(yè))標(biāo)準(zhǔn)，以及本項目招標(biāo)文件的質(zhì)量要求和技術(shù)指標(biāo)與出廠標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方設(shè)備運抵現(xiàn)場后由乙方自行保管，安裝前需經(jīng)甲方按照清單驗收并簽字確認(rèn);每臺設(shè)備上均應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格標(biāo)志。
4、貨物制造質(zhì)量出現(xiàn)問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)三包(包修、包換、包退)，費用由乙方負(fù)擔(dān)，甲方有權(quán)到乙方生產(chǎn)場地檢查貨物質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度。
六、相關(guān)資料提交：
1、乙方應(yīng)提供全套設(shè)備完整、詳細(xì)的質(zhì)量檢測報告和出廠合格證。
2、乙方應(yīng)提供全過程安裝、調(diào)試，試運行的所有資料及相關(guān)影像資料。
3、乙方應(yīng)提供項目所在地環(huán)保部門出具的環(huán)境影響檢測合格相關(guān)全套資料。
七、付款方式：
1、支付方式：甲方以銀行轉(zhuǎn)賬或銀行票據(jù)的方式支付價款。
2、支付時間:
2.1、乙方按合同約定清單設(shè)備進(jìn)場、并接到乙方通知和票據(jù)憑證資料后的15日內(nèi)支付合同金額百分之 的價款：￥ 元，人民幣大寫 元整;
2.2乙方全部貨物安裝調(diào)試完畢并驗收合格，且甲方接到乙方通知與票據(jù)憑證資料以后的 15 日內(nèi)，由其向乙方核撥合同總價的百分之 款項：￥ 元，人民幣大寫 元整;
2.3余款5%作為質(zhì)量保證金,在設(shè)備質(zhì)量保修期(24個月)滿，甲方 15 個日內(nèi)向乙方(無息)支付5%質(zhì)保金。
2.4、乙方須向甲方出具合法有效完整的完稅發(fā)票及憑證資料進(jìn)行支付結(jié)算。
八、甲方的責(zé)任：
1、甲方協(xié)助消除妨礙乙方施工的障礙;
2、協(xié)助乙方施工過程中所需的水、電源到場，水、電費用由乙方自行負(fù)責(zé)。
九、乙方的責(zé)任：
1、按照約定的施工范圍、期限和要求進(jìn)行施工，確保設(shè)備運行達(dá)到甲方和相關(guān)部門要求。
2、按合同約定提供相關(guān)資料。
3、負(fù)責(zé)報請當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門進(jìn)行環(huán)境影響檢測，并取得相關(guān)合格證。
十、違約責(zé)任
1、甲方違約責(zé)任
(1) 甲方無正當(dāng)理由拒收貨物的，甲方應(yīng)償付合同總價百分之五的違約金;
(2) 甲方逾期支付貨款的，除應(yīng)及時付足貨款外，應(yīng)向乙方償付欠款同期銀行貸款利息;
2、乙方違約責(zé)任
(1)乙方交付的'貨物質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價的百分之五的違約金，并須在合同規(guī)定的交貨時間內(nèi)更換合格的貨物給甲方，否則，視作乙方不能交付貨物而違約，按本條本款下述第“(2)”項規(guī)定由乙方償付違約賠償金給甲方。
(2)乙方不能交付貨物或逾期交付貨物而違約的，除應(yīng)及時交足貨物外，應(yīng)向甲方償付逾期交貨部分貨款總額同期銀行貸款利息;逾期交貨超過60天，甲方有權(quán)終止合同，乙方則應(yīng)按合同總價的百分之 五 的款額向甲方償付賠償金，并須全額退還甲方已經(jīng)付給乙方的貨款及其利息(貸款利率計算)。
(3)乙方貨物經(jīng)甲方送交具有法定資格條件的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢測后，如檢測結(jié)果認(rèn)定貨物質(zhì)量不符合本合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，則視為乙方?jīng)]有按時交貨而違約，乙方須在 10 天內(nèi)無條件更換合格的貨物，如逾期不能更換合格的貨物，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)另付合同總價的百分之 五 的賠償金給甲方。
(4)乙方保證本合同貨物的權(quán)利無瑕疵，包括貨物所有權(quán)及知識產(chǎn)權(quán)等權(quán)利無瑕疵。如任何第三方經(jīng)法院(或仲裁機(jī)構(gòu))裁決有權(quán)對上述貨物主張權(quán)利或國家機(jī)關(guān)依法對貨物進(jìn)行沒收查處的，乙方除應(yīng)向甲方返還已收款項外，還應(yīng)另按合同總價的百分之
五 向甲方支付
違約金，并賠償因此給甲方造成的一切損失。
(5)乙方償付的違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，還應(yīng)按甲方損失尚未彌補(bǔ)的部分，支付賠償金給甲方。
十一、爭議解決辦法
