- 裝飾工程合同書 推薦度：
- 相關推薦
裝飾工程合同書14篇
在不斷進步的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴格履行義務。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編為大家收集的裝飾工程合同書，希望能夠幫助到大家。
裝飾工程合同書 篇1
甲方：
乙方：
本工程甲方委托乙方承擔設計、施工、安裝任務，為明確雙方權(quán)利和義務，結(jié)合裝修工程具體情況，雙方達成協(xié)議：
一、 工程概況
1. 工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2. 工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3. 工程價款（大寫金額）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元，詳見本合同附件《報價表》。增加項目及費用經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后，簽字生效，另行計費。
4. 工期：雙方商定本工程工期為＿＿＿＿天，按時按質(zhì)完成全部施工及安裝任務。即自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日（施工期以材料進場第二天算起）。
二、 甲方工作
1. 開工前負責辦理好建設許可證，協(xié)助乙方辦理施工許可證及夜間許可證。及負責辦理因施工占用和共用空間報建手續(xù)。
2. 負責向乙方免費提供完工的建筑主體、并提供施工所需的水、電。
3. 開工前一天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所在地滯留的家具、陳設等采取保護措施。若甲方不采取必要的保護措施，因而造成家具、陳設的損失由甲方承擔。
4. 對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。
5. 按時、按質(zhì)、按量提供施工用的自購材料。
三、 乙方工作
1. 指派＿＿＿＿＿＿＿＿為乙方駐工地監(jiān)理，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
2. 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定。
3. 嚴格按照圖紙或說明進行施工，做好各項選題檢查和施工記錄。
4. 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
5. 乙方有權(quán)拒絕不專業(yè)的違反規(guī)范的要求及非法要求。
四、 關于工程價款及結(jié)算的約定
1. 方案設計確定后，甲方需交定金＿＿＿＿元，才能進行施工圖設計。如因甲方原因，中止本協(xié)議，甲方所交定金作為乙方設計的補償。
2. 本合同簽訂后，甲方付給乙方雙方認可的報價單上確定的工程款總額的40%（包括定金），乙方進場施工。
3. 工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進場前，甲方付給乙方第二批工程款，即報價單上確定的總金額與增加項目金額的和的30%。木工程基本完成，油漆、灰工進場前，甲方付給乙方第三批工程款，即報價表確定的總金額和所有增加項目金額的和的20%。甲方所付工程款以乙方財務部開出的.票據(jù)為準。
4. 工程竣工后，甲方應及時驗收、結(jié)算并于結(jié)算當天內(nèi)付清全部結(jié)算款（包括增加項目金額之和）
五、 關于材料供應的約定
1. 本工程所需的按報價單規(guī)定應由甲方自購的施工材料，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，分別在各項工程開工之日前三天內(nèi)甲方采購供應運到工地現(xiàn)場。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異對工程造成損失的，責任由甲方承擔。甲方供應材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管。乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
2. 凡由乙方采購的材料，設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，若已使用對工程造成的損失由乙方負責。
六、 關于雙方責任的約定
1、因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應順延。
a. 不能按期供水電；
b. 不有保證每天有8小時以上工作時間（含加班）
c. 不能按期提供自購材料、設備
d. 不能按期付款
e. 因甲方原因變更設計造成材料、人工浪費；
f. 因甲方原因終止協(xié)議，而總造價工程量未過半，乙方擁有收取工程總造價55的設計費權(quán)利
g. 逾期驗收
2、因乙方責任
a. 不能按期開工或中途無故停工影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔；
b. 對竣工驗收后保修期＿＿＿＿月內(nèi)發(fā)現(xiàn)的證實屬于乙方責任的質(zhì)量問題，乙方免費返修；
c. 由于乙方施工中違反操作常規(guī)造成人員傷害，責任乙方自負；
d. 由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應給予修復或賠償。
e. 由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費用，由乙方負責，在工程結(jié)算款中扣除。
七、 設計與施工及驗收的約定
1. 乙方設計師完成施工圖后必須在商定的時間內(nèi)約見甲方審圖，經(jīng)甲方確認后簽字認可，乙方方可施工。
2. 乙方發(fā)布嚴格按甲方認可的圖紙施工（安裝）
3. 在施工過程中，甲方提出變更設計，停止施工或增減項目，應以局面形式通知乙方，列明停止施工或變更增減項目的理由，工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變理所采取的措施，增減的造價，因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理、延誤工期、補嘗停工和已采取材料（因變更了無法再利用而造成的材料損耗）等費用清單。甲方收到報告后兩天內(nèi)作出答復或協(xié)商調(diào)整。
4. 隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到場驗收，驗收期為兩天，甲方不按時驗收，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認。
5. 由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格，而影影響響工程質(zhì)量。其返工費用由甲方承擔，且工期順延。
6. 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
7. 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應在接到通知后＿＿天內(nèi)驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。若另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
八、裝飾工程報價單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的其它具體問題的協(xié)議，作為合同的附件，與合同具有同等效力。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十一、本合同經(jīng)雙方簽章后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決；如協(xié)商調(diào)解不成時，雙方同意由＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會裁決。
甲方： 乙方：
裝飾工程合同書 篇2
合同編號:____________
簽訂日期:________________
甲方（委托人）：_________ 代表人：_________
乙方（被委托人）：_______ 代表人：_________
一、裝飾施工項目：
1、裝飾施工地點：
______區(qū)（縣）______路（村）_____弄（巷）______號_____樓_____室。
2、房屋結(jié)構(gòu)：_________________ 。
3、裝飾施工內(nèi)容及要求：（詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準，見附表一）。
二、工程期限及保修期：
1、工期_______天：（日歷）
自_____年_____月_____日起至_____年______月______日止。
2、工程保修期：______月。保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起，由乙方開具工程保修單。
三、工程造價及付款方式：
工程總造價：（大寫）_________（小寫）_______元
其中：設計費________元，人工費_______元，材料費_______元。
合同生效時，甲方支付總價款的______%，計_____元，其余價款根據(jù)施工進度計劃分期支付：
______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；
______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；
______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；
余款：______元，工程驗收后一次付清。
雙方款項往來，均應出具發(fā)票（或正式收據(jù)）。
四、材料、設備的供應
1、甲方提供的材料、設備（見附表二）
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按施工進度計劃及時供應到現(xiàn)場。
甲方提供的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收簽字，并由乙方負責保管，由于保管不當造成損失的，由乙方負責賠償。
2、乙方采購的'材料、設備（見附表一）
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、計量標準相符，并提交購貨發(fā)票，經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。
乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異應禁止使用，如已作用，對工程造成的損失由乙方負責。
裝飾工程合同書 篇3
發(fā)包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人室內(nèi)裝飾裝修工程有關事宜協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：參見合同附件(二)《裝飾工程預算書》所列項目。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工，發(fā)包人包料。
第二條 工程價款
工程價款(大寫金額) 叁拾伍萬壹仟玖佰伍拾肆元整 詳見合同附件(二) 《裝飾工程預算書》。
第三條 付款方式
1、雙方約定按以下第
2、特別費用的約定
a、施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
b、施工過程中，由于乙方的原因違規(guī)被執(zhí)法機構(gòu)或管理機構(gòu)罰款的，罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負責。
c、合同附件預算表中沒有列明稅費的，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門繳納。已經(jīng)列明稅費的，由乙方負責繳交。
3、乙方按雙方簽署的預算附件項目執(zhí)行，如甲方增加新的工程項目，經(jīng)雙方協(xié)商，另行簽署補充合同，其工程項目涉及的款項，甲方應先預付30%的工程款，工程進度到50%時，甲方在驗收前支付給乙方工程款。如其工程材料款項大于該項目的50%，甲方應按實際比例先支付給乙方備料款。
第四條 質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可。工程驗收標準，雙方同意參照三亞市地方標準DB31T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加或減少的費用，應另簽定補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負，施工質(zhì)量由甲方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第五條 材料供應
1、甲方所提供的材料均應用于合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪做它用。
2、乙方提供的'材料，未按附件(二)所報的價格或底于報價和品牌.設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備、，必須是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并按時供應到現(xiàn)場。如延期，施工工期順延，并按延誤工期處罰，按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第六條 工程期限
1、工程期限天，開工日期年日，竣工日期 年 11 月 01 日。
2、如果是乙方原因而延遲完工，每日按
3、甲方自行挑選的材料、設備、因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔。乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、在施工中，因工程質(zhì)量問題，雙方意見不一致而造成停工，均不視為誤工或延遲工期，雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以保證繼續(xù)施工。
5、施工中如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方承擔全部施工費用。如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
6、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意。私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條 工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收,(按附件二圖紙報價材料等驗收),除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部竣工后，乙方通知甲方進場竣工驗收。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在十天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任，甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時間內(nèi)前來驗收，應及時通知乙方，另定日期，但甲方應承擔工序及工程的竣工日期。
4、甲方驗收工程合格后，雙方辦理工程結(jié)算和竣工移交手續(xù)。
第八條 其他事項
1、乙方指派(姓名)為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量按期完成施工任務。
2、乙方負責施工現(xiàn)場的安全、.嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必須盡快負責修復或賠償。
3 、乙方必須做好對施工人員參加各類人身保險.一但發(fā)生事故乙方自己解決.對甲方無關系.
