- 相關推薦
2016年一級建造師《工程法規(guī)》自測試題
一、單項選擇題
1.《固體廢物污染環(huán)境防治法》規(guī)定，轉(zhuǎn)移固體廢棄物，應向( )的省環(huán)保部門報告，并應經(jīng)接受地省環(huán)保部門許可。
A.移入地
B.移出地
C.途經(jīng)地
D.接受地
2.( )應當對民用建筑是否符合民用建筑節(jié)能強制性標準進行查驗，對不符合民用建筑節(jié)能強制性標準的，不得出具竣工驗收合格報告。
A.建設單位
B.設計單位
C.施工單位
D.監(jiān)理單位
3.某施工單位在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)共發(fā)生兩起安全事故，重傷1人，輕傷3人。根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》，以下說法錯誤的是( )。
A.安全生產(chǎn)許可證有效期3年
B.該施工單位申請辦理安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)時，發(fā)證機關可以不審查其安全生產(chǎn)條件
C.若施工單位發(fā)生死亡事故，發(fā)證機關應及時吊銷其安全生產(chǎn)許可證
D.施工單位被吊銷安全生產(chǎn)許可證的，不得從事建筑施工活動
4.在建設工程施工活動中，施工單位最基本的安全管理制度以及施工單位安全生產(chǎn)的核心和中心環(huán)節(jié)是( )。
A.安全生產(chǎn)責任制度
B.安全責任追究制度
C.群防群治制度
D.安全生產(chǎn)教育培訓制度
5.吊裝工程是一個危險性工程，以下關于起重吊裝工程的說法，不正確的是( )。
A.施工單位應該在施工組織設計中編制安全技術措施
B.需要編制專項施工方案，并附安全驗算結(jié)果
C.經(jīng)專職安全管理人員簽字后實施
D.由專職安全管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督
6.某建筑工程項目，其中消防工程經(jīng)建設單位同意后總承包單位將其分包給某分包單位施工，則該分包單位作業(yè)人員的意外保險費應由( )支付。
A.總承包單位
B.分包單位
C.建設單位
D.總承包單位和分包單位共同
7.傷亡事故處理工作應當在( )日內(nèi)結(jié)案，特殊情況不得超過( )日。
A.60;90
B.60;120
C.90;180
D.100;200
8.下列行為中，沒有違反《安全生產(chǎn)法》的是( )。
A.小孫發(fā)現(xiàn)安全事故隱患沒有向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員報告，后事故發(fā)生
B.小李發(fā)現(xiàn)砌筑的墻要倒塌，在沒有采取其他措施的情況下迅速逃離現(xiàn)場
C.某項目經(jīng)理強行要求有"恐高癥"的老王高處作業(yè)
D.小趙沒有按照本單位的規(guī)定在施工現(xiàn)場戴安全帽
9.監(jiān)理工程師在監(jiān)督現(xiàn)場安全時，發(fā)現(xiàn)一腳手架連墻件設置數(shù)量不夠，致使該部分嚴重變形，于是要求施工單位停工整改。施工單位以工期太緊為由拒不整改，也不停止施工。此時，監(jiān)理工程師的正確做法是立即( )。
A.對施工單位處以罰款
B.扣留施工單位安全許可證
C.報告建設單位
D.報告主管部門
10.下列建設行政主管部門的做法，錯誤的是( )。
A.審查建設工程安全施工措施時，收取一定的成本費用
B.糾正施工中違反安全生產(chǎn)要求的行為
C.進入被檢查單位施工現(xiàn)場進行檢查
D.要求被檢查單位提供有關建設工程安全生產(chǎn)的文件和資料
11.工程建設國家標準是由( )發(fā)布的。
A.國務院工程建設行政主管部門
B.國務院標準化行政主管部門
C.國務院
D.國務院標準化行政主管部門和國務院工程建設行政主管部門聯(lián)合