1、因貨物的質(zhì)量問題發(fā)生爭議，由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門或其指定的質(zhì)量鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量鑒定。貨物符合標(biāo)準(zhǔn)的，鑒定費由甲方承擔(dān);貨物不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，鑒定費由乙方承擔(dān)。
2、合同履行期間,若雙方發(fā)生爭議，可協(xié)商或由有關(guān)部門調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解不成的，由當(dāng)事人依法維護(hù)其合法權(quán)益。
十二、特別約定：
1、施工現(xiàn)場中因乙方原因發(fā)生的所有傷亡事故，均由乙方自行負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相關(guān)醫(yī)療、賠償費用。
2、施工過程中涉及的通道、其他協(xié)調(diào)事項等，由雙方共同協(xié)調(diào)處理。
3、非乙方原因造成的檢測、維修費用，乙方只收成本費用。
4、為確保甲方今后能正常使用設(shè)備、設(shè)施，甲方應(yīng)定人兼職管理設(shè)備、設(shè)施，乙方按照甲方要求進(jìn)行人員專業(yè)培訓(xùn)，并對設(shè)備使用情況進(jìn)行跟蹤服務(wù)。
5、質(zhì)保期為驗收合格后 2 年，質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方在接到通知后 2 小時內(nèi)應(yīng)到場， 12 小時內(nèi)完成維修或更換，并承擔(dān)修理調(diào)換的費用;如貨物經(jīng)乙方 3 次維修仍不能達(dá)到本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，視作乙方未能按時交貨，甲方有權(quán)退貨并追究乙方的違約責(zé)任。貨到現(xiàn)場后由于甲方保管不當(dāng)造成的問題，乙方亦應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，但費用由甲方負(fù)擔(dān)。
6、乙方須指派專人負(fù)責(zé)與甲方聯(lián)系售后服務(wù)事宜。
7、質(zhì)保期內(nèi)的售后服務(wù)免除所有配件費、工時費、檢測費等相關(guān)費用(直到設(shè)備維修完畢止發(fā)生的所有費用);2年質(zhì)保期外(含五年免費上門維修)的維修服務(wù)免除工時費、檢測費、拖車費、交通費等。
8、如果甲方需要辦理垃圾轉(zhuǎn)運站環(huán)評認(rèn)證相關(guān)事項，乙方無條件協(xié)助甲方辦理相關(guān)手續(xù)。
十三、本合同未盡事宜由甲、乙方協(xié)商處理。
十四、本合同經(jīng)甲、乙雙方代表簽字或蓋章后生效，以作為法律依據(jù)留存，雙方必須共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成損失，則由違約方承擔(dān)全部責(zé)任。
十五、合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備工程合同13
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著互惠、公平誠實信用的原則，就甲方的音響系統(tǒng)工程由乙方進(jìn)行電子設(shè)備供貨及安裝達(dá)成如下協(xié)議，雙方共同遵守之。
一、工程概況：
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.工程總造價：設(shè)備造價(見附件)安裝造價(見附件)總造價合計;
工程內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方所需的設(shè)備及技術(shù)要求設(shè)計、生產(chǎn)進(jìn)行運輸和安裝、調(diào)試，滿足甲方對本工程設(shè)備及安裝系統(tǒng)的要求。
二、工程期限：自本合同生效后天內(nèi)，除不可抗力所造成的原因外，乙方提供的設(shè)備和安裝工程應(yīng)當(dāng)向甲方履行完畢。(本條所稱的不可抗力自然災(zāi)害、政府行為、社會異常現(xiàn)象)
三、設(shè)備及工程質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)：
滿足音響舞臺燈光設(shè)備和安裝系統(tǒng)的工程設(shè)計方案中參數(shù)的各項要求。
五、驗收：
1.乙方向甲方提供的音響舞臺燈光設(shè)備，在進(jìn)入工地或甲方的營業(yè)場所后，甲方應(yīng)根據(jù)本合同附件一的內(nèi)容驗收并出具收據(jù)。
2.乙方在工程安裝完畢后應(yīng)當(dāng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)在接到乙方通知后，兩日內(nèi)組織驗收，否則視為甲方已驗收完畢。
六、權(quán)利與義務(wù)：
1.乙方負(fù)責(zé)提供音響舞臺燈光系統(tǒng)及設(shè)備的技術(shù)參數(shù);
2.甲方提供系統(tǒng)的安裝場地并提供總電源;
3.甲方積極協(xié)調(diào)乙方與工地其他施工隊伍的關(guān)系，盡量為乙方施工提供方便;
4.乙方應(yīng)按設(shè)計方案的技術(shù)參數(shù)和要求，按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計供應(yīng)安裝;