4、乙方嚴格履行合同，實行信譽工期。
5、乙方在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為12個月。在保修期內(nèi)由于乙方施工不當造成的質(zhì)量問題，乙方無條件進行維修，如果由于甲方使用不當，造成的裝飾面損壞或不能使用，乙方酌情收費進行維修。
第九條 違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使雙方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條 爭議解決
1、本合同履行期間。雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決，或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向三亞市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商，調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向雙方當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁，向人民法院提起訴訟。
第十一條 合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守，任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式通知對方，應按合同總價款的30%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式通知對方，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條 合同生效
1、本合同和合同附件雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件，補充合同)一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同書 篇4
合同編號：_________
發(fā)包方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯(lián)系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
承包方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯(lián)系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
按照《中華人民共和國民法典》的原則，并參考《中華人民共和國建筑法》，《建設工程施工發(fā)包與承包價格管理暫行規(guī)定》，《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》等法律、法規(guī)相關規(guī)定，為明確發(fā)包方與承包方雙方在工程施工過程中的權(quán)利義務，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合協(xié)作，多快好省地完成國家的基本建設任務，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條合同文件及解釋順序： 組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：
1、本合同;
2、本合同附件;
第二條圖紙和文件的保管與提供
1.圖紙由工程師單獨保管，但應免費提供給承包方兩套復制件。承包方需要更多復制件時，其費用自行負擔。除非為執(zhí)行合同絕對需要，承包方在未經(jīng)工程師同意的情況下，不得將雇主或工程師提供的圖紙、規(guī)范和其他文件用于第三方或轉(zhuǎn)讓給第三方。在發(fā)出缺陷責任證書時，承包方應將根據(jù)合同提供的全部圖紙、規(guī)范和其他文件退還給工程師。
第三條工程概況
1、工程名稱：_________工程。
2、國家(或各部委，或省，自治區(qū)，市政府，計委，建委等有關單位)對工程的批準投資計劃文件號：_________，工程項目表文件號：_________，申請建筑許可執(zhí)照文件號：_________，計劃任務書文件號：_________，初步設計文件號：_________，總概算文件號：_________。
3、工程編號：_________;施工許可證號：_________;營業(yè)執(zhí)照號：_________
4、工程地點：_________市_________區(qū)(縣)_________路
5、工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計_________平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表)。
6、工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種承包方式。
(1)承包方包工、包全部材料。
(2)承包方包工、部分包料，發(fā)包方提供部分材料
(3)承包方包工、發(fā)包方包全部材料 如按預算實行包工包料，屬于承包方及發(fā)包方負責供應之材料，承包方將材料品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、技術要求等用附表詳細注明)。
第四條工程期限
(一)開工
1、根據(jù)國家工期定額和使用需要，商定工程工期為_________天(日歷天)，自_________年_________月_________日開工至_________年_________月_________日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期，見附表一)。
2、開工前_________天，承包方向發(fā)包方發(fā)出開工通知書。
3、如遇下列情況，經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：
(1)按施工準備規(guī)定，不能提供施工場地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工;
(2)凡發(fā)包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進度;
(3)不屬包干系數(shù)范圍內(nèi)的重大設計變更，提供的工程地質(zhì)資料不準，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;
(4)在施工中如因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電3天以上(每次連續(xù)4小時以上)，影響正常施工;
(5)非承包方原因而監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工;
(6)未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;
(7)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
(二)竣工
(1)承包方必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
(2)因承包方原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包方承擔違約責任。
(3)施工中發(fā)包方如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后就應簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應包括承包方為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施。發(fā)包方為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內(nèi)容。
(4)凡是延期開工或順延工期的約定，都是以約定的開工日期和竣工日期為計算基礎。 第五條工程師 建設工程實行監(jiān)理的，發(fā)包方應當與監(jiān)理人采用書面形式訂立委托監(jiān)理合同。發(fā)包方與監(jiān)理人的權(quán)利和義務以及法律責任，應當依照《中華人民共和國民法典》中委托合同以及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定。
1、發(fā)包方應在實施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包方。
2、工程師姓名：_________，職務：_________，職權(quán)：_________，發(fā)包方委托的職權(quán)：_________，需要取得發(fā)包方批準才能行使的職權(quán)：_________。
3、合同履行中，發(fā)生影響發(fā)包方承包方雙方權(quán)利或義務的事件時，負責監(jiān)理的工程師應依據(jù)合同在其職權(quán)范圍內(nèi)客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本合同關于爭議的約定處理。
4、除合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包方同意外，負責監(jiān)理的工程師無權(quán)解除本合同約定的承包方的任何權(quán)利與義務。
第六條工程質(zhì)量
(一)工程質(zhì)量等級
1、工程質(zhì)量應達到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件。發(fā)包方要求部分或全部工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準，應支付由此增加的經(jīng)濟支出，對工期有影響的應給予相應順延。
2、達不到約定條件的.部分，發(fā)包方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可要求承包方返工，承包方應按發(fā)包方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因承包方原因達不到約定條件，由承包方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，承包方承擔違約責任。因發(fā)包方原因達不到約定條件，由發(fā)包方承擔返工的經(jīng)濟支出，工期相應順延。
3、雙方對工程質(zhì)量的爭議，請協(xié)議條款約定的質(zhì)量監(jiān)督部門仲裁，仲裁費用及因此造成的損失，由敗訴一方承擔。
(二)質(zhì)量標準
1、承包方必須按照設計文件和國家現(xiàn)行的技術標準、規(guī)范進行施工。
2、承包方所承包的工程，必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準，工程一次驗收合格率達到100%，優(yōu)良率達到_________。
3、凡因承包方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程，承包方應在發(fā)包方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，達到工程質(zhì)量驗收標準。返工后仍達不到的，由承包方承擔違約責任。由于發(fā)包方原因達不到工程質(zhì)量標準的，由發(fā)包方承擔返工責任及經(jīng)濟支出。
(三)質(zhì)量監(jiān)督 本工程的質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)量監(jiān)督站負責，雙方均應接受其對工程質(zhì)量的監(jiān)督與檢查。 第七條工程檢查驗收
1、承包方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的有關規(guī)范、規(guī)程進行施工，并接受發(fā)包方現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表的監(jiān)督檢查。
2、發(fā)包方聘用的現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表，必須以書面通知承包方其姓名、身份及所承擔的任務。
3、承包方確定的施工現(xiàn)場負責人及技術負責人、專門技術人員及管理人員，必須以書面形式將其姓名、身份、所分擔的工作通知監(jiān)理工程師或工程師代表。
4、承包方應按工程進度，及時提供關于工程質(zhì)量的技術資料，如材料、設備合格證、試驗、試壓、測試、報告等的影印件。材料代用必須經(jīng)過設計單位和發(fā)包方同意并簽證后，方可使用。