12.下列選項中，不屬于強制性標準的是( )。
A.批準發(fā)布時已明確為強制性標準的
B.批準發(fā)布時雖未明確為強制性標準，但其編號中不帶"/T"的
C.批準發(fā)布時雖未明確為強制性標準，但其編號中帶"/T"的
D.批準時雖未明確為強制性標準，但其中有必須嚴格執(zhí)行的強制性條文(黑體字)
13.分包單位應當接受( )的質(zhì)量管理。
A.施工總承包
B.監(jiān)理單位
C.建設單位
D.質(zhì)監(jiān)站
14.施工單位承建一居民樓施工，施工圖通過審批。在施工中，技術人員發(fā)現(xiàn)圖紙中有一處抗震設計差錯，此時施工企業(yè)應( )。
A.按原圖紙繼續(xù)施工
B.及時提出意見和建議
C.自行修改正確后施工
D.和監(jiān)理工程師協(xié)商，達成一致后繼續(xù)施工
15.某工程已具備竣工條件，2005年3月2日施工單位向建設單位提交竣工驗收報告，3月7日經(jīng)驗收不合格，施工單位返修后于3月20日再次驗收合格。3月31日，建設單位將有關資料報送建設行政主管部門備案，則該工程質(zhì)量保修期自( )開始。
A.2005年3月2日
B.2005年3月7日
C.2005年3月20日
D.2005年3月31日
16.( )未經(jīng)縣級以上建設行政主管部門審查批準，不得使用。
A.施工安全技術措施
B.施工組織設計
C.勘察文件
D.施工圖設計文件
17.建設工程勘察單位在編制建設工程勘察文件時，不作為編制依據(jù)的是( )。
A.項目批準文件
B.城市規(guī)劃
C.項目投資概算
D.國家規(guī)定的建設工程勘察深度要求
18.按照《城市建設檔案管理規(guī)定》規(guī)定，建設單位應當在工程竣工驗收后( )個月內(nèi)，向城建檔案館報送一套符合規(guī)定的建設工程檔案。
A.1
B.2
C.3
D.6
19.當事人對建設工程的計價標準或者計價方法有約定的，按照約定結(jié)算工程價款。因設計變更導致建設工程的工程量或質(zhì)量標準發(fā)生變化，當事人對該部分工程價款不能協(xié)商一致的，( )結(jié)算工程價款。
A.應當按訂立合同時建設工程所在地的市場價
B.應當按辦理結(jié)算時建設工程所在地的市場價
C.可以參照簽訂建設工程施工合同時當?shù)亟ㄔO行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價
標準
D.必須按照簽訂建設工程施工合同時當?shù)亟ㄔO行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標準
20.承包人向發(fā)包人申請退還質(zhì)保金，( )日內(nèi)發(fā)包人核實，如無異議，發(fā)包人在核實后( )日內(nèi)返還。
A.14;7
B.14;14
C.7;7
D.7;14
21.下列選項中能作為行政訴訟被告的是( )。
A.建設單位
B.施工單位
C.建設行政管理部門
D.鑒定機構
22.某市建設行政主管部門在對施工工地安全檢查時，發(fā)現(xiàn)某施工單位在尚未竣工的建筑物內(nèi)設置民工宿舍，于是對其進行了罰款處理。該懲罰措施屬于( )法律責任形式。
A.民事責任
B.行政處分
C.刑事責任
D.行政處罰
23.根據(jù)《民事訴訟法》關于特殊地域管轄規(guī)定，因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者( )人民法院管轄。
A.原告住所地
B.合同履行地
C.合同簽訂地
D.標的物所在地
24.建設單位因施工單位在履行施工合同中存在違約行為對其提起訴訟，并準備申請對工程進行質(zhì)量鑒定，則鑒定申請應在( )提出。
A.開庭審理前
B.法庭辯論前
C.法院判決前
D.舉證期限內(nèi)
25.人民法院適用普通程序?qū)徖硪粚徝袷掳讣瑧? )內(nèi)審結(jié)。
A.立案之日起3個月
B.收到起訴狀之日起3個月
C.立案之日起6個月