5.乙方進(jìn)入工地后應(yīng)做到安全、文明施工，服從工地的統(tǒng)一管理，應(yīng)看管好自己的設(shè)備和材料以防丟失和損壞，并主動協(xié)調(diào)與相關(guān)施工隊伍的關(guān)系;
6.乙方設(shè)備與材料進(jìn)入工地應(yīng)向甲方提供設(shè)備材料的設(shè)備清單。
7.在質(zhì)保期內(nèi)，如音響燈舞臺光系統(tǒng)出現(xiàn)故障，乙方在接到甲方電話后12小時內(nèi)趕往現(xiàn)場處理故障。
七、音響舞臺燈光設(shè)備：在合同中乙方向甲方供應(yīng)的全部設(shè)備在甲方未向乙方清償完本合同第一條約定的總造價款以前，該電子設(shè)備的所有權(quán)歸乙方所有，乙方在甲方欠款的份額也對其享有處置權(quán)。
八、付款方式：
1.甲方在本合同生效后即向乙方支付總價款的________%，計合同的預(yù)付款。
2.甲方在乙方工程安裝調(diào)試完畢后應(yīng)向乙方再支付總價款的________%計，
3.剩余總價款________%計做為質(zhì)保金在安裝調(diào)試完畢后一年內(nèi)一次性付清。
九、本合同的附件即《音響報價單》《燈光報價單》與合同具有同等的效力。
十、違約責(zé)任：
1.如發(fā)生違約，致使本合同之目的`不能實現(xiàn)的，違約方要賠償損失，并向守約方支付本合同總價款_______%做為違約金。
2.違約方賠償?shù)膿p失除因本合同的目的不能實現(xiàn)造成的損失外包括但不限于下列因追償債權(quán)而實際發(fā)生的交通、住宿、人員工資、律師費用等。
3.如乙方所供貨物與提供的供貨清單不符(如品牌、型號、產(chǎn)地安裝、調(diào)試效果等)，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行更換。在正常使用期內(nèi)，乙方保修期為壹年，長期維護(hù)。
十一、爭議解決：甲乙雙方發(fā)生爭議如不能協(xié)商解決在乙方住所在地的人民法院提起訴訟。
十二、甲、乙雙方簽字、蓋章后本合同即產(chǎn)生法律效益。
十三、本合同也可以適用于甲乙雙方之間電子設(shè)備供貨的買賣關(guān)系。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備工程合同14
發(fā)包方（甲方）：________________
代表人：________________
承包方（乙方）：________________
負(fù)責(zé)人：________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，甲乙雙方就乙方安裝______設(shè)備設(shè)備達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 甲方訂購及乙方安裝的設(shè)備規(guī)格型號及數(shù)量，以及工程概況：
1、設(shè)備情況：
產(chǎn)品名稱______規(guī)格型號______單位______數(shù)量______
2、安裝工程概況：
______全球中文家居門戶
�。�1）工程地點及面積：____________
�。�2）工程造價：____________元；
�。�3）開工日期：_______年______月______日；
（4）竣工日期：_______年______月______日；
（5）付款方式：____________
第二條 乙方工程材料進(jìn)場時，由甲方確認(rèn)并指定貨物堆放地點（甲方指定的地點必須是具有安全保證的），工程材料的安全由甲乙方共同負(fù)責(zé)。乙方安裝調(diào)試______設(shè)備完畢，甲方現(xiàn)場驗收合格，并簽字驗收認(rèn)可；未有甲乙雙方驗收簽字，材料、設(shè)備不得使用、安裝。
第三條 產(chǎn)品的安裝、調(diào)試、驗收：
1、乙方負(fù)責(zé)______設(shè)備設(shè)備的安裝、調(diào)試。
甲乙雙方商定：
（1）_______年______月______日之前，乙方派出工程技術(shù)及施工人員到達(dá)工地現(xiàn)場開始安裝施工；
�。�2）_______年______月______日之前，完成前期隱蔽工程施工并驗收；
（3）_______年______月______日之前，完成設(shè)備安裝及系統(tǒng)的調(diào)試運轉(zhuǎn)；全部______設(shè)備工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進(jìn)行。所需材料均按雙方約定時間進(jìn)場到位。
2、安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國家規(guī)范及行業(yè)要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設(shè)計說明。乙方于工程竣工當(dāng)天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內(nèi)組織人員對工程進(jìn)行驗收，認(rèn)定工程質(zhì)量和工程內(nèi)容符合要求的，雙方代表在工程驗收單（表）上簽字蓋章。乙方負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品合格證書、材料合格證、產(chǎn)品保修單、日常運行操作程序說明及故障咨詢。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意的設(shè)計圖、選型方案為準(zhǔn)；需更改設(shè)計方案的，須經(jīng)雙方協(xié)商同意；涉及機(jī)型調(diào)整的.，應(yīng)簽定合同的補(bǔ)充文本加以確認(rèn)。
