- 裝飾工程合同書 推薦度:
- 相關(guān)推薦
裝飾工程合同書
隨著時間的推移,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?以下是小編為大家收集的裝飾工程合同書,僅供參考,大家一起來看看吧。
裝飾工程合同書1
發(fā)包方(甲方): 承包方(乙方):
鑒于家居裝修實際情況的需要,按照《中華人民共和國合同法》及建設(shè)部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,現(xiàn)達(dá)成以下合同條款,雙方自覺遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:
4、承包方式:
5、工期:天,本工程自年 月 日開工,于年 月 日竣工。遇不可抗因素影響,工期須延。
6、工程質(zhì)量:
7、合同價款(人民幣大寫):
二、材料確認(rèn)
1、本合同工程所有材料由乙方按預(yù)算單要求統(tǒng)一配送,除合同規(guī)定屬甲方自購材料外,甲方不能擅自采購,否則視為違約。
2、凡屬于甲方所提供的材料因質(zhì)量問題(部分材料要經(jīng)安裝和使用后才能檢驗出質(zhì)量合格與否)導(dǎo)致某項目部分或全部發(fā)生連帶問題等,均由甲方承擔(dān)后果責(zé)任。如需維修或重新裝修時,由甲方承擔(dān)一切費用,工期須延。
3、凡甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)材料、設(shè)施、用具等。甲方須要按合同約定及時采購并送交施工現(xiàn)場,搬運、裝卸費用等由甲方承擔(dān),如未能按約定影響工期的工程須延。
4、如屬乙方提供的材料不合格所產(chǎn)生質(zhì)量問題時則由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)連帶責(zé)任并更換材料或賠償損失。
三、水電供應(yīng)
本工程施工前,甲方須給乙方提供房屋原始水電結(jié)構(gòu)詳圖,負(fù)責(zé)水電到位和承擔(dān)施工所發(fā)生的水電費。鑒于裝修期間不能間斷,故甲方必須保證水電暢通。
四、項目的增減及變更
1、工程施工中甲方需修改設(shè)計方案或增加工程項目,須提前三天與乙方聯(lián)系,經(jīng)雙方簽字認(rèn)
可后,乙方則予以安排施工。
2、工程合同生效后,甲乙雙方均不得借故減少裝修項目,否則視為違約。
五、工程項目、單價的確定
1、本合同工程具體裝修項目及其單價等均以雙方簽字確認(rèn)為準(zhǔn),甲、乙雙方均不得擅自更改。
六、付款方式及終結(jié)結(jié)算
1、本合同生效當(dāng)日,甲方須交納定金三仟元整。
2、甲方需按合同規(guī)定日期自覺至乙方財務(wù)部交付工程款,乙方開收款收據(jù)。
3、工程合同定金和余款甲方須以現(xiàn)金支付。凡甲方以轉(zhuǎn)帳支票支付工程款時,工程工期均以乙方兌現(xiàn)甲方支票進(jìn)賬之日起算,工期相應(yīng)須延。
4、裝修期間甲方如有增加項目(包括水、電改造項目等)經(jīng)乙方認(rèn)可后,甲方需要支付第三期工程款的同時付清所有增加項目的工程款。否則乙方有權(quán)拒絕施工增加項目部分。
5、本合同工程以驗收時裝修項目的工程造價為最后結(jié)算(含施工中變更項目的工程總造價),如果終結(jié)算與預(yù)結(jié)算清單有出入,均以最終工程實際造價結(jié)算為準(zhǔn)。
6、工程款具體支付日期:
七、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)
本合同以甲、乙方確認(rèn)的施工圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)以及深圳建設(shè)局頒發(fā)的《深圳市家庭裝修工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》為準(zhǔn)(因東莞未有《工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》)
八、工程驗收和交付
1、本工程完工驗收前3天由乙方口頭通知甲方,甲方須按時到場參加驗收,不得借故拖延,如完工后,甲方因故不能按約定驗收,時間超過二日,則本工程視為合格,雙方不再驗收。
2、雙方驗收時,由甲方駐工地代表到場參加驗收。工程驗收合格、雙方須在工程驗收單上簽字認(rèn)可,并在當(dāng)日結(jié)清余款。
3、甲方如在工程完工后未經(jīng)雙方驗收或雖已驗收但未付清余款,即另請其它裝修隊進(jìn)行其它項目裝修或安裝,或搬遷家俱與生活用具擅自使用等。則本工程視為已驗收,不再驗收。同時甲方上述行為視為違約,乙方有權(quán)暫緩交付工程。
九、工程保修責(zé)任
本合同工程驗收交付之日起,乙方負(fù)責(zé)為期2年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準(zhǔn)),保修范圍:乙方所裝修項目應(yīng)有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題,及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目,導(dǎo)致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。
十、關(guān)于物業(yè)管理處所收費用的承擔(dān)約定
1、根據(jù)《深圳市家庭裝修管理規(guī)定》第十四條規(guī)定在辦理施工手續(xù)時,乙方須承擔(dān)壹仟裝修押金。甲方物業(yè)管理處所收取的費用與乙方無關(guān),由甲方與物業(yè)管理協(xié)商解決或承擔(dān)。
2、乙方在施工期間因乙方原因如違反管理處的有關(guān)規(guī)定,則乙方自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
十一、不可抗力因素
不可抗力因素指:停電、停水、臺風(fēng)、熱帶風(fēng)暴,房屋自身發(fā)生裂縫、漏水質(zhì)量問題及意外事故等。如施工中遇到不可抗力因素時,工期可以相應(yīng)須延。
1、停電每周累計長達(dá)5小時,可須延工期一天。
2、遇有臺風(fēng)、熱帶風(fēng)暴或該物業(yè)來小區(qū)有停工要求時。
3、凡屬不可抗力因素造成該項目發(fā)生質(zhì)量問題時則不在保修范圍內(nèi),如需維修,費用甲方承擔(dān)。
十二、防水防漏工程
鑒于家居裝修的特殊性,因此乙方在廚、衛(wèi)地面和工程裝修預(yù)算均有“防水防漏”項目。如甲方擬取消該項目,或在施工中擅自要求使用乙方提供的.防水劑,則該工程交付后發(fā)生滲漏等質(zhì)量問題(包括致其它裝修項目質(zhì)量發(fā)生問題)均由甲方承擔(dān)全部責(zé)任與后果。
十二、隱蔽工程及改造工程