5、隱蔽工程由承包方自檢后，填寫《隱蔽工程驗收單》通知現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表檢查驗收，監(jiān)理工程師接到通知后_________小時內(nèi)應到現(xiàn)場檢驗，認可簽證后，方可進行下一工序施工。監(jiān)理工程師未接的檢查驗收，承包方經(jīng)質(zhì)量檢查部門檢驗確認合格后，即可隱蔽繼續(xù)施工，發(fā)包方應予承認并辦理檢驗合格手續(xù)。如提出異議，經(jīng)復查合格者，其費用由發(fā)包方負責;不合格者，由承包方負責，因此而造成工期損失由責任方負責。
6、電氣照明、通風、水暖、衛(wèi)生工程和機電安裝工程竣工后，必須按照_________等有關規(guī)定進行技術檢驗。屬于單體試車，由承包方負責進行。無論由誰負責試車，雙方均應相互配合，共同進行。試車中需要的動力、燃料、油料、材料、儀器、專用工具、技術勞務費用等，由發(fā)包方提供。其費用包括在定額內(nèi)的，由承包方負擔;定額中未包括的，由發(fā)包方負擔。
7、設備安裝工程，由承包方會同發(fā)包方將已完工程(設備基礎)向安裝單位辦理中間交工手續(xù)，并作為竣工驗收的依據(jù)。
8、工程竣工驗收，應以施工圖紙、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。
9、工程竣工后，承包方按規(guī)定整理提供完整的技術檔案資料，并發(fā)出竣工通知書，經(jīng)雙方協(xié)商確定驗收時間，由發(fā)包方組織有關單位進行竣工驗收。驗收合格后，雙方簽署交工驗收證書，并將工程移交給發(fā)包方管理，如發(fā)包方拖延接收，其保管費用和造成的損失由發(fā)包方承擔。交工驗收中如發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求，需要返工的工程，應分清責任。屬施工原因造成的，按雙方驗收時商定的時間，由承包方負責修好再進行檢驗。竣工日期以最后檢驗合格的日期為準。
10、已竣工未驗收工程，在交工前由承包方負責保管，發(fā)包方不得動用，若發(fā)包方已經(jīng)使用，即視同交驗。由于承包方原因，應交工驗收而不交不驗的工程，除按拖延工期條款處理外，并賠償因此而造成的經(jīng)濟損失。
11、工程交工驗收后，土建工程保修期為1年，采暖工程保修期為一個采暖期，水電工程保修期為半年。保修證書在交工驗收后由承包方填寫交給發(fā)包方。由施工造成的工程質(zhì)量問題，發(fā)包方應書面通知承包方并約定時間進行修理。在保修期內(nèi)承包方拒不修理時，發(fā)包方可動用預留保修款請人修理，超支部分應由承包方負擔。
12、發(fā)包方在不妨礙承包方正常作業(yè)的情況下，可以隨時對作業(yè)進度、質(zhì)量進行檢查。
第八條工程合同總價
1、本工程合同總價為人民幣_________元。其中：材料費：_________元(人民幣)，人工費：_________元(人民幣)，管理費：_________元(人民幣)，設計費：_________元(人民幣)，垃圾清運費：_________元(人民幣)，稅金：_________元(人民幣)，其他費用：_________元(人民幣)。
2、如遇下列情況，合同總價作相應調(diào)整：
(1)合同總價內(nèi)經(jīng)雙方確認的暫估價變化;
(2)在合同工期內(nèi)政策性調(diào)整所發(fā)生的材料差價、工資、費率及其它費用的變化;
(3)重大設計發(fā)生變更;
(4)在施工中新增加了工程項目;
(5)其它_________。 第九條工程價款的支付與結(jié)算 1.本合同簽訂后_________日內(nèi)，發(fā)包方支付不少于合同總價(或當年投資額)的_________%備料款，計人民幣_________元;臨時設施費，為土建工程合同總造價的_________%，計人民幣_________元，安裝工程為人工費的_________%，計人民幣_________元;材料設備差價_________元，分_________次支付，每次支付時間、金額_________。差價調(diào)整辦法：雙方商定采取下列第_________種差價調(diào)整辦法。
(1)按主材計算價差。發(fā)包方在招標文件中列出需要調(diào)整價差的主要材料表及其基期價格(一般采用當時當?shù)毓こ淘靸r管理機構(gòu)公布的信息價或結(jié)算價)，工程竣工結(jié)算時按竣工時當?shù)毓こ淘靸r管理機構(gòu)公布的材料信息價或結(jié)算價，與招標文件中列出的基期價比較計算材料差價。
(2)主材按抽料計算價差，其它材料按系數(shù)計算價差。主要材料按施工圖計算的用量和竣工當月當?shù)毓こ淘靸r管理機構(gòu)公布的材料結(jié)算價或信息價與基期價對比計算差價。其它材料按當?shù)毓こ淘靸r管理機構(gòu)公布的調(diào)價系數(shù)計算差價。
(3)按工程造價管理機構(gòu)公布的竣工調(diào)價系數(shù)及調(diào)價計算方法計算差價。
2、發(fā)包方收到承包方的工程進度月報后必須在_________日內(nèi)按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價的_________%時，按規(guī)定比例逐步開始扣回備料款。工程進度款支付。工程進度款應根據(jù)甲乙雙方在合同條款約定的時間、方式和經(jīng)發(fā)包方代表確認的已完工程量、構(gòu)成合同價款相應的單價及有關計價依據(jù)計算、支付工程款。發(fā)包方如不按合同約定支付工程款，則按合同條款的約定承擔相應的責任。
3、工程價款支付達到合同總價款的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收后，待保修期滿連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。
4、如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之_________的違約金。
5、確因發(fā)包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的，應由發(fā)包方承擔。
6、本合同造價結(jié)算方式：_________。
7、承包方在單項工程竣工驗收后_________天內(nèi)，將竣工結(jié)算文件送交發(fā)包方和經(jīng)辦理銀行審查，發(fā)包方在接到結(jié)算文件_________天內(nèi)審查完畢，如到期未提出書面異議，承包方可請求經(jīng)辦理銀行審定后撥款。工程竣工結(jié)算的審查。發(fā)包方在收到承包方提出的工程竣工結(jié)算證書后，由發(fā)包方的造價工程師或委托相應資質(zhì)的工程造價咨詢單位審查，并按合同約定的時間提出審查意見，作為辦理竣工結(jié)算的依據(jù)。
5、不可抗力解除合同：合同簽訂后發(fā)生第1款(3)和(4)項的風險造成工程的巨大損失和嚴重損壞，使雙方任何一方無法繼續(xù)履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商后可解除合同。解除合同后的付款由雙方協(xié)商處理。
第三十條保險
1、工程開工前，發(fā)包方為建設工程和施工場內(nèi)的自有人員及第三人人員生命財產(chǎn)辦理保險，支付保險費用。
2、運至施工場地內(nèi)用于工程的材料和待安裝設備，由發(fā)包方辦理保險，并支付保險費用。
3、發(fā)包方可以將有關保險事項委托承包方辦理，費用由發(fā)包方承擔。
4、承包方必須為人事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險，并為施工場地內(nèi)自有人員生命財產(chǎn)和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。
5、保險事故發(fā)生時，發(fā)包方承包方有責任盡力采取必要的措施，防止或者減少損失。
6、具體投保內(nèi)容和相關責任，發(fā)包方承包方在條款中約定。
第三十一條擔保
1、發(fā)包方承包方為了全面履行合同，應互相提供以下?lián)＃?/p>
(1)發(fā)包方向承包方提供履約擔保，按合同約定支付工程價款及履行合同約定的其他義務。
(2)承包方向發(fā)包方提供履約擔保，按合同約定履行自己的各項義務。
2、一方違約后，另一方可要求提供擔保的第三人承擔相應責任。
3、提供擔保的內(nèi)容、方式和相關責任，發(fā)包方承包方除在條款中約定外，被擔保方與擔保方還應簽訂擔保合同，作為本合同附件。
第三十二條專利技術、特殊工藝和合理化建議
1、發(fā)包方要求采用專利技術和特殊工藝，須負責辦理相應的申報、審批手續(xù)。承擔申報、試驗等費用。承包方按發(fā)包方要求使用，并負責試驗等有關工作。承包方提出使用專利技術和特殊工藝，報發(fā)包方代表批準后按以上約定辦理。
2、承包方提出合理化建議涉及到對圖紙、設計和施工組織設計的理解及對原定材料、設備的換用，必須經(jīng)發(fā)包方代表批準。
3、以上發(fā)生的費用和獲得的收益，雙方按協(xié)議分攤或分離。
第三十三條文物和地下障礙物 1.在施工中發(fā)現(xiàn)古墓、古建筑遺址等文物及化石或其他有考古、地質(zhì)研究等價值的物品時，承包方應立即保護好現(xiàn)場并于4小時內(nèi)以書面形式通知工程師，工程師應于收到書面通知后24小時內(nèi)報告當?shù)匚奈锕芾聿块T，發(fā)包方承包方按文物管理部門的要求采取妥善保護措施。發(fā)包方承擔由此發(fā)生的費用，順延延誤的工期。如發(fā)現(xiàn)后隱瞞不報，致使文物遭受破壞，責任者依法承擔相應責任。
2、施工中了現(xiàn)影響施工的地下障礙物時，承包方應于8小時內(nèi)以書面形式通知工程師，同時提出處置方案，工程師收到處置方案后24小時內(nèi)予以認可或提出修正方案。發(fā)包方承擔由此發(fā)生的費用，順延延誤的工期。
3、所發(fā)現(xiàn)的地下障礙物有歸屬單位時，發(fā)包方應報請有關部門協(xié)同處置。
第三十四條合同解除
1、發(fā)包方承包方協(xié)商一致，可以解除合同。
2、停止施工超過_________天，發(fā)包方仍不支付工程款(進度款)，承包方有權(quán)解除合同。
3、承包方將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人，發(fā)包方有權(quán)解除合同。
4、有下列情形之一的，發(fā)包方承包方可以解除合同：
(1)因不可抗力致使合同無法履行。
(2)因一方違約(包括因發(fā)包方原因造成工程停建或緩建)致使合同無法履行。
5、一方依據(jù)2、3、4款約定要求解除合同的，應以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知，并在發(fā)出通知前7天告知對方，通知到達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，按本合同第五十五條關于爭議的約定處理。
6、合同解除后，承包方應妥善做好已完工程和已購材料.設備的保護和移交工作，按發(fā)包方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發(fā)包方應為承包方撤出提供必要條件，支付以上所發(fā)生的費用，并按合同約定支付已完工程價款。已經(jīng)訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發(fā)生的費用，由發(fā)包方承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
7、合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。
第三十五條附則
1、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關規(guī)定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。 2.本合同訂立之前雙方簽訂的工程協(xié)議書，在簽訂本合同后，可作為本合同之附件，與本合同抵觸之處，以本合同為準。
(1)預算審查手續(xù)，由建設單位將建筑安裝工程承包合同(附施工圖預算)送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑒證的，可到建筑物所在地的區(qū)、縣工商行政管理局進行鑒證。
(2)在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備合同(工程協(xié)議書)，可做為本合同之附件。雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，具有合同的效力。
(3)招標工程，按《_________市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。
(4)雙方商定的其他事項：_________
第三十六條合同生效與終止
1、雙方在協(xié)議書中約定合同生效方式。
2、發(fā)包方承包方履行合同全部義務，竣工結(jié)算價款支付完畢，承包方向發(fā)包方交付竣工工程后，本合同即告終止。