第四條 違約責(zé)任
1、乙方責(zé)任：
�。�1）工程現(xiàn)場乙方負(fù)責(zé)人____________全面負(fù)責(zé)安裝施工現(xiàn)場的工作；
�。�2）除合同規(guī)定外，如果乙方?jīng)]有按合同規(guī)定時間交工，每遲交一天，乙方應(yīng)向甲方支付價款總額______%的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的______%。如乙方在達(dá)到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔(dān)。甲方簽字認(rèn)可的除外。
（3）乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應(yīng)向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
（4）由于安裝不合質(zhì)量要求，造成的責(zé)任及損失由乙方負(fù)責(zé)。
2、甲方責(zé)任：
（1）工程現(xiàn)場甲方負(fù)責(zé)人____________全面負(fù)責(zé)安裝施工現(xiàn)場的工作；
�。�2）開工前_____天，甲方應(yīng)為乙方入場施工創(chuàng)造條件，騰空場地、接通施工水電；
甲方：（簽字）_________________乙方：（簽字）_________________
聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
設(shè)備工程合同15
簽訂日期：__________________________________ 合同編號：____________________________
承租方：（以下簡稱乙方）___________________________________________________
出租方：（以下簡稱甲方）___________________________________________________
根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則， 為明確甲、乙雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同。
第一條：租賃機(jī)械的名稱：_______________________________________________________
規(guī)格：_____________________
型號：_____________________
數(shù)量：_____________________
使用地點：___________________________________________________。
第二條：甲方為租賃機(jī)械配備操作手___________名，其每人工資___________元/月，由______方負(fù)責(zé)承擔(dān)，并負(fù)責(zé)安排操作手的食宿，其食宿費用也由___________方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
第三條：租賃期限
自________年________月________日至________年________月________日止，如需繼續(xù)租用，應(yīng)在本合同期滿前五日內(nèi)，重新簽訂合同。
第四條：租賃機(jī)械的所有權(quán)
1、在租賃期間，合同附件所列租賃機(jī)械的所有權(quán)屬于甲方。乙方對租賃機(jī)械只有使用權(quán)，沒有所有權(quán)。
2、在租賃期間，乙方如對租賃機(jī)械進(jìn)行改善或者增設(shè)他物，必須征得甲方的書面同意。
3、在租賃期間，乙方如將租賃機(jī)械轉(zhuǎn)租給第三人，必須征得甲方書面同意。
第五條：租金的計算和支付
1、自________年________月________日至________年________月________日止，租賃期滿，乙方將設(shè)備完好交給甲方辦理退場手續(xù)，若乙方繼續(xù)使用，應(yīng)在本合同期滿前五日內(nèi)重新簽定續(xù)租合同。
2、租賃期間原則上每xx均工作時間不超過8小時（折合1個臺班），每月累計不得超過_____小時（甲方免收租金天數(shù)對應(yīng)的臺班時間不計入累計時間），確因工作所需超出______小時部分應(yīng)視為加班，按超出工作小時數(shù)計收加班租賃費。設(shè)備租賃費按月租結(jié)算________元/月，______元/小時，如設(shè)備租賃期不足一個月，租賃費按實際天數(shù)乘以8小時結(jié)算，超出工作小時加班部分，另計收加班費。
第六條：保證金
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方收取乙方保證金______________元，作為履行本合同的保證。乙方交納保證金及第一期租金后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以保證金抵作租金。租賃期滿，扣除應(yīng)付租賃機(jī)械的缺損賠償金后，保證金余額應(yīng)退還乙方。