D.收到起訴狀之日起6個月56.以下關于仲裁庭組成的表述，正確的是( )。
A.仲裁庭可以由3名仲裁員或1名仲裁員組成，由3名仲裁員組成的設首席仲裁員
B.由若干名仲裁員組成仲裁庭的，不設首席仲裁員
C.仲裁庭由2名仲裁員組成，當事人雙方各選定1名
D.仲裁庭由當事人各方選定2名仲裁員組成
27.關于仲裁裁決的撤銷，以下說法正確的是( )。
A.法院可以主動撤銷違法的仲裁裁決
B.當事人可以向上級仲裁委員會申請撤銷仲裁裁決
C.當事人應當在仲裁裁決生效后2年內(nèi)提出申請
D.事人申請撤銷仲裁裁決應當有法定理由，并有確切證據(jù)
28.關于和解的說法，錯誤的是( )。
A.和解協(xié)議具有強制執(zhí)行效力
B.當事人在申請仲裁或提起民事訴訟后仍然可以和解
C.和解可以發(fā)生在民事訴訟的任何階段
D.當事人和解后可以請求法院調(diào)解，制作調(diào)解書
29.被告無正當理由拒不到庭的，( )。
A.可以缺席判決
B.視為申請撤訴
C.可以判決被告敗訴
D.延期開庭
30.關于審理的說法，錯誤的是( )。
A.法院審理行政案件不適用調(diào)解
B.除涉及國家秘密、個人隱私和法律另有規(guī)定的外，人民法院公開審理行政案件
C.審理民族自治地方的行政案件時，以該民族自治地方的自治條例和單行條例為依據(jù)
D.行政訴訟期間，不停止具體行政行為的執(zhí)行
31.節(jié)能工程的檢驗批驗收和隱蔽工程驗收應由( )主持。
A.總監(jiān)工程師
B.監(jiān)理工程師
C.建設單位代表
D.監(jiān)理員
32.某工程竣工驗收合格后，第15年部分梁板發(fā)生不同程度的斷裂，經(jīng)有相應資質(zhì)的質(zhì)量鑒定機構鑒定，確認斷裂原因為混凝土施工養(yǎng)護不當，致其強度不符合設計要求，則該質(zhì)量缺陷應由( )。
A.建設單位維修并承擔維修費用
B.施工單位維修并承擔維修費用
C.施工單位維修，設計單位承擔維修費用
D.施工單位維修，混凝土供應單位承擔維修費用
33.甲與乙因施工合同糾紛訴至人民法院。在法庭調(diào)查時，乙出示了雙方訂立的有效仲裁協(xié)議，此時人民法院應當( )。
A.駁回起訴
B.繼續(xù)審理
C.終止審理
D.將案件移交合同約定的仲裁機構
34.下列關于《仲裁法》中仲裁制度的表述，正確的是( )。
A.仲裁委員會由當事人自主選定
B.仲裁委員會是人民法院的下屬事業(yè)單位
c.仲裁審理以公開審理為原則
D.對生效的仲裁裁決書請求上級仲裁委員會予以撤銷
35.根據(jù)《文物保護法實施細則》，在進行建設工程中發(fā)現(xiàn)古遺址、古墓葬，必須發(fā)掘時，由( )組織力量及時發(fā)掘。
A.縣級以上人民政府文物行政管理部門
B.縣級以上人民政府
C.省、自治區(qū)、直轄市人民政府文物行政管理部門
D.省、自治區(qū)、直轄市人民政府
36.以下關于建筑節(jié)能的說法，錯誤的是( )。
A.企業(yè)可以制定嚴于國家標準的企業(yè)節(jié)能標準
B.國家實行固定資產(chǎn)項目節(jié)能評估和審查制度
c.不符合強制性節(jié)能標準的項目不得開工建設
D.省級人民政府建設主管部門可以制定低于行業(yè)標準的地方建筑節(jié)能標準
37.甲以15萬元出賣房屋一套，乙表示愿意以12萬元買人，甲說不能低于14萬元，乙表示最多出13萬元，甲最終同意成交，則( )。
A.甲是最終的要約人
B.甲是最終的承諾人
C.乙是最初的承諾人
D.乙是最終的承諾人
38.某大型工程施工前，施工單位擬安排安全施工技術交底工作。根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，下列說法正確的是( )。
A.施工單位負責項目管理的技術人員向施工作業(yè)班組交底
B.專職安全員向施工作業(yè)班組交底
C.施工單位負責項目管理的技術人員向安全員交底
D.施工作業(yè)班組向項目技術負責人交底