3、合同的權(quán)利義務終止后，發(fā)包方承包方應當遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務。
第三十七條合同份數(shù)
1、本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包方承包方分別保存一份。
2、本合同副本份數(shù)，由雙方根據(jù)需要在條款內(nèi)約定。
第三十八條補充條款 雙方根據(jù)有關法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際經(jīng)協(xié)商一致后，可對本合同內(nèi)容具體化、補充或修改，在條款內(nèi)約定。
發(fā)包方(蓋章)：_________承包方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
委托代理人(簽字)：_________委托代理人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
裝飾工程合同書 篇5
合同編號：____________________
發(fā)包人：____________________
承包人：____________________
住所：____________________
住所：____________________
委托代理人：____________________
營業(yè)執(zhí)照號：____________________
電話：____________________
法定代表人：____________________電話：____________________
機號：____________________
委托代理人：____________________電話：____________________
本工程設計人：____________________電話：____________________
施工隊負責人：____________________電話：____________________
依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況
1.1工程地點：____________________________________________________。
1.2工程內(nèi)容及做法。
1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式。
承包人包工、包料;
承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料;
承包人包工、發(fā)包人包料。
1.4工程期限________________天，開工日期_________年_______月_______日，竣工日期_________年_______月_______日;
1.5合同價款：本合同工程造價為：_______________________元。
第二條工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份，設計費______________________元，由發(fā)包人支付。
第四條發(fā)包人義務
4.1開工前_______天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
4.2提供施工期間的水源、電源;
4.3負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;
4.4不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);
4.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
4.6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務
5.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;
5.2嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;
5.3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第六條工程變更
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費用及工期。
第七條材料的提供
7.1由發(fā)包人提供的材料、設備，發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
7.2由承包人提供的材料、設備，承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延：工程量變化或設計變更：不可抗力;發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發(fā)包人未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：_______________________________________________________________________________________________________________________。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_____________________________部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人負責，經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人負責。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：
_______________________________________________________________;
_______________________________________________________________;
_______________________________________________________________。
承包人應提前二天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
10.2工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為__________________________月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按下列第_______種方式支付工程款：合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：支付次數(shù)支付時間支付金額
第一次開工前三日工程進度過半雙方驗收合格支付_______元
第二次開工前三日工程進度過半雙方驗收合格支付_______元
第三次開工前三日工程進度過半雙方驗收合格支付_______元
工程進度過半指：___________________________________________________________
__________________________________________________________________________。
其他支付方式：_______________________________________________________
__________________________________________________________________________。
11.2工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后_______日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結(jié)算單并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。
11.3工程款全部結(jié)清后，承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條違約責任
12.1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的.約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給雙方造成損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
12.2未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
12.3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
12.4發(fā)包人未按期支付第二次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______________元。
12.5由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
12.6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金__________元。
第十三條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____________種方式解決：提交______________________________仲裁委員會仲裁;依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項具體規(guī)定
14.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負責支付垃圾清運費用_____________________________元。
14.2施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負責人________負責保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖_______把，由乙方當場負責安裝交付使用。
14.3施工期間，乙方每天的工作時間為：
上午______點_______分至______點______分;
下午______點_______分至______點______分;
第十五條其他約定事項__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第十六條附則
16.1本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
16.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
16.3本合同一式_____________________________份，雙方各執(zhí)_____________________________份，_____________________________部門_____________________________份。
16.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
裝飾工程合同書 篇6
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 工程承包方式：包工包料
4、 工程概況：建筑面積 平方米。
二、 工程裝修內(nèi)容
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、 工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù)；
工程造價為：￥ 元。（以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準）
四、 工程期限
工程開工日期：年月日
工程竣工日期：年月日
五、 質(zhì)量要求
按國家建設部行業(yè)標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。
六、 付款方式
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價30%
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的` 70%
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的 100%
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內(nèi)付清。