第七條：租賃機(jī)械的交貨和驗收
1、租賃機(jī)械在交貨地點，由甲方向乙方（或其代理人）交貨。因不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況造成租賃機(jī)械延遲交貨時，甲方不承擔(dān)責(zé)任。
2、乙方應(yīng)自收貨時起24小時內(nèi)在交貨地點檢查驗收租賃機(jī)械，同時將簽收蓋章后的租賃機(jī)械的驗收收據(jù)交給甲方。
3、如果乙方未按前款規(guī)定的'時間辦理驗收，甲方則視為租賃機(jī)械已在完整狀態(tài)下由乙方驗收完畢，并視同乙方已經(jīng)將租賃機(jī)械的驗收收據(jù)交付給甲方。
4、如果乙方在驗收時發(fā)現(xiàn)租賃機(jī)械的型號、規(guī)格、數(shù)量和技術(shù)性能等有不符、不良或瑕疵等屬于甲方的責(zé)任時，乙方應(yīng)在交貨當(dāng)天，最遲不超過交貨日期三天內(nèi)，立即將上述情況書面通知甲方，由甲方負(fù)責(zé)處理，否則，視為租賃機(jī)械符合本合同及附件的約定要求。
第八條：租賃機(jī)械的使用、維修、保養(yǎng)和費用
1、租賃機(jī)械在租賃期內(nèi)由乙方使用。乙方應(yīng)負(fù)責(zé)日常燃油、維修、保養(yǎng)，使設(shè)備保持良好狀態(tài)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費用。維修一次使用的配件__________元以下由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)，在_______元以上由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
2、在工作過程中乙方若不能對設(shè)備故障進(jìn)行排除，應(yīng)及時通知甲方進(jìn)行維修。正常維修一般不超過三天，如超過三天，每超一天，應(yīng)免收乙方相應(yīng)天數(shù)乘以8小時租金。
3、租賃機(jī)械在安裝、保管、使用等過程中，致使第三者遭受損失時，由乙方對此承擔(dān)全部責(zé)任。
4、租賃機(jī)械在安裝、保管、使用等過程中發(fā)生的一切費用、稅款，均由乙方承擔(dān)。
第九條：租賃機(jī)械運費的承擔(dān)
租賃機(jī)械的進(jìn)退場的費用、運費由甲、乙雙方各承擔(dān)一半。進(jìn)場費由乙方承擔(dān)，退場費用由甲方承擔(dān)。
第十條：租賃機(jī)械的毀損和滅失
1、乙方承擔(dān)在租賃期內(nèi)發(fā)生的租賃機(jī)械的毀損（正常損耗不在此限）和滅失的風(fēng)險。
2、在租賃機(jī)械發(fā)生毀損或滅失時，乙方應(yīng)立即通知甲方，甲方有權(quán)選擇下列方式之一，由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)其一切費用：（1）將租賃機(jī)械復(fù)原或修理至完全能正常使用的狀態(tài)；（2）更換與租賃機(jī)械同等型號、性能的部件或配件使其能正常使用；（3）當(dāng)租賃機(jī)械毀損或滅失至無法修理的程度時，乙方應(yīng)賠償甲方。
第十一條：違約責(zé)任
1、乙方延遲支付租金時，甲方將在當(dāng)日停機(jī)，如付款后繼續(xù)租（使）用，造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
2、未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同；任何一方違反本合同約定，都應(yīng)向?qū)Ψ絻敻侗竞贤傋饨痤~____%的違約金。
3、乙方如不按期支付租金或違反本合同的任何條款時，甲方有權(quán)采取下列措施：
（1）要求乙方及時付清租金和其他費用，并要求乙方賠償甲方的損失；
�。�2）終止本合同，收回或要求歸還租賃機(jī)械，并要求乙方賠償甲方的一切損失。
第十二條：爭議的解決
凡因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，甲、乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不能解決，應(yīng)提交________仲裁委員會，根據(jù)仲裁的有關(guān)程序進(jìn)行仲裁裁決。仲裁費用和勝訴方的律師費用應(yīng)由敗訴方承擔(dān)。
第十三條：未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，本協(xié)議壹式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字蓋章并在甲方收到乙方月租或預(yù)付定金后生效。
承租方（乙方）：
法定代表人：
委托代理人：
地 址：
電 話：
開 戶 行：
帳 號：
稅 號：
出租方（甲方）：
法定代表人：
委托代理人：
地 址：
電 話：
開 戶 行：
帳 號：
稅 號：
【設(shè)備工程合同】相關(guān)文章：
設(shè)備工程合同03-18
工程設(shè)備安裝合同12-29
建設(shè)工程設(shè)備采購合同01-07
工程安裝設(shè)備合同01-13
設(shè)備安裝工程合同12-03
工程設(shè)備租賃合同15篇01-31
工程設(shè)備安裝合同15篇02-18
工程設(shè)備安裝合同(15篇)03-05
制冷設(shè)備工程合同范本02-01