1、隱蔽工程:凡有水電改造工程,乙方在打槽布管后,甲方須及時到場與乙方共同測量并驗收簽字認(rèn)可。如甲方不能按時參加驗收,或甲方雖參加測量驗收,但又不簽字確認(rèn),乙方可自行驗收,若甲方要求復(fù)檢,復(fù)檢費及由此造成的停工損失由甲方負(fù)責(zé)擔(dān)負(fù),工期須延。
2、改造工程:凡屬拆墻、建墻、破樓板、開窗、門戶、安裝空調(diào)、防火防盜門窗、鋁合金門窗布置及管線改造工程,施工前均由甲方負(fù)責(zé)與物業(yè)管理處辦妥手續(xù),乙方方可施工。
十三、違約責(zé)任
合同生效后,任何一方變更或解除合同,應(yīng)及時通知對方辦理合同中止手續(xù),并賠償對方該工程預(yù)算總價的20%的損失。
十四、工程設(shè)計圖紙及確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、條件和時間
1、乙方負(fù)責(zé)提供的設(shè)計圖紙標(biāo)準(zhǔn)為:
a) 平面圖紙一張;
b) 相關(guān)施工黑白圖紙一套;
c) 不另提供剖面和效果圖;
d) 如果甲方需要效果圖,不需要乙方施工該工程,乙方將另行收費,標(biāo)準(zhǔn)為:880元/A3紙、680元/A4紙;
2、施工圖紙條件和時間:
a) 合同簽字后,甲方和乙方雙方應(yīng)在每張圖紙上簽字認(rèn)可,甲方對圖紙未能確認(rèn)簽字,乙方則緩期開工,工期須延。
b) 施工期間,甲方需要修改設(shè)計圖紙或增加項目而需要乙方確認(rèn)簽字時,雙方須另行簽定補充合同,并由甲方在相關(guān)圖紙上簽字認(rèn)可和付清增改項目的工程款后,乙方則安排施工,工期相應(yīng)須延。
c) 圖紙一經(jīng)雙方確認(rèn),如需要修改和變更,須征得雙方同意,凡因修改,變更圖紙導(dǎo)致工程項目費用增加的,由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)須延。
十五、部分項目中間和提前驗收約定
鑒于部分項目涉及到先期驗收合格后方可進(jìn)行其它項目的施工,因此,凡本工程預(yù)算清單有以下裝修項目時,均可單項完工, 單項驗收,具體驗收時間由乙方提前2日通知甲方。單項完工, 單項驗收的項目有:
1、門及門套、窗套(不含油漆)
2、吊頂(不含乳膠漆、油漆)
3、家具內(nèi)、外飾面板
4、水電改造(驗收數(shù)量及材料)
5、木地板、地腳、天花角線(不含油漆)
6、大理石(花崗巖)臺面及門坎
7、防盜網(wǎng)、鋁合金窗、門凡驗收合格,雙方應(yīng)在驗收單上簽字確認(rèn),以便乙方進(jìn)行下一項目的施工等。
甲方: 乙方:
裝飾工程合同書2
甲方:
乙方:
本工程甲方委托乙方承擔(dān)設(shè)計、施工、安裝任務(wù)(包工包料) 為明確雙方權(quán)利和義務(wù),結(jié)合裝修工程的具體情況,雙方達(dá)成如 下協(xié)議:
一、工程概況
工程地點:
房屋結(jié)構(gòu):
1、工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式:
(1) 乙方包工、包料(乙方提供裝修材料明細(xì)表);
(2) 乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
2、工程總造價和工程內(nèi)容:,設(shè)計費元,管理費_____________元,稅金________元,工程內(nèi)容見工程預(yù)算清單、施工圖。
3、工程施工安裝內(nèi)容及施工安裝費用以本工程報價單為準(zhǔn)。增加項目經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后,簽字生效,另行計費。
4、工期:雙方商定本工程工期為,按時按質(zhì)完成全部施工及安裝任務(wù),即簽定開工報告之日起。
二、甲方工作
1、對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。
2、甲方向乙方提供施工所需的水、電。
3、甲方在開工前到物業(yè)辦理好一切裝修手續(xù)。
三、乙方工作
1、指派工地施工監(jiān)理,按要求組織施工、保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。
2、按照國家建設(shè)部有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作,做好防火工作。
3、按照施工圖紙進(jìn)行施工。
4、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
四、關(guān)于工程款結(jié)算的約定
1、簽訂施工合同當(dāng)日付整。
2、工程進(jìn)場木工完工付整。
3、工程驗收后全部結(jié)清計元尾款。
五、關(guān)于材料的約定
1、乙方根據(jù)圖紙的要求供應(yīng)材料。
六、關(guān)于雙方責(zé)任的約定
1、甲方責(zé)任
A、不能按期付款而造成的損失由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)順延。
B、因甲方原因變更設(shè)計造成材料、人工浪費,損失由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)順延。
C、因甲方原因(乙方違約除外)終止合同而工程量未過半,乙方應(yīng)收取實際工程款。
2、乙方責(zé)任
A、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應(yīng)損失由乙方承擔(dān)。
B、在施工中違反操作規(guī)則造成人員傷害,責(zé)任由乙方自負(fù)。
C、由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費用,由乙方負(fù)責(zé)在工程結(jié)算款中扣除。
D、其它未約定事項由雙方協(xié)商解決。
七、關(guān)于設(shè)計與施工及驗收的約定
1、乙方設(shè)計師完成施工圖后必須在商定的時間內(nèi)約見甲方審圖,經(jīng)甲方確認(rèn)后簽字認(rèn)可,乙方方可施工。
2、乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的'圖紙施工(安裝)。
3、在施工過程中,甲方提出變更設(shè)計,停止施工或增減項目,應(yīng)
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),且工期不順延。
八、違約責(zé)任
按《合同法》有關(guān)規(guī)定。.
九、裝飾工程報價單,施工圖經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成一致的其他具體問題協(xié)議,作為合同的附件,與合同具有同等效力。
十、本合同一式兩份,甲、乙各執(zhí)一份。
十一、本合同一經(jīng)雙方簽章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同書3
發(fā)包人編號:
承包人編號:
備案編號:
鑒證編號:
發(fā)包人:
承包人:
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結(jié)合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
第1條 工程概況
1.1工程地點:
1.2工程內(nèi)容:房屋間數(shù) 室 廳;總建筑面積 平方米。
1.3承包范圍: 1.4承包方式:雙方商定采取下列第 種承包方式:
(1)承包人包工包全部材料;
(2)承包人包工包部分材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
1.5 開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
總?cè)諝v工期(包括法定節(jié)假日): 日
第2條 合同價款與支付
2.1合同價款
金額(人民幣大寫):¥:
2.2合同價款采用方式
雙方商定本合同價款采用第 種方式確定。
(1)采用固定價格。固定價格加 %包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括 (2)采用可調(diào)價格,按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
(3)成本加酬金
2.3工程預(yù)付款
合同生效后,發(fā)包人向承包人預(yù)付工程款 %即人民幣(大寫) 預(yù)付款扣回的時間、比例:
2.4工程款(進(jìn)度款)支付
(1)工程款支付方式:
(2)工程款支付金額和時間: 工程變更調(diào)整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款,應(yīng)與工程款(進(jìn)度款)同期調(diào)整支付。
發(fā)包人不按合同約定支付工程款(進(jìn)度款),雙方未達(dá)成延期付款協(xié)議,導(dǎo)致施工無法進(jìn)行,承包人可停止施工,由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任。
第3條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供:
(1)發(fā)包人自行提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。
(2)由承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(費用包含在合同價款內(nèi))。
第4條 發(fā)包人工作
4.1指派 為發(fā)包人駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度、材料進(jìn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
4.2裝飾裝修工程開工前,負(fù)責(zé)向物業(yè)或者房屋管理機構(gòu)辦理申報登記,并應(yīng)當(dāng)與物業(yè)管理單位簽訂裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議,主動接受監(jiān)督管理。如確實需要拆改原建筑主體和承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(水、電、暖氣、煤氣管道),負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理審批手續(xù)。
4.3向承包人提供施工所需的水源、電源,并說明使用注意事項。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與周圍的鄰里關(guān)系。
4.4負(fù)責(zé)清除影響施工的障礙物。對房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。
4.5開工前應(yīng)確認(rèn)施工圖紙或作法說明,并向承包人進(jìn)行現(xiàn)場交底。
4.6負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,如無能力處理也可委托承包人處理,承擔(dān)相應(yīng)的費用。
第5條 承包人工作
5.1指派 為承包人駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。
5.2嚴(yán)格按照圖紙或作法說明及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
5.3嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
5.4未經(jīng)發(fā)包人同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
5.5工程竣工未移交發(fā)包人之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
5.6保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
第6條 材料供應(yīng)
6.1裝飾裝修工程使用的材料和設(shè)備必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。
6.2由發(fā)包人供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由發(fā)包方承擔(dān)。
6.3凡由承包人采購的材料、設(shè)備應(yīng)按照設(shè)計、規(guī)范和樣品要求采購工程需要的材料,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負(fù)責(zé)。
第7條 安全生產(chǎn)和防火
7.1發(fā)包人提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
7.2發(fā)包人提供確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防規(guī)定和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
7.3承包人進(jìn)行裝飾裝修活動,要嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程,按照規(guī)定采取必要的`安全防護(hù)和消防措施,不得擅自動用明火和進(jìn)行焊接作業(yè),保證作業(yè)人員和周圍住房及財產(chǎn)的安全。
7.4由于承包人在裝飾裝修設(shè)計和施工過程中違反消防法及有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第8條 工程質(zhì)量及驗收
8.1雙方約定本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定 標(biāo)準(zhǔn)(可選擇優(yōu)良或合格)。