39.某施工現(xiàn)場發(fā)生觸電事故，導致2人死亡，1人受傷。事故調(diào)查組經(jīng)仔細調(diào)查后提交了事故調(diào)查報告并附有關證據(jù)資料，則負責事故調(diào)查的人民政府應自收到報告后( )日作出批復。
A.15
B.20
C.30
D.45
40.關于有效仲裁協(xié)議的效力，以下表述錯誤的是( )。
A.對雙方當事人均有約束力
B.可以排除法院的司法管轄權
C.對法院不具有約束力
D.對仲裁機構具有約束力
二、多項選擇題
41.屬于行政法規(guī)的有( )。
A.建筑法
B.建設工程質(zhì)量管理條例
C.市政公用設施防災管理規(guī)定
D.北京市建設工程造價管理規(guī)定
E.建設工程安全生產(chǎn)管理條例
42.乙公司接受甲公司的委托，與丙公司簽訂一份鋼筋買賣合同。在履行合同過程中，由于甲，對乙的授權不明確，給丙公司造成了100萬元的經(jīng)濟損失，以下丙公司要求賠償損失的說法，正確的是( )。
A.丙公司可以向甲公司要求賠償全部損失
B.丙公司只能要求甲公司賠償全部損失C.丙公司可以要求乙公司賠償全部損失
D.丙公司只能要求甲乙各賠償50萬元
E.丙公司可以要求甲賠償70萬元損失，乙賠償30萬元損失
43.在建設項目施工中，施工單位與其他主體產(chǎn)生合同之債的情形有( )等。
A.施工單位與水泥供應商訂立合同
B.施工現(xiàn)場的磚塊墜落砸傷現(xiàn)場外的行人
C.施工單位將本應匯給甲單位的水泥款匯入了乙單位賬號
D.鋼材供應商向施工單位交付鋼材
E.施工單位向材料供應商支付材料款
44.在《擔保法》規(guī)定的五種擔保方式中，既允許債務人用自己的財產(chǎn)也可以用第三人財產(chǎn)向債權人提供擔保的有( )。
A.保證
B.抵押
C.動產(chǎn)質(zhì)押
D.權利質(zhì)押
E.定金
45.安裝工程一切險專門承保各類安裝工程即在安裝和試車考核過程中因自然災害或意外事故所導致的損失。在這里意外事故通常包括( )。
A.火災
B.雷電
C.火山爆發(fā)
D.爆炸
E.設計錯誤
46.不需要辦理施工許可證的建設工程有( )。
A.工程投資額在300萬元以下的建筑工程
B.建筑面積在300平方米以下的建筑工程
C.農(nóng)民自建低層住宅的建筑活動
D.企業(yè)自建低層住宅的建筑活動
E.軍用房屋建筑工程
47.發(fā)生( )情形，所確定的施工企業(yè)無效。
A.按照規(guī)定應該招標的工程沒有招標
B.應該公開招標的工程沒有公開招標
C.肢解發(fā)包工程
D.將工程發(fā)包給不具備相應資質(zhì)條件的企業(yè)
E.邀請招標
48.外商投資建筑業(yè)企業(yè)的工程承包范圍包括( )。
A.全部由外國投資、外國贈款、外國投資及贈款建設的工程
B.外資等于或者超過50%的中外聯(lián)合建設項目
C.國際金融機構資助并根據(jù)貸款條款進行的國際招標授予的建設項目
D.因技術困難而不能由中國建筑企業(yè)獨立實施的建設項目
E.外資等于或者超過50%的中外聯(lián)合建設項目
49.建造師可以擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人的情形有( )。
A.同一工程相鄰分段發(fā)包
B.同一工程分期施工的
C.合同約定的工程驗收合格的
D.因非承包方原因致使工程項目停工超過120天，經(jīng)建設單位同意的
E.因非承包方原因致使工程項目停工超過120天，經(jīng)監(jiān)理單位同意的
50.關于招標代理機構的說法，正確的有( )。
A.由評標委員會指定招標代理機構
B.工程招標代理機構可以參與同一招標工程的投標
C.招標代理機構是社會中介組織
D.未經(jīng)招標人同意，招標代理機構不得向他人轉(zhuǎn)讓代理業(yè)務
E.工程招標代理機構不得與招標工程的投標人有利益關系
51.下列標書不應認定為廢標的是( )。
A.標書中沒有投標人單位蓋章
B.技術標存在缺頁和漏頁
C.標書中附有修改報價的函件
D.投標報價文字的和數(shù)字的不一致