七、雙方責任
1、 甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求；提供現(xiàn)場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明；施工場地要平整。
2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。（ 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。）
3、 工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱（蓋公章）： 乙方單位名稱:（蓋公章）
法人代表：法人代表：
年 月 日
裝飾工程合同書 篇7
編號：
甲方：
乙方：
工程名稱：
工程地點：
承包范圍：
承包方式：
工程總造價（金額大寫）：￥元
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)。經(jīng)雙方協(xié)商就工程的有關事宜達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、施工內(nèi)容：
3、工程期限：_____年___月___日開工，_____年___月___日竣工。
4、承包方式：一切材料乙方自備。
第二條：工程做法及合同價款
注1：按實際完成工程量依據(jù)合同單價進行結(jié)算。
注2：以上單價為綜合單價，包括人工費、材料費、管理費、意外傷害保險費、利潤、稅金。
注3：工程竣工后，由甲乙雙方測量核實所發(fā)生的工程量并提供結(jié)算清單。注4：本工程保修期為三年。
第三條：付款方式
1、簽合同人員進場甲方付乙方30%的工程款。
2、工程驗收合格后，付清余款。
第四條：工程質(zhì)量標準及保修
1、嚴格按照《安裝分項工程施工工藝規(guī)程》及國家現(xiàn)行規(guī)范施工及驗收。
2、進場先進行原材試驗合格后，方可進行安裝施工。
3、整體工程完工，乙方自檢合格后報驗，并以書面形式通知甲方，驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)；驗收不合格，乙方必須在限定時間修改后重新報驗。驗收結(jié)論以甲方出具的《竣工驗收通用表》為準。
4、乙方所施工的項目，根據(jù)國家有關規(guī)定實施保修，竣工驗收合格后簽訂保修合同，按國家相關規(guī)定執(zhí)行。
第五條：甲方工作
1、由全面負責本項目的施工監(jiān)督工作。
2、工程驗收合格后，甲方對乙方提交的'工程結(jié)算單進行審核。
3、甲方街道報驗通知時，及時驗收。
第六條：乙方的責任和義務
1、由組織過硬的施工隊伍，保證所有施工人員持證上崗并能按操作規(guī)程、規(guī)范及有關工藝要求進行施工。全面負責工程的`施工質(zhì)量、工期、成本、安全生產(chǎn)和文明施工。
安全生產(chǎn)條款：
一、認真遵守安全規(guī)程制度和有關安全生產(chǎn)指示，根據(jù)本組人員的技術、體力
思想等情況，合理安排工作，做好安全交代，對本組人員在生產(chǎn)中的安全健康負責。
1、督促本組人員嚴格遵守各項安全炒作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度，
2、組織搞好安全活動日，開好班前安全會。
3、對新調(diào)入工人做好現(xiàn)場安全教育。
4、經(jīng)常檢查所管人員及現(xiàn)場的安全生產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或及時上報。
5、發(fā)生工傷事故要詳細記錄及時上報，并組織全組人員認真分析，提出防危措施，發(fā)生重大傷亡事故要保護現(xiàn)場，并立即上報。
二、工地安全員職責
1、堅持“安全第一，預防為主”的方針，對本工地人員和新上崗的職工進行安全生產(chǎn)和文明施工的經(jīng)常化教育。
2、督促本工地人員嚴格遵守各項安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
3、負責督促和檢查個人防護用品的發(fā)放和在生產(chǎn)過程中使用情況。
4、協(xié)助工地負責人對本工地設施、設備進行安全檢查。
5、及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，與工地負責人一道采取有效措施，防止事故發(fā)生。
6、協(xié)助工地負責人組織安全活動，制訂或修訂安全制度。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同訂立時間：_____年___月___日（即日起生效）
甲方：（章）
乙方：（章）
法定代表人簽字：
法定代表人簽字：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：
賬號：
賬號：
裝飾工程合同書 篇8
發(fā)包人：__________________________
住所：___________________
身份證號：_____________
聯(lián)系電話：________________________________________
承包人：__________________________
營業(yè)執(zhí)照號：______________________________________
住所：____________________________________________
法定代表人：_____________
聯(lián)系電話：_____________
施工隊負責人：___________
聯(lián)系電話：_____________
甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上，就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況
1.工程地點：_______________________________________
2.戶型結(jié)構(gòu)：_______________________________________
套內(nèi)面積_____________平方米。
3.工程承包，采取下列第_____________種方式：
乙方包工、包全部材料。
乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
4.工程造價
本合同工程造價暫定為人民幣_____________，大寫：__________________________。單價明細詳見附件一《工程報價單》。工程竣工結(jié)算以實際發(fā)生的工程量結(jié)算。
5.開工日期：________年____月____日;
竣工日期：________年____月____日。
第二條工程圖紙和工程變更
工程圖紙由_____________方負責提供，施工前____日工程圖紙必須經(jīng)雙方簽字確認。施工期間發(fā)生的對合同約定的工程內(nèi)容和工期的任何變更，雙方應當協(xié)商一致并簽字確認，以此作為變更工期和竣工結(jié)算的依據(jù)。
第三條甲乙雙方的義務
甲方義務
1.開工____日前清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
2.負責依法辦理開工手續(xù)和交納應當由甲方支付的有關費用。
3.提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙，保證工程地點通水通電并確保正常使用。
4.如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
5.竣工驗收前甲方不得擅自入住。
乙方義務
1.全面檢查水、電、燃氣、管道、樓面、墻面，發(fā)現(xiàn)問題應及時通知甲方。
2.擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備;在工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的`除外。
4.施工中未經(jīng)甲方同意和有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線。
第四條材料設備的提供
1.材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。
2.建筑裝飾裝修材料應當符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》。
3.若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的，檢測費用由異議方先行墊付;經(jīng)檢測不合格的，則由對方承擔。
第五條工程質(zhì)量和驗收方式
1.室內(nèi)環(huán)境污染控制應當符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》的標準。
2.本工程質(zhì)量應當符合以下標準：
《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》
《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》
《深圳市家庭裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》
3.工程驗收方式由雙方約定：________________________________________________________________;
4.本工程保修范圍和保修期限雙方可依照有關規(guī)定自行約定，保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算：____________________________________________________。
第六條工程款支付
1.工程款支付方式如下：
2.乙方應在收到甲方的工程款后開具收據(jù);工程款結(jié)清后，乙方應開具稅務發(fā)票。
第七條違約責任
1.一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任。
2.甲方未按合同約定時間支付工程款的，每延誤一天，應當向乙方支付欠交工程款_____________‰的違約金。
3.乙方延誤工期的，每延誤一天，應支付給甲方_____________元違約金。
4.工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不符合合同約定的，甲方有權(quán)要求乙方在合理期限內(nèi)無償返工，由此造成的甲方損失和工期延誤，由乙方承擔賠償責任。
5.乙方擅自拆改房屋承重結(jié)構(gòu)或共用管線和設施，由此發(fā)生的損失或事故，由乙方承擔。
6.由于乙方原因致使工期延誤，經(jīng)甲方催告，在合理期限內(nèi)仍不能完工的，甲方有權(quán)終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
第八條爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可以向深圳市消費者委員會申請調(diào)解解決�；蛘咿煱聪铝械赺____________種方式解決：
向深圳仲裁委員會申請仲裁。
向________人民法院提起訴訟。
第九條附則
1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2.本合同一式_____________份，甲、乙雙方各執(zhí)_____________份。合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
第十條其它約定
甲方：_____________
委托代理人：_____________
電話：_____________________
乙方：___________
委托代理人：_______________
電話：___________________
簽訂日期：________年____月____日
簽訂地點：_______________________________
附件一：工程報價單
序號
項目
單價
數(shù)量
合計金額
工藝做法、用料說明
材料提供方
甲方：________________
簽訂日期：________年____月____日
乙方：________________
簽訂日期：________年____月____日
備注：此表為樣本供參考使用。
附件二：隱蔽工程驗收單
驗收時間：________年____月____日
裝飾工程合同書 篇9
委托方(甲方)：姓 名： 。 住所地址： 。 聯(lián)系電話： 。
被委托方(乙方)：企業(yè)名稱： 。 法人代表： 。 企業(yè)所在地址： 。 聯(lián)系電話： 。
第一條：基本情況
根據(jù)國家及當?shù)卣嘘P規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本合同，以共同遵守。工程地址： 。 結(jié)構(gòu)形式： 。