8.2優(yōu)良工程等級增加的經(jīng)濟支出 8.3本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更及國家制定的現(xiàn)行裝飾裝修施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
8.4發(fā)承包雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續(xù)。發(fā)包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發(fā)包人應(yīng)予承認(rèn)。
8.5工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人自接到驗收通知兩日內(nèi)應(yīng)組織驗收,并辦理驗收和移交手續(xù)。
8.6裝飾裝修工程竣工后,承包人負(fù)責(zé)采購裝飾裝修材料及設(shè)備的,應(yīng)當(dāng)向發(fā)包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第9條 工程變更
9.1發(fā)包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應(yīng)及時辦理變更洽商簽證,方能進(jìn)行該項目施工并以此為依據(jù)相應(yīng)變更價款及工期。
9.2承包人提出合理化建議涉及到變更設(shè)計和對原定材料的換用,必須經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)。
第10條 竣工結(jié)算
10.1工程竣工合格后,承包人應(yīng)及時向發(fā)包人提出工程竣工結(jié)算報告,辦理竣工結(jié)算。發(fā)包人接到竣工資料后三日內(nèi)如未有異議,即視為同意。
10.2工程結(jié)算報告經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)后,雙方簽字,三日內(nèi)由發(fā)包人向承包人結(jié)清工程尾款。無正當(dāng)理由不辦理結(jié)算,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第11條 工程保修
11.1驗收合格后,承包人應(yīng)當(dāng)出具住宅室內(nèi)裝飾裝修質(zhì)量保修書。
第12條 違約責(zé)任
12.1由于發(fā)包人原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。每停工或窩工一天,發(fā)包人支付給承包人 元。發(fā)包人不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的
支付滯納金。
12.2由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發(fā)包人 元違約金。
工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),扣除工程總價的 %。
12.3承包人應(yīng)妥善保護(hù)發(fā)包人提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
12.4未經(jīng)發(fā)包人同意,承包人擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由承包人負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
12.5承包人向發(fā)包人推薦使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標(biāo)的,應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
12.6未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用,造成損失由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
12.7因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
12.8雙方約定其它違約責(zé)任:
第13條 爭議的解決方式
13.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 種方式解決:
(一)提交大連仲裁委員會仲裁;
(二)依法向工程所在地人民法院起訴。
第14條 不可抗力
14.1雙方關(guān)于不可抗力的約定:
第15條 保險
第16條
本合同正本兩份,具有同等效力,由發(fā)包人、承包人分別保存一份。雙方約定合同副本份數(shù):
第17條
合同備案、鑒證
合同備案、鑒證:(現(xiàn)場簽字)
發(fā)包方:
法定代表人:
身份證號:
承包方:
法定代表人:
身份證號:
第18條
合同日期
裝飾工程合同書4
號:□□□□□□□□□□
發(fā)包方(以下簡稱甲方) :
委托代理人(或甲方代表) :住所地址:
聯(lián)系電話:承包方(以下簡稱乙方) :
委托代理人(或乙方代表) :聯(lián)系電話:根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本市建筑裝飾裝修 的特點:
甲、 乙雙方在平等、 自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致, 就乙方承包甲方的建筑、 住宅、 裝飾工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:
1.2 工程承包方式:雙方商定采取下列第(1)承包方式。
(1) 乙方包工、包全部材料、包質(zhì)量; (2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料;;
1.3 工程期限 20 天開工日期: 竣工日期: 年 年 月 月 日 日
1.4 合同價款:2 本合同工程總造價為(人民幣)_ 金額大寫:;_元 ;注:
1、 按照預(yù)算報價表上的材料品牌、產(chǎn)地、等級、規(guī)格、價格購買材料(若市場缺貨,以業(yè)主同意的高于同等材料代替)及預(yù)算報價的項目照圖施工。
2、 在施工過程中,預(yù)算項目可能存在增減或變更,增項以預(yù)算單價計增,減項 以原預(yù)算單項全減;若原預(yù)算無此增項,由乙方提出書面報價,經(jīng)甲方審核定價,并 以此為結(jié)算依據(jù);但無論任何情況下,均不得以任何理由為借口,拒絕或拖延工程進(jìn)度。
第二條 工程設(shè)計及相關(guān)資料
1、公司裝飾設(shè)計書
2、預(yù)算報價書
3、裝飾工程安全施工協(xié)議書
第三條 甲方工作