E.投標保證金有效期超出投標有效期30天
52.甲施工企業(yè)總承包一高檔酒店工程，經(jīng)建設單位同意，將其中的大堂裝修工程分包給符合資質(zhì)條件的乙裝飾公司，分包合同寫明："大堂裝修工程質(zhì)量完全由乙方負責。"以下說法正確的是( )。
A.該分包合同約定無效
B.該分包合同約定有效
C.該分包合同約定不得對抗建設單位
D.分包工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，建設單位可以要求總承包單位賠償全部損失
E.分包工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，總承包單位向建設單位賠償損失后，可以依據(jù)分包合同約定向分包單位追償
53.下列關于建筑市場誠信行為公布和獎懲機制的敘述，正確的有( )。
A.行政處罰決定作出后7日內(nèi)公布
B.公布期限一律為6個月
C.行政處罰決定經(jīng)行政復議、行政訴訟以及行政執(zhí)法監(jiān)督?jīng)Q定變更或被撤銷，應在15日內(nèi)變更或刪除該不良記錄
D.被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內(nèi)容不符的，可向公告部門提出書面更正申請，并提供相關證據(jù);公告部門接到書面申請后，應在5個工作日內(nèi)進行核對
E.公告期間，施工企業(yè)對整改確有實效的，可縮短其不良行為記錄信息公布期限，但公布期限最短不得少于3個月
54.根據(jù)施工現(xiàn)場固體廢物的減量化和回收再利用要求，施工單位應采取的有效措施包括( )。
A.生活垃圾袋裝化
B.建筑垃圾分類化
C.建筑垃圾及時清運
D.設置封閉式垃圾容器
E.建筑垃圾集中化
55.下列施工過程中發(fā)生的事件，可以順延工期的情況包括( )。
A.不可抗力事件的影響
B.承包人采購的施工材料未按時交貨
C.施工許可證沒有及時頒發(fā)
D.不具備合同約定的開工條件
E.工程師未按合同約定提供所需指令
56.施工合同可撤銷的情形有( )。
A.在訂立施工合同時顯失公平
B.施工單位以欺詐手段訂立，且損害了國家利益
C.違反《建筑法》的強制性規(guī)定
D.訂立合同時，建設單位存在重大誤解
E.損害社會公共利益
57.《社會保險法》規(guī)定，國家建立基本社會保險制度，主要包括( )等社會保險制度。
A.基本養(yǎng)老保險
B.基本醫(yī)療保險
C.工傷保險
D.失業(yè)保險
E.意外傷害保險
58.下列說法正確的是( )。
A.借款的利息可以預先在本金中扣除
B.自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時生效
C.自然人之間的借款合同為實踐合同
D.借款合同不一定采用書面形式
E.借款合同應采用書面形式
59.倉儲合同的法律特征有( )。
A.倉儲合同自成立時生效，不以倉儲物是否交付為要件
B.倉儲合同保管的對象必須是動產(chǎn)
C.不動產(chǎn)能作為倉儲合同的保管對象
D.倉儲合同是雙務合同
E.倉儲合同是有償合同
60.根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》，國家對( )實行安全生產(chǎn)許可制度。
A.礦山企業(yè)
B.建筑施工企業(yè)
C.危險化學品生產(chǎn)企業(yè)
D.民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)
E.監(jiān)理企業(yè)
61.施工安全生產(chǎn)管理的基本方針是( )。
A.安全第一
B.預防為主
C.以人為本
D.綜合治理
E.群防群治
62.以下在建工程的施工單位開展消防安全教育工作的表述中，錯誤的是( )。
A.在施工中應當對施工人員進行消防安全教育
B.在建設工地醒目位置、施工人員集中住宿場所設置消防安全宣傳欄，懸掛消防安全掛圖和消防安全警示標識
C.對明火作業(yè)人員在工程施工前進行一次消防安全教育