1、 施工面積： 。
2、 施工內(nèi)容：(詳見預算項目)。
3、 委托方式： 。
4、 開工日期： 年 月 日。
5、 竣工日期： 年 月 日。
6、 工程總造價(大寫)：(附工程預算書)。
第二條：質(zhì)量要求
1、 使用材料品種、規(guī)格、名稱(附預算清單);材料質(zhì)量 須甲方認可，所購材料為質(zhì)量合格的環(huán)保裝飾材料。
2、 工藝標準及質(zhì)量按照中國輕工裝飾協(xié)會制定的《家庭 裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》執(zhí)行。
3、 施工過程中如有特殊要求，雙方應協(xié)商達成一致意見，簽定補充合同。
4、 質(zhì)量保修自工程完工后起為兩年。
第三條：工程款支付方式(合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款)：
第一次 開工三日前 60% 。 第二次 工程進度過半 35% 。 第三次 竣工驗收合格 5% 。
第四條：違約責任
1、 若乙方施工質(zhì)量不合格，乙方應自行返工，費用自理。
2、 因乙方原因不能按期完工，每拖延一日應由乙方支付 甲方合同總造價2%的違約金。
3、 因甲方原因不能按期支付工程款，每拖延一日應由甲方支付乙方合同總造價2%的違約金。
4、 在施工過程中，乙方私自更改施工內(nèi)容，所引起的'質(zhì)量問題，責任自負。如甲方提出施工內(nèi)容變更，需同乙方協(xié)商方案及費用并發(fā)生協(xié)議。
5、 合同生效后，由于一方原因要求解除合同，造成對方經(jīng)濟損失的，按實際造成的損失賠償。
6、 因甲方要求增項過大，施工工期另議，預算外安裝項目不計入施工工期。
第五條：爭議處理
1、 合同履行中發(fā)生的爭議，雙方可以通過協(xié)商解決。協(xié)商不成時，采取下列方式解決：
(1) 向當?shù)厥覂?nèi)裝修行業(yè)主管部門申請協(xié)調(diào)解決。
(2) 通過仲裁解決。
(3) 通過訴訟。
第六條：合同變更
1、 雙方已達成協(xié)議，如有一方需變更合同，需征得另一方的同意并履行簽約手續(xù)。
2、 簽定之日起生效：保修期內(nèi)有關保修條款生效，其余條款終止;保修期滿后全部條款終止。
第七條：合同文本
本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，結(jié)算憑證以正式收款收據(jù)為準。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同書 篇10
發(fā)包人編號：
承包人編號：
備案編號：
鑒證編號：
發(fā)包人：
承包人：
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本裝飾裝修工程施工具體情況，雙方協(xié)商達成如下協(xié)議。
第1條 工程概況
1.1工程地點：
1.2工程內(nèi)容：房屋間數(shù) 室 廳;總建筑面積 平方米。
1.3承包范圍： 1.4承包方式：雙方商定采取下列第 種承包方式：
(1)承包人包工包全部材料;
(2)承包人包工包部分材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
1.5 開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
總?cè)諝v工期(包括法定節(jié)假日)： 日
第2條 合同價款與支付
2.1合同價款
金額(人民幣大寫)：￥：
2.2合同價款采用方式
雙方商定本合同價款采用第 種方式確定。
(1)采用固定價格。固定價格加 %包干風險系數(shù)計算。包干風險包括 (2)采用可調(diào)價格，按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價，并按有關規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
(3)成本加酬金
2.3工程預付款
合同生效后，發(fā)包人向承包人預付工程款 %即人民幣(大寫) 預付款扣回的時間、比例：
2.4工程款(進度款)支付
(1)工程款支付方式：
(2)工程款支付金額和時間： 工程變更調(diào)整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應與工程款(進度款)同期調(diào)整支付。
發(fā)包人不按合同約定支付工程款(進度款)，雙方未達成延期付款協(xié)議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔違約責任。
第3條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供：
(1)發(fā)包人自行提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。
(2)由承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(費用包含在合同價款內(nèi))。
第4條 發(fā)包人工作
4.1指派 為發(fā)包人駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度、材料進場進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
4.2裝飾裝修工程開工前，負責向物業(yè)或者房屋管理機構(gòu)辦理申報登記，并應當與物業(yè)管理單位簽訂裝飾裝修管理服務協(xié)議，主動接受監(jiān)督管理。如確實需要拆改原建筑主體和承重結(jié)構(gòu)或設備管線(水、電、暖氣、煤氣管道)，負責到有關部門辦理審批手續(xù)。
4.3向承包人提供施工所需的水源、電源，并說明使用注意事項。負責協(xié)調(diào)與周圍的鄰里關系。
4.4負責清除影響施工的障礙物。對房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
4.5開工前應確認施工圖紙或作法說明，并向承包人進行現(xiàn)場交底。
4.6負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，如無能力處理也可委托承包人處理，承擔相應的費用。
第5條 承包人工作
5.1指派 為承包人駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務。
5.2嚴格按照圖紙或作法說明及質(zhì)量標準進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
5.3嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
5.4未經(jīng)發(fā)包人同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
5.5工程竣工未移交發(fā)包人之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
5.6保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
第6條 材料供應
6.1裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準，有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
6.2由發(fā)包人供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由發(fā)包方承擔。
6.3凡由承包人采購的`材料、設備應按照設計、規(guī)范和樣品要求采購工程需要的材料，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由承包人負責。
第7條 安全生產(chǎn)和防火
7.1發(fā)包人提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規(guī)范。
7.2發(fā)包人提供確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防規(guī)定和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，發(fā)包人應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
7.3承包人進行裝飾裝修活動，要嚴格遵守施工安全操作規(guī)程，按照規(guī)定采取必要的安全防護和消防措施，不得擅自動用明火和進行焊接作業(yè)，保證作業(yè)人員和周圍住房及財產(chǎn)的安全。
7.4由于承包人在裝飾裝修設計和施工過程中違反消防法及有關安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災事故，應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第8條 工程質(zhì)量及驗收
8.1雙方約定本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定 標準(可選擇優(yōu)良或合格)。
8.2優(yōu)良工程等級增加的經(jīng)濟支出 8.3本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更及國家制定的現(xiàn)行裝飾裝修施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
8.4發(fā)承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續(xù)。發(fā)包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收，承包人可自行驗收，發(fā)包人應予承認。
8.5工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人自接到驗收通知兩日內(nèi)應組織驗收，并辦理驗收和移交手續(xù)。
8.6裝飾裝修工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，應當向發(fā)包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第9條 工程變更
9.1發(fā)包人對工程項目及施工方式如需變更，雙方均應及時辦理變更洽商簽證，方能進行該項目施工并以此為依據(jù)相應變更價款及工期。
9.2承包人提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用，必須經(jīng)發(fā)包人批準。
第10條 竣工結(jié)算
10.1工程竣工合格后，承包人應及時向發(fā)包人提出工程竣工結(jié)算報告，辦理竣工結(jié)算。發(fā)包人接到竣工資料后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意。
10.2工程結(jié)算報告經(jīng)發(fā)包人批準后，雙方簽字，三日內(nèi)由發(fā)包人向承包人結(jié)清工程尾款。無正當理由不辦理結(jié)算，應承擔違約責任。
第11條 工程保修
11.1驗收合格后，承包人應當出具住宅室內(nèi)裝飾裝修質(zhì)量保修書。
第12條 違約責任
12.1由于發(fā)包人原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，應承擔違約責任。每停工或窩工一天，發(fā)包人支付給承包人 元。發(fā)包人不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的
支付滯納金。
12.2由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天，承包人支付發(fā)包人 元違約金。
工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，扣除工程總價的 %。
12.3承包人應妥善保護發(fā)包人提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
12.4未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責并承擔損失。
12.5承包人向發(fā)包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，應依法承擔賠償責任。
12.6未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用，造成損失由發(fā)包人負責。
12.7因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
12.8雙方約定其它違約責任：
第13條 爭議的解決方式