3.1委派____________________為甲方代表, 負(fù)責(zé)合同履行及與乙方洽談,對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)或其它事宜,甲方其他成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方洽商;
3.2________開工前________天, 向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門確認(rèn)的施工圖紙或作法說明份,并向乙進(jìn)行現(xiàn)場交底,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。
(包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則)
3.3 負(fù)責(zé)無償提供水源、電源為乙方使用; 負(fù)責(zé)處理裝飾施工負(fù)責(zé)人與相關(guān)其他單位的協(xié)調(diào)工作。
3.4如確需原建筑物或設(shè)備、管線改動,甲方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù),并承擔(dān)相關(guān)費用。
3.5防工作。施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防。
第四條乙方工作
委派_____________ _____為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。
4.1求組織施工,保質(zhì)、保量的按期完成施工任務(wù),解決有關(guān)乙方責(zé)任的各項事宜。
4.2嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程(防火、安全、環(huán)境保護(hù))規(guī)定。做好施工現(xiàn)場管理,施工現(xiàn)場應(yīng)配備干粉滅火器。
4.3保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè), 保證居室內(nèi)上、 下水管道的原有暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(居民)的關(guān)系。
4.4保證施工現(xiàn)場的清潔,做好施工現(xiàn)場的清潔、保衛(wèi)及垃圾處理工作。
4.5工程竣工未移交甲方之前負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第五條工程變更工程項目及做法
如需變動,由甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商,并由甲、乙雙方簽定書面變 更單,結(jié)算時作為結(jié)算依據(jù)。
第六條 材料供應(yīng)
6.1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到指定地點,乙方驗收并辦理交接手續(xù);6.2按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備雙方共同驗收,不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用;如因乙方單方原因,未經(jīng)共同驗收使用不合格產(chǎn)品,對 工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
第七條 工期
7.1因下列原因造成工期延期,工期相應(yīng)順延:
1) 工程量變化或設(shè)計變更; (注意:此條不適用本工程,即:不作為延期依據(jù))
2) 不可抗力4 3) 停水、停電或者甲方同意工期順延的其它情況。
7.2甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,乙方在工程條件具備時應(yīng)同意,適當(dāng)支付乙方趕工費并簽定工期變更協(xié)議。
7.3 7.4 7.5因甲方未按合同完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。
因甲方未按期支付工程價款導(dǎo)致停工者,合同工期相應(yīng)順延。
因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,其返工全部費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本工程施工質(zhì)量按下列第____(1)___項標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:
(1)工程以施工圖紙、設(shè)計變更的內(nèi)容和《重慶市住宅裝飾工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù),質(zhì)量達(dá)到“優(yōu)質(zhì)樣板工程” 。
(2) 雙方約定:
備注:
1、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由相關(guān)質(zhì)監(jiān)部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,認(rèn)證所需費用采取“誰提出誰墊付”的原則。經(jīng)認(rèn)證,工程質(zhì)量不符合合 同約定標(biāo)準(zhǔn)的,認(rèn)證費用由有責(zé)任方承擔(dān);工程質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,認(rèn)證所需 費用由甲方承擔(dān)。
2、 工程質(zhì)量及進(jìn)度不能達(dá)到甲方要求的, 甲方有權(quán)拒付工程款或責(zé)令停工,直至清退出場為止。
第九條 工程驗收、工程價款結(jié)算及保修
9.1甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),由施工方組織;甲方若不參加隱蔽工程和中間工程驗收者,乙方可自行驗收并記錄,甲方應(yīng)予承認(rèn)。
若甲方要求復(fù)驗,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗,若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,工期順延,若復(fù)驗不合格,其驗收返工費用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
9.2雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質(zhì)量驗收:
布線、給排水管、試壓、防水完成; 木作完工、墻地磚基本完工、油漆施工前; 油漆及乳膠漆完工; 全部完工;
1) 、水電及隱蔽工程驗收
2) 、基礎(chǔ)工程驗收
3) 、漆類工程驗收