D.組織滅火演練
E.組織應急疏散演練
63.施工現(xiàn)場的消防通道應滿足消防車通行和滅火作業(yè)需要的基本要求，保證( )。
A.道路的數(shù)量
B.道路的寬度
C.道路的限高
D.道路的走向
E.道路的設置
64.各相關機關和單位在實施工程建設強制性標準的監(jiān)督管理中的作用是( )。
A.規(guī)劃審查機關應當對工程建設勘察階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督
B.施工圖審查單位應當對施工階段執(zhí)行施工安全強制性標準的情況實施監(jiān)督
C.工程質(zhì)量監(jiān)督機構應當對工程建設監(jiān)理階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督
D.安全監(jiān)督管理機構應當對工程建設驗收階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督
E.施工圖審查單位應當對設計階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督
65.( )建設工程必須實行監(jiān)理。
A.國家重點建設工程
B.大型公用事業(yè)工程
C.利用外國政府貸款的工程
D.成片開發(fā)建設的住宅小區(qū)工程
E.單位自建的廠內(nèi)公路
66.建設工程竣工結(jié)算分為( )。
A.分部工程竣工結(jié)算
B.分項工程竣工結(jié)算
C.單項工程竣工結(jié)算
D.單位工程竣工結(jié)算
E.項目竣工總結(jié)算
67.有關質(zhì)保金的說法，正確的是( )。
A.全部使用政府投資的建設項目，質(zhì)保金按工程價款結(jié)算總額5%左右的比例預留
B.部分使用政府投資的建設項目，質(zhì)保金按工程價款結(jié)算總額5%左右的比例預留
C.個人投資項目預留保證金的比例可參照政府投資項目比例執(zhí)行
D.質(zhì)保金必須預留
E.質(zhì)保金返還時應有利息
68.屬于執(zhí)行終結(jié)的有( )。
A.申請人撤銷申請的
B.據(jù)以執(zhí)行的法律文書被撤銷的
C.按照審判監(jiān)督程序決定再審的
D.申請人表示可以延期執(zhí)行的
E.追索贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費、撫育費案件中權利人死亡的
69.仲裁的三項基本制度是( )。
A.協(xié)議仲裁制度
B.或裁或?qū)徶贫?/p>
C.一裁終局制度
D.不公開審理制度
E.獨立執(zhí)法制度
70.關于行政復議，說法正確的是( )。
A.申請人申請行政復議，可以書面申請
B.可以向該部門的本級人民政府申請行政復議
C.可以向上一級主管部門申請行政復議
D.申請人可以口頭申請行政復議
E.行政復議機關收到行政復議申請后，應當在60日內(nèi)進行審查
參考答案與解析
一、單項選擇題
1.【答案】B
【解析】轉(zhuǎn)移固體廢物出省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域貯存、處置的，應當向固體廢物移出
地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護行政主管部門提出申請。移出地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護行政主管部門應當商經(jīng)接受地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護行政主管部門同意后，方可批準轉(zhuǎn)移該固體廢物出省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域。未經(jīng)批準的，不得轉(zhuǎn)移。
2.【答案】A
3.【答案】C