13.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：
(一)提交大連仲裁委員會仲裁;
(二)依法向工程所在地人民法院起訴。
第14條 不可抗力
14.1雙方關于不可抗力的約定：
第15條 保險
第16條
本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存一份。雙方約定合同副本份數(shù)：
第17條
合同備案、鑒證
合同備案、鑒證：(現(xiàn)場簽字)
發(fā)包方：
法定代表人：
身份證號：
承包方：
法定代表人：
身份證號：
第18條
合同日期
裝飾工程合同書 篇11
甲方：
乙方：
本合同依據(jù)國家工商局和國家建設部共同制定GF-96-0205建筑裝飾工程施工標準合同(乙種本)訂立，具體合同條款如下：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程項目：塑鋼窗、百葉窗、幕墻、欄桿、樓梯扶手
4、工程范圍及內(nèi)容：泰爾國際1#、2#、3#、4#、5#、6#樓按圖紙設計要求與甲方指定材質(zhì)購料施工，所有塑鋼窗、百葉窗、幕墻、欄桿、樓梯扶手
5、承建方式：雙包，即包工包料
6、工程質(zhì)量：合格
7、合同價款：約壹仟萬元整(實際金額以最后決算為準)
8、甲方現(xiàn)場代表：
9、乙方現(xiàn)場代表：
10、本工程包括項目(按提供幕墻施工圖)：1#、2#、3#、4#、5#、6#號樓所有塑鋼窗、百葉窗、幕墻、欄桿、樓梯扶手
二、預算施工面積：塑鋼窗、百葉窗、幕墻(約計)11500m2，欄桿、樓梯扶手約3000m。
三、合同承包單價：
塑鋼窗： 元/m2;百葉窗： 元/m2;幕墻： 元/m2;欄桿、樓梯扶手 元/m(具體所用材質(zhì)按乙方所提供材料報表作附件;如實際施工所用材質(zhì)與報表不同，單價另行計算)。
四、工程結(jié)算依據(jù)
國家有關建筑安裝及裝飾工程的計算規(guī)則以及該工程竣工圖為結(jié)算
五、乙方向甲方提供承包合同履約的擔保金為柒拾萬元整(小寫：70萬元整)不計息。
六、材料供應
由乙方按照設計要求供應。先提供樣品按樣品驗收、檢查。
七、付款方式
工程預付款和工程進度款的支付辦法：3#、4#、5#、6#樓盤每一幢做完后按實際完成工程量付80%，1#、2#樓盤每月按完成工程量付款80%，余下的工程款待竣工驗收合格后一次性付總工程款17%，留3%作為保修金，一年期滿后付清。
八、履約保證金返還：竣工驗收合格，無重大質(zhì)量安全事故退還保證金不計息。
九、現(xiàn)場簽證
本工程施工中如發(fā)生工程項目及工程數(shù)量增減，工程結(jié)構(gòu)、工程設計變更及材料變更等，均應及時辦理簽證手續(xù)，提出工程變更通知等，以作為辦理工程結(jié)算的依據(jù)。
十、質(zhì)量與檢驗
1、施工單位應根據(jù)施工竣工規(guī)范和技術操作規(guī)程，按照設計單位及甲方認可的設計方案及施工圖進行施工。隱藏工程雙方應共同驗收。
2、工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定單項合格工程標準。取得四川省遂寧市相關法定驗收部門的竣工驗收報告。
3、如果工程使用的原材料不符合國際、部標的不合格產(chǎn)品，或乙方未按照設計要求或國標部標相關安裝規(guī)范的要求進行安裝，乙方不能因其保修期已過而免除違約責任和賠償責任。
十一、甲方責任及義務
1、甲方應按合同中規(guī)定的付款條件及時付款。若甲方未及時付款，按1‰/天計算利息。
2、甲方對工程進度、質(zhì)量及現(xiàn)場材料進行監(jiān)督檢查，對違反合同規(guī)定的施工及時糾正。并有權(quán)作出相應的處罰。
3、甲方收到乙方經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽字的請款報告，甲方須在三日內(nèi)將工程款匯入乙方的指定賬戶。
十二、乙方責任及義務
1、乙方應按合同規(guī)定保證工程質(zhì)量、進度、安全施工。如乙方未按合同約定時間安裝完成本工程，未按時將經(jīng)檢驗合格的工程交付給甲方，應支付甲方延期交付滯納金100元每天。
2、乙方應嚴格按照甲方簽字認可的.施工圖進行施工。如乙方未按施工圖紙進行施工，或未使用約定之合格材料的，甲方可通知其限期整改，且工期不得順延。如乙方拒絕整改或未按期整改超過(7)天，乙方應支付甲方違約金1000元每次。如乙方超過3次拒絕或超期整改，乙方應除依約支付違約金外，甲方還可解除合同，乙方只能按已完工程之合格總量結(jié)算后收取70%工程款。
3、乙方進場所有人員必須服從甲方及施工總包方的管理，文明施工，違者甲方及總包方有權(quán)按照施工現(xiàn)場的管理規(guī)定給予處罰。
4、乙方現(xiàn)場施工人員與乙方為雇傭關系，施工人員的工資、勞動保護、勞動安全等有勞動法調(diào)整的法律責任均由乙方承擔，甲方與乙方現(xiàn)場施工人員無任何勞動法律關系。
十三、質(zhì)量驗收以《建筑幕墻工程及室內(nèi)裝飾標準及技術規(guī)范》(JGJ102-20__)(JG3035-96)。
十四、竣工驗收
1、工程完工后，乙方應及時提交技術資料、竣工圖和竣工驗收報告。竣工日期為乙方送交報告，取得并向甲方提供相關職能部門驗收報告的日期。
2、甲方代表在收到乙方送來的全套報建、驗收資料及竣工報告7天內(nèi)不組織驗收，應視為工程驗收合格以及竣工驗收報告已被批準，甲乙雙方即可辦理結(jié)算。
十五、結(jié)算方式
1、乙方以書面形式提交甲方結(jié)算通知書 。
2、本合同結(jié)算辦法按實際已完合格施工內(nèi)容照實結(jié)算。
3、甲方代表在5天內(nèi)不辦理結(jié)算手續(xù)視為該結(jié)算文件批準認可。
十六、工程質(zhì)保
十七、施工安全
1、乙方進場施工時，嚴格按國家及成都市安全文明施工規(guī)定組織施工，制定切實可行的安全文明施工管理規(guī)章制度 ，建立完善的安全管理機制，并在施工中嚴格監(jiān)督實施。
2、凡因乙方原因，乙方及乙方相關人員在施工過程中，發(fā)生的人員安全傷亡事故，由乙方自行承擔一切責任，并由乙方完全承擔一切損失費用。如第三方原因造成乙方人員傷亡或財產(chǎn)損失，先由乙方負責處理，承擔費用，后由乙方向責任方追償，甲方可協(xié)助乙方處理相關事宜。
3、因乙方原因造成甲方或第三方人員傷亡或財產(chǎn)損失的，應由乙方承擔一切責任和賠償費用。((包括但不限于：財產(chǎn)損失、人身損害賠償、甲方對第二方的賠償、甲方間接損失、調(diào)查取證費、律師費等)。
十八、施工條件
施工中的三通一平，現(xiàn)場障礙，前道工序的完工驗收等，甲方應提前解決。施工用電、現(xiàn)場臨設(腳手架)等土建配合及配合費工作應由建設單位負責提供解決。
十九、報建報審
外墻工程如需立項報建報審，報建報審手續(xù)由乙方負責辦理，報建報審費用由乙方承擔。
二十、施工工期
1、本工程項目制作加工及施工工期： 天。
2、開工時間：以甲方書面通知為準。
3、如因甲方不依約按工程進度支付工程款，從而造成工期順延。如因工程變化和設計變更，停電、降雨(超過8小時)等不可抗力原因造成工期延誤，工期相應順延。
二十一、甲方提供所有勞務人員食宿場地。
二十二、其他約定
乙方向甲方提供承包合同履約擔保金柒拾萬元匯入甲方帳戶上后，此合同生效。
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。雙方如因合同發(fā)生爭議，可要求索賠、調(diào)解或直接向當?shù)氐胤饺嗣穹ㄔ浩鹪V。
二十三、附則
本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。合同經(jīng)雙方簽字簽章后生效。本合同雙方全部履行完畢后自行終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同書 篇12
甲方： _________
乙方： _________
協(xié)議標的： 甲方位于“______________________”的居室，以下簡稱標的。
經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程》，以下簡稱《裝修合同》中的未盡事宜，簽訂以下補充協(xié)議。
一、施工人員準則：
1.施工過程中，乙方施工人員應認真施工，不在標的居室內(nèi)飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。
2.乙方施工人員不得使用標的居室內(nèi)已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。
3.乙方施工人員不得使用明火做飯，不得在材料上堆放餐具，剩飯菜及棄物，應于餐后立即整理餐具，剩飯菜及棄物。
4.乙方應設置專門的垃圾堆放處，及時清運垃圾，并保持居室內(nèi)的清潔和衛(wèi)生。
5.安裝地板、地磚后，乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內(nèi)施工，并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴禁在地板、地磚上拖動物品。
6.有違反以上第一條1、2、3、4、5項，甲方經(jīng)過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;
如果因違反以上第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的，乙方應賠償損失。
7.如由于乙方或其施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業(yè)管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。
8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不當造成人員傷亡的，甲方不負任何責任。
二、材料
1.凡運抵甲方標的居室的合同規(guī)定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必須在運抵標的居室時當場由甲方驗收，由甲方認可簽字后方可拆封、使用。
如果乙方運抵材料與合同不符，乙方必須采取更換，補救措施。
2.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發(fā)票或者購物票據(jù))、環(huán)保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關材料，甲方有權(quán)向廠商或者經(jīng)銷商核實材料的真實性，如果發(fā)現(xiàn)系假冒偽劣材料，乙方必須更換為合同中標定的產(chǎn)品，并按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;
如果乙方能提出法律上認可的證據(jù)充分證明是由于供應商的責任，甲方可以根據(jù)具體情況適當降低要求賠償?shù)念~度，乙方可以向材料供應商追究相應的責任。
3.由于乙方提供材料質(zhì)量、規(guī)格等原因，造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問題時，乙方須采取更換、補齊、修理等方式彌補，如不能彌補，乙方須以其他方式補償乙方，甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;
由于乙方提供材料質(zhì)量，規(guī)格等原因，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業(yè)管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。
4.由乙方購買的材料，乙方承諾對其質(zhì)量負責，并負責在裝修工程保修期內(nèi)進行維修和更換。
在甲方正常使用的情況下，因為乙方提供材料的質(zhì)量問題而導致甲方的任何損失，乙方應負全部責任。
5.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料，因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室，乙方必須更換相同或更高質(zhì)量、等級、規(guī)格的材料，且必須經(jīng)過甲方的簽字同意。
6.甲、乙方提供的材料進入標的居室后，乙方必須在適當?shù)奈恢闷秸逊挪牧希⑼咨票９�，因未妥善保管造成材料變質(zhì)、變形、損壞、損耗、丟失的，乙方必須根據(jù)甲方要求更換、補齊、賠償。
7.乙方無權(quán)擅自更換甲方提供的材料，如果發(fā)現(xiàn)問題應及時向甲方提出，甲方采取更換、補齊等補救措施。
如乙方已確認并使用了甲方提供的材料，之后因工程質(zhì)量出現(xiàn)爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由，拒絕修理或賠償。
8.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，乙方負責賠償。
三、施工