4) 、竣工驗收乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。
單項全部驗收合格后,仍需對整體工程進(jìn)行驗收。
9.3工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方至接到通知后三天內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收時,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。
9.4工程竣工驗收后,乙方應(yīng)提交工程結(jié)算單及有關(guān)竣工及結(jié)算資料給甲方,甲方至接到上述資料三天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在一周內(nèi)結(jié)清尾款。
9.5本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為貳年(其中:質(zhì)保金滿壹年后退還) 。驗收合格簽字并按合同結(jié)清工程尾款后,由施工方簽定工程保修承諾(見 附件二工程保修承諾書)
9.6驗收不合格,乙方負(fù)責(zé)返工及全部費用。
9.7因甲方購買材料未達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)而出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)返工,甲方負(fù)責(zé)全部費用。
第十條 安全生產(chǎn)及防火
10.1乙方提供的施工圖或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范, 主要包括電氣線路、 管道、自來水和其它線路管道暢通、 合格。
10.2乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人安全技術(shù)規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》 ,注意施工安全。
6 10.3此合同總價中,已包含施工現(xiàn)場人身意外保險費用,施工方必須為現(xiàn)場買購集體意外保險。10.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、 消防條例, 導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
第十一條 工程價款支付方式
1、合同生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:支付次數(shù) 第一次 第二次 第三次 支付時間 水電材料進(jìn)場 木作、泥工完工、漆作前期材料進(jìn)場全部完工,雙方驗收合格(扣質(zhì)保金 5%) 支付金額 占總金額的% 40% 30% 25%
第十二條 違約責(zé)任
12.1甲、 乙雙方當(dāng)事人中的'任何一方, 因未履行合同的約定或違反國家法 律、法規(guī),受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任。
12.2甲、乙 因單方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)及時通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方承擔(dān)由此造成對方的經(jīng)濟損失。
12.3本合同生效后甲乙雙方應(yīng)認(rèn)真履行合同所規(guī)定的各項條款, 不得擅自變更或解除合同,否則違約方將支付對方工程價款 10%的違約金,并承擔(dān)因此造成的 經(jīng)濟損失。
甲方責(zé)任:
1、未辦理任何手續(xù),乙方有權(quán)拒絕改造原有建筑受力/外結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,甲方強行要求乙方改造原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,由此導(dǎo)致的損失或事故 (包括罰款) 由甲方負(fù)全責(zé)并承擔(dān)響應(yīng)責(zé)任。
2、未按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料7 以及由甲方引起的其它原因等,工期得予以順延。
3、未經(jīng)驗收,甲方不得提前使用。
4、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項,每逾期一天,按未付款額的_5_%支付違約金。
乙方責(zé)任:
1、妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其它物品,如有故意或意外損壞,需照價賠賞。
2、未經(jīng)甲方授權(quán)或同意,乙方擅自改造原有結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
3、由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)返工及其相關(guān)費用,工期不得順延。
4、 由乙方原因致使工期延誤, 每延誤一天向?qū)Ψ街Ц豆こ炭們r款的 3%違約金。
第十三條 爭議解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第__(1)__種方式解決:
1、向 _重慶市____仲裁委員會申請仲裁。
人民法院起訴。
2、向_____________________________________________
第十四條幾項具體規(guī)定
14.1因工程而產(chǎn)生的施工垃圾, 由乙方負(fù)責(zé)每天運出施工現(xiàn)場, 并負(fù)責(zé)將垃圾運到小區(qū)指定的地點;
14.2保管。施工期內(nèi),甲方將進(jìn)戶門施工鑰匙_壹_把交給乙方代表 張林 負(fù)責(zé)14.3乙方按合同約定和規(guī)范施工,工程質(zhì)量達(dá)到“優(yōu)質(zhì)樣板工程” 。
第十五條 附則
15.1本合同經(jīng)甲、乙雙方代表簽字(蓋章)生效
15.2本合同簽定之日起生効,工程竣工結(jié)算完畢后自動失效(保修待保修期滿才自動失效) ;
15.3 合同附件:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;附件一:裝飾工程安全施工協(xié)議
附件二:
工程質(zhì)保承諾書第十六條其它約定條款______________________________________________________
__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ______________________________________________ _
甲 方:_________________委托代理人:____________法定代表人______________:
乙方:______________________________委托代理人:______________________:
年月日年月日
裝飾工程合同書5
甲方:
乙方:
現(xiàn)有 裝飾工程委托乙方進(jìn)行裝飾設(shè)計及施工,在甲乙雙方友 好協(xié)商的基礎(chǔ)上,結(jié)合本裝飾工程的具體情況,就本工程項目的承包達(dá)成以下協(xié)議:
一、工程概況:
1、工程名稱:。
2、工程地點:。
3、工程施工內(nèi)容:以預(yù)算上所列項目為準(zhǔn)。
4、承包方式:包工包料
5、工程工期:工程自年年 月 日竣工。
6、合同價款:項目另做變更。
7、付款方式:
A、合同簽訂當(dāng)天,甲方向乙方支付人民幣。水電工、泥工基本完成,甲方向乙方支付人民幣30% 。木工基本完成,甲方向乙方支付人民幣幣。
B、驗收合格無質(zhì)量問題,甲方向乙方付清余額。 甲方責(zé)任:
1、量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、登記手續(xù)和其他事宜。
2、工程開工前向乙方確認(rèn)該工程的項目內(nèi)容及作法說明,購買材料。
3、工程施工過程中,保證乙方施工所必需的水、電,保證乙方施工所需的日工作時。
4、甲方負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理處、城管、消防等部門的一切手續(xù)和相應(yīng)費用,確保乙方進(jìn)場時間。
5、根據(jù)甲方實際需要自購的施工材料、設(shè)備、設(shè)施等,甲方應(yīng)在接到乙方通知后一天內(nèi)采購供應(yīng)至工地現(xiàn)場。
6、保證按期支付工程款。
7、因甲方原因造成的材料、人工的相應(yīng)增加所產(chǎn)生的費用由甲方負(fù)責(zé)。
二、乙方責(zé)任:
1、指派為乙方駐施工現(xiàn)場代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)。參加竣工驗收、編制工程結(jié)算單,解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。(并指派人員協(xié)助甲方選購材料,確保所購材料質(zhì)量。)
2、嚴(yán)格執(zhí)行籬工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定;嚴(yán)格按照圖紙或做法說明進(jìn)行施工,對施工中項目變更、更改設(shè)計的施工做法,事先交甲方審定、批準(zhǔn)后方可施工。
3、遵守有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理等工作。
4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆毀原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
5、施工過程中在工地發(fā)生的安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
四、工程質(zhì)量、工期、保修:
1、本工程以(湖南地區(qū)裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn))為質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、由于甲方原因臨時更改圖紙、或其提供的材料設(shè)備質(zhì)量不合格、或非乙方造成的停水停電等不可抗拒的`因素影響工程的質(zhì)量、工期,工期須延。
3、由于乙方原因造成的質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
4、由于甲方原因?qū)е率┕ぶ型就9ぃ追綉?yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,按每天150元/天/人補償乙方。甲方不按合同約定撥付工程款,每拖欠一天,按付款額的2%支付滯納金。
5、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方約金。
6、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用所造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。
7、乙方包工包料施工的項目保修:工程驗收后貳年內(nèi)免費,貳年后維修只收取成本費。
8、因一方原因合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知雙方辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
五、附則:
1、本協(xié)議正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
2、本協(xié)議自簽訂之日起生效,全部履行完畢后自動終止。
3、本協(xié)議之未涉及或未詳款部分,以政府或有關(guān)主管部門所規(guī)定為準(zhǔn)。
4、凡本協(xié)議或與本協(xié)議有關(guān)的爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。
5、本協(xié)議之未盡事宜,雙方另行協(xié)商。另議所形成之書面文件,為協(xié)議之補充,與本協(xié)議具有同等效力。
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將裝修工程款匯入長沙市芙蓉區(qū)家輝裝飾設(shè)計有限公司賬號如下:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同書6
甲方: _________
乙方: _________
協(xié)議標(biāo)的: 甲方位于“______________________”的居室,以下簡稱標(biāo)的。
經(jīng)雙方友好協(xié)商,就甲乙雙方針對標(biāo)的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程》,以下簡稱《裝修合同》中的未盡事宜,簽訂以下補充協(xié)議。
一、施工人員準(zhǔn)則:
1.施工過程中,乙方施工人員應(yīng)認(rèn)真施工,不在標(biāo)的居室內(nèi)飲酒、隨地吐痰,如施工人員吸煙必須遠(yuǎn)離易燃易爆物品。
2.乙方施工人員不得使用標(biāo)的居室內(nèi)已安裝好的設(shè)施、設(shè)備(如炊具、潔具及其他設(shè)施、設(shè)備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。
3.乙方施工人員不得使用明火做飯,不得在材料上堆放餐具,剩飯菜及棄物,應(yīng)于餐后立即整理餐具,剩飯菜及棄物。
4.乙方應(yīng)設(shè)置專門的垃圾堆放處,及時清運垃圾,并保持居室內(nèi)的清潔和衛(wèi)生。