【解析】《安全生產(chǎn)許可證條例》第9條規(guī)定："安全生產(chǎn)許可證的有效期為3年。安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應當于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)。企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，嚴格遵守有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，未發(fā)生死亡事故的，安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時，經(jīng)原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關同意，不再審查，安全生產(chǎn)許可證有效期延期3年。"
可見，選項A、B、D均正確，只有選項C，一發(fā)生事故就吊銷執(zhí)照太過于武斷，不正確。
4.【答案】A
5.【答案】C
6.【答案】A
7.【答案】B
8.【答案】B
9.【答案】D
【解析】工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患時，應當：①要求施工單位整改;②情況嚴重的，要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位;③施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應當及時向有關主管部門報告。
10.【答案】A
11.【答案】D
12.【答案】C
13.【答案】A
14.【答案】B
15.【答案】C
16.【答案】D
17.【答案】C
18.【答案】C
19.【答案】C
20.【答案】B
【解析】質(zhì)量保證金的返還：承包人向發(fā)包人提出申請，14天內(nèi)發(fā)包人不答復，承包人催告，14日內(nèi)仍不予答復，視同認可承包人的返還保證金申請。
21.【答案】C
22.【答案】D
23.【答案】B
24.【答案】D
25.【答案】C
26.【答案】A
【解析】仲裁庭可以由3名仲裁員或者1名仲裁員組成。
《仲裁法》第31條規(guī)定，當事人約定由3名仲裁員組成仲裁庭的，應當各自選定或者各自委托仲裁委員會主任指定1名仲裁員，第3名仲裁員由當事人共同選定或者共同委托仲裁委員會主任指定。第3名仲裁員是首席仲裁員。當事人約定由1名仲裁員成立仲裁庭的，應當由當事人共同選定或者共同委托仲裁委員會主任指定仲裁員。
27.【答案】D
28.【答案】A
29.【答案】A
30.【答案】D
【解析】行政訴訟期間，除法規(guī)規(guī)定的情形外，不停止具體行政行為的執(zhí)行。
31.【答案】B
【解析】建筑節(jié)能工程驗收的程序和組織應遵守《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2001)的要求，并符合下列規(guī)定：
(1)節(jié)能工程的檢驗批驗收和隱蔽工程驗收應由監(jiān)理工程師主持，施工單位相關專業(yè)的質(zhì)量檢查員與施工員參加;
(2)節(jié)能分項工程驗收應由監(jiān)理工程師主持，施工單位項目技術負責人和相關專業(yè)的質(zhì)量檢查員、施工員參加，必要時可邀請設計單位相關專業(yè)的人員參加;
(3)節(jié)能分部工程驗收應由總監(jiān)理工程師(建設單位項目負責人)主持，施工單位項目經(jīng)理、項目技術負責人和相關專業(yè)的質(zhì)量檢查員、施工員參加，施工單位的質(zhì)量或技術負責人應參加，設計單位節(jié)能設計人員應參加。
32.【答案】B
33.【答案】A
34.【答案】A
35.【答案】C
36.【答案】D