1.乙方必須在工程交底日，即_________年_________月_________日，向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表。
2.進行施工工程前，乙方和其設計師應當就設計思路，工程要點對工長、工人進行培訓。
3.開始施工后，乙方質(zhì)檢人員應當隨時了解工程狀況和進展情況，至少每______天到甲方標的居室檢查工程情況，并作書面登記。
乙方質(zhì)檢人員必須嚴格履行質(zhì)檢的制度，相關驗收單必須齊全，作為甲方各項驗收的參考之一。
4.在進行施工時，乙方有義務向甲方說明施工方式，并經(jīng)過甲方確認后方可進行施工。
如未經(jīng)甲方確認，施工后發(fā)生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改，并賠償由此而帶來的損失。
5.如果工程質(zhì)量出現(xiàn)問題，甲方提出后，乙方應當立即改正。
乙方未按照甲方要求及時改正的，依不同情況扣除支付工程款項。
23.如施工人員違反《裝修合同》協(xié)議，情況嚴重的，甲方有權(quán)提出更換工長或工人，乙方應當在甲方提出要求的第二天更換。
6.在進行設施、設備安裝時，應經(jīng)過甲方確認安裝位置后方可進行。
如未經(jīng)甲方確認，在安裝后發(fā)生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改。
7.合同簽訂后如在施工過程中甲方提出設計修改意見及減少工程項目時，須提前與乙方聯(lián)系并通知乙方，在雙方簽訂《家庭居室裝飾裝修工程變更單》，并確定變更金額及相關手續(xù)后，方能進行該項目的變更和施工。
8.裝修垃圾，乙方施工人員必須清運至物業(yè)指定地點。
垃圾清運費用已經(jīng)含在工程款中，乙方不再單收。
9.在乙方進行電路施工時，應合理布線，經(jīng)過相同位置的'線路應采用同一管材或護套線包裹，施工長度按單條管線計算，不分別計算。
10.瓷磚在鋪裝前必須完全浸泡_____小時方可使用。
11.地磚采用勾縫劑勾縫，勾縫劑為_________牌_________型，由乙方提供且不再單獨收費。
12.涂刷標的居室內(nèi)所有部位(包括客廳、主臥室、輔臥室、書房、儲物間、過道和涼臺)的墻漆、頂漆時，需鏟除原表面膩子的，乙方不再單獨收費;
刷與面漆同品牌的底漆_____遍，刷面漆_____遍。
13.所有墻漆用_________色，色號_________，所有頂漆用_________色，色號_________。
14.在刷漆前，乙方應由甲方書面確認兌水比例，如未經(jīng)甲方確認進行刷漆或技術使用不當，兌水超過_________%，甲方有權(quán)要求重新購買同樣型號的油漆重刷，有關一切費用均由乙方自行負責。
15.所有門及門套采用的原子灰為_________牌。
四、工程驗收
1.對于所有隱蔽工程，需甲方驗收簽字后，乙方施工人員才能進行后續(xù)施工。
2.工程的質(zhì)量驗收按照《_________家庭裝飾工程質(zhì)量驗收規(guī)定、《家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗收標準》執(zhí)行。
在工程質(zhì)量保證期內(nèi)，如因乙方的原因發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應負責完全修復。
不能完全修復的，乙方應按相應部分的工程造價賠償損失。
3.甲方有權(quán)在乙方完工后對房屋進行空氣質(zhì)量檢測，由國家認定的居室環(huán)境質(zhì)量檢測單位獨立對甲方標的居室進行室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測，并提交由該單位出具的檢測報告給甲方。
如檢測結(jié)果不合格，由乙方負責在規(guī)定的_________天內(nèi)改善不合格項直至達到合格標準，所涉及的費用由乙方承擔。
五、付款
1.物業(yè)收取的裝修押金_________元由甲方墊付。
甲方將從工程中期款中暫扣_________元，若物業(yè)無罰款扣除則甲方全額返還;
物業(yè)從押金中扣除的罰款，甲方將相應地從暫扣的_________元中扣除，剩余的返還乙方，不足的由乙方向物業(yè)補齊。
甲方從工程中期款中暫扣的_________元與_________%的工程尾款相互獨立。
2.物業(yè)收取的裝修管理費_________。
由于乙方責任延期造成的管理費增加部分應完全由乙方支付。
同時，乙方應該交納辦理施工人員出入證的費用等。
3.乙方所做預算書應充分考慮甲方工程的各種實際工作量，工程款項的結(jié)算應實際發(fā)生的工程長度(面積、體積)為準，而不是按工料使用量結(jié)算。
按實際工程長度(面積、體積)發(fā)生的工程款在每項工程完工后經(jīng)甲方驗收合格，以甲方的對質(zhì)量和面積的書面簽字驗收做為支付工程款的依據(jù)。
4.如支付中期款時工程量發(fā)生變化，變更項目經(jīng)驗收合格的在中期款中結(jié)算，其余的在竣工驗收時結(jié)算。
如因施工工程質(zhì)量或其他問題需與乙方共同進行檢驗或就雙方爭議的問題進行磋商，則可適當順延結(jié)款日期。
5.甲方在簽定合同時向乙方支付的訂金人民幣_________元計入裝修總費用，相應款項在支付首期款時扣除。
六、保修及其他
1.乙方承諾對整個工程進行_____年的保修和終身維護，時間從工程竣工驗收日起計。
乙方應在接到甲方報修電話的_____小時內(nèi)做出響應，在________小時內(nèi)到達現(xiàn)場。
如果由于乙方施工或提供的材料質(zhì)量問題而導致報修，在甲方報修以后48小時內(nèi)仍未能提出解決方案的，如甲方自行解決，則甲方支出的所有費用均由乙方支付。
2.工程完工后乙方必須交付甲方電氣竣工簡圖和上下水管線簡圖，標明導線規(guī)格、暗管走向和上下水管線、閥門、接口走向和位置，甲方簽收后方進行竣工結(jié)算。
3.未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提請相關部門解決。
4.本補充協(xié)議由甲、乙雙方與_________年_________月_________日在_________簽署。
正本三份，甲乙雙方各執(zhí)一份， _________一份，均具同等法律效應。
雙方共同簽署起即日生效。
甲方(簽字)： ____________
__________年_______月____日
乙方(簽字)： ____________
__________年_______月____日
裝飾工程合同書 篇13
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預（結(jié)）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當庭表示工程預（結(jié)）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預（結(jié)）算報價表及清楚其內(nèi)容，故應視為雙方已結(jié)算，被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關于建設工程合同的規(guī)定是錯誤的，本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進行項目的結(jié)算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：
1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請求；
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱：原審判決認定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的.事實予以確認。
本院認為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先，雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時，在法律法規(guī)對建設工程合同有特殊規(guī)定的情況下應當優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定，應屬無效合同，不受法律保護。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中，明確確認了以下事實：其一，訟爭工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認，該案所涉法律關系中的權(quán)利、義務明確，上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應審查，故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，依法應予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
裝飾工程合同書 篇14
甲方：
乙方：
簽約地：
為了發(fā)揮甲、乙雙方各方的優(yōu)勢，增強企業(yè)的競爭力，甲方（資質(zhì)方）經(jīng)與乙方（掛靠方）經(jīng)充分協(xié)商，就雙方合作事宜達成以下協(xié)議：
一、合同標的
乙方承攬的____________________工程,屬于甲方經(jīng)營資質(zhì)范圍，乙方以甲方名義及其提供的經(jīng)營、資質(zhì)文件承攬施工，并接受甲方的行業(yè)指導意見，甲方向乙方收取項目管理費用。
二、合作期限
本合同項下合作期限為：自該工程施工合同簽署生效起至該工程履行完畢止。
三、管理費
1、管理費用為該工程施工合同所反映的總金額的____%計收。
2、該管理費用，若乙方從甲方賬面過賬的，甲方可以從到賬金額中扣除；或甲方開具委托收款書由乙方收款時，由乙方交付給甲方。
3、若建設方支付的工程款轉(zhuǎn)入甲方帳戶的，在三日內(nèi)轉(zhuǎn)給乙方；涉及甲方開出發(fā)票的，稅金由乙方承擔；
四、稅費及權(quán)益
1、凡由施工單位負責交納的稅費等有關費用，均由乙方負責；
2、需由甲方開具發(fā)票的，稅金包括：營業(yè)稅 %。
3、除涉及甲方的稅金及管理費外，工程所獲權(quán)益均屬乙方；
五、經(jīng)營管理
1、甲方必須合法經(jīng)營，維護現(xiàn)行的商業(yè)信譽，提高企業(yè)競爭力，確保市場主體地位，確保并逐步提高相應的資格、資質(zhì)；不得干預乙方的經(jīng)營；
2、甲方應協(xié)助乙方辦理工程項目協(xié)議的簽訂、蓋章等相關手續(xù)；
3、乙方掛靠在甲方名下，在工程業(yè)務上自主經(jīng)營、自負盈虧、獨立核算，嚴格執(zhí)行以甲方名義與建設方簽訂的項目協(xié)議并自覺維護雙方的信譽，；
4、合作期間，若乙方因承攬業(yè)務之需，需要招用、雇傭員工，由乙方自主決定；
5、乙方須對自行招用的工人應加強管理、教育，在上崗前必須接受各項培訓和安全教育；
6、乙方在施工過程中，要嚴抓工程質(zhì)量，若因乙方原因?qū)е鹿こ舔炇詹缓细竦�，其責任由乙方自行處理、承擔，與甲方無關；工程結(jié)束后的質(zhì)量保修責任亦由乙方全部負責；
7、因業(yè)務上產(chǎn)生的糾紛（包括與建設方之間發(fā)生的糾紛），由乙方負責處理，責任亦由乙方承擔；若因業(yè)務上的.糾紛未能協(xié)調(diào)解決而在訴訟程序中解決的，甲方須配合乙方共同處理，甲方不承擔經(jīng)濟責任；
六、施工安全
1、乙方必須嚴格按照相關法律、法規(guī)、施工技術規(guī)范、驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質(zhì)量，并盡到安全施工、文明施工等作為施工人應盡的責任，避免安全事故的發(fā)生；
2、在施工過程中，乙方的施工組織管理行為均由乙方獨立完成并完全負責；
七、違約責任和爭議的解決方式
本合同項下的相關事宜，若出現(xiàn)爭議糾紛時，雙方友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，任何一方有權(quán)向其駐地人民法院起訴。
八、其他
1、本協(xié)議雙方簽名蓋章生效，相應工程合同執(zhí)行完畢，本合同自動終止。
2、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
3、本協(xié)議未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。
甲方（章）： 乙方（章）：
締約代理人： 締約代理人：
日期： 日期：
附：甲、乙雙方企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件
【裝飾工程合同書】相關文章：
裝飾工程合同書02-14
裝飾裝修工程合同書04-01
裝飾工程施工合同書04-07
裝飾工程合同書15篇04-01
裝飾合同書02-18
裝修裝飾工程總結(jié)02-07
裝飾施工合同書11-24
裝飾工程崗位職責04-04
裝飾工程合同12-15