【解析】建筑節(jié)能的國家標準、行業(yè)標準由國務院建設主管部門組織制定，并依照法定程序發(fā)布。省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設主管部門可以根據(jù)本地實際情況，制定嚴于國家標準或者行業(yè)標準的地方建筑節(jié)能標準，并報國務院標準化主管部門和國務院建設主管部門備案。國家鼓勵企業(yè)制定嚴于國家標準、行業(yè)標準的企業(yè)節(jié)能標準。
37.【答案】B
38.【答案】A
39.【答案】A
40.【答案】C
二、多項選擇題
41.【答案】BE
42.【答案】ACE
43.【答案】ADE
44.【答案】BCD
45.【答案】AD
【解析】安裝工程一切險較少考，有時間應該看看。
46.【答案】ABCE
47.【答案】ABCD
48.【答案】AC
49.【答案】ABCD
50.【答案】CDE
51.【答案】CDE
52.【答案】BCDE
【解析】此題容易錯選A。其實這個合同在總包和分包之間是有效力的。發(fā)生損失時，業(yè)主可以直接找總包賠償，這是法律規(guī)定的。
53.【答案】ADE
54.【答案】ABCD
55.【答案】ACDE
56.【答案】AD
57.【答案】ABCD
58.【答案】BCD
59.【答案】ABDE
60.【答案】ABCD
61.【答案】ABD
【解析】注意"綜合治理"教材目前沒有，但是如果選項有就選上。
62.【答案】AC
63.【答案】BCE
【解析】消防通道應當保證道路的寬度、限高和道路的設置，滿足消防車通行和滅火作業(yè)需
要的基本要求。消防供水設施應當保證設施數(shù)量、水量、水壓等滿足滅火需要，保證消防車到達火場后能夠就近利用消防供水設施，及時撲救火災，控制火勢蔓延的基本要求。對于消防設施和器材應當定期組織檢驗、維修，確保其完好、有效，以發(fā)揮預防火災和撲滅初期火災的作用。
64.【答案】CE
65.【答案】ABCD
66.【答案】CDE
67.【答案】ABC
【解析】全部或者部分使用政府投資的建設項目，按工程價款結(jié)算總額5%左右的比例預留保證金。社會投資項目采用預留保證金方式的，預留保證金的比例可參照政府投資項目執(zhí)行;個人投資的項目質(zhì)保金可以約定不留。質(zhì)保金作為押金是沒有利息的。
68.【答案】ABE
【解析】執(zhí)行終結(jié)的有：(1)申請人撤銷申請的;(2)據(jù)以執(zhí)行的法律文書被撤銷的;
(3)作為被執(zhí)行人的公民死亡，無遺產(chǎn)可供執(zhí)行，又無義務承擔人的;(4)追索贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費、撫育費案件中權利人死亡的;
(5)作為被執(zhí)行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，又喪失勞動能力的;(6)人民法院認為應當終結(jié)執(zhí)行的其他情形。
執(zhí)行中止的有：
(1)申請人表示可以延期執(zhí)行的;
(2)案外人對執(zhí)行標的提出確有理由的異議的;
(3)作為一方當事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權利或者承擔義務的;(4)作為一方當事人的法人或者其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的;(5)按照審判監(jiān)督程序決定再審的;
(6)人民法院認為應當中止執(zhí)行的其他情形。
69.【答案】ABC
70.【答案】ABCD
【解析】行政復議機關收到行政復議申請后，應當在5日內(nèi)進行審查，依法決定是否受理，并書面告知申請人;對符合行政復議申請條件，但不屬于本機關受理范圍的，應當告知申請人向有關行政復議機關提出。
【一級建造師《工程法規(guī)》自測試題】相關文章：
一級建造師《工程法規(guī)》試題03-09
一級建造師《工程法規(guī)》模擬試題03-20
2016二級建造師考試《工程法規(guī)》自測模擬試題03-26
2016一級建造師《工程法規(guī)》單選試題及答案03-07