5.安裝地板、地磚后,乙方施工人員須著軟底鞋在標(biāo)的居室內(nèi)施工,并嚴(yán)禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上,所有物品均輕拿輕放,嚴(yán)禁在地板、地磚上拖動物品。
6.有違反以上第一條1、2、3、4、5項,甲方經(jīng)過提醒、警告,乙方仍違反的,甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;
如果因違反以上第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的,乙方應(yīng)賠償損失。
7.如由于乙方或其施工人員過失,造成甲方設(shè)施、設(shè)備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業(yè)管理公司等第三方的設(shè)施、設(shè)備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償或從工程款中扣除,并承擔(dān)全部責(zé)任。
8.乙方在施工中要注意安全,如因乙方操作不當(dāng)造成人員傷亡的,甲方不負(fù)任何責(zé)任。
二、材料
1.凡運抵甲方標(biāo)的居室的合同規(guī)定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外),必須在運抵標(biāo)的居室時當(dāng)場由甲方驗收,由甲方認(rèn)可簽字后方可拆封、使用。
如果乙方運抵材料與合同不符,乙方必須采取更換,補救措施。
2.乙方應(yīng)當(dāng)就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發(fā)票或者購物票據(jù))、環(huán)保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關(guān)材料,甲方有權(quán)向廠商或者經(jīng)銷商核實材料的真實性,如果發(fā)現(xiàn)系假冒偽劣材料,乙方必須更換為合同中標(biāo)定的產(chǎn)品,并按照合同標(biāo)定價格的雙倍對甲方進(jìn)行賠償;
如果乙方能提出法律上認(rèn)可的證據(jù)充分證明是由于供應(yīng)商的責(zé)任,甲方可以根據(jù)具體情況適當(dāng)降低要求賠償?shù)念~度,乙方可以向材料供應(yīng)商追究相應(yīng)的責(zé)任。
3.由于乙方提供材料質(zhì)量、規(guī)格等原因,造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問題時,乙方須采取更換、補齊、修理等方式彌補,如不能彌補,乙方須以其他方式補償乙方,甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;
由于乙方提供材料質(zhì)量,規(guī)格等原因,造成甲方設(shè)施、設(shè)備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業(yè)管理公司等第三方的設(shè)施、設(shè)備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償或從工程款中扣除,并承擔(dān)全部責(zé)任。
4.由乙方購買的材料,乙方承諾對其質(zhì)量負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)在裝修工程保修期內(nèi)進(jìn)行維修和更換。
在甲方正常使用的情況下,因為乙方提供材料的質(zhì)量問題而導(dǎo)致甲方的任何損失,乙方應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。
5.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料,因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標(biāo)的居室,乙方必須更換相同或更高質(zhì)量、等級、規(guī)格的材料,且必須經(jīng)過甲方的簽字同意。
6.甲、乙方提供的材料進(jìn)入標(biāo)的居室后,乙方必須在適當(dāng)?shù)腵位置平整堆放材料,并妥善保管,因未妥善保管造成材料變質(zhì)、變形、損壞、損耗、丟失的,乙方必須根據(jù)甲方要求更換、補齊、賠償。
7.乙方無權(quán)擅自更換甲方提供的材料,如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向甲方提出,甲方采取更換、補齊等補救措施。
如乙方已確認(rèn)并使用了甲方提供的材料,之后因工程質(zhì)量出現(xiàn)爭議時,乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由,拒絕修理或賠償。
8.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失,乙方負(fù)責(zé)賠償。
三、施工
1.乙方必須在工程交底日,即_________年_________月_________日,向甲方提供書面的工程進(jìn)度表和甲方采購材料進(jìn)度表。
2.進(jìn)行施工工程前,乙方和其設(shè)計師應(yīng)當(dāng)就設(shè)計思路,工程要點對工長、工人進(jìn)行培訓(xùn)。
3.開始施工后,乙方質(zhì)檢人員應(yīng)當(dāng)隨時了解工程狀況和進(jìn)展情況,至少每______天到甲方標(biāo)的居室檢查工程情況,并作書面登記。
乙方質(zhì)檢人員必須嚴(yán)格履行質(zhì)檢的制度,相關(guān)驗收單必須齊全,作為甲方各項驗收的參考之一。
4.在進(jìn)行施工時,乙方有義務(wù)向甲方說明施工方式,并經(jīng)過甲方確認(rèn)后方可進(jìn)行施工。
如未經(jīng)甲方確認(rèn),施工后發(fā)生不符合甲方要求的問題時,乙方應(yīng)無條件進(jìn)行整改,并賠償由此而帶來的損失。
5.如果工程質(zhì)量出現(xiàn)問題,甲方提出后,乙方應(yīng)當(dāng)立即改正。
乙方未按照甲方要求及時改正的,依不同情況扣除支付工程款項。
23.如施工人員違反《裝修合同》協(xié)議,情況嚴(yán)重的,甲方有權(quán)提出更換工長或工人,乙方應(yīng)當(dāng)在甲方提出要求的第二天更換。
6.在進(jìn)行設(shè)施、設(shè)備安裝時,應(yīng)經(jīng)過甲方確認(rèn)安裝位置后方可進(jìn)行。
如未經(jīng)甲方確認(rèn),在安裝后發(fā)生不符合甲方要求的問題時,乙方應(yīng)無條件進(jìn)行整改。
7.合同簽訂后如在施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及減少工程項目時,須提前與乙方聯(lián)系并通知乙方,在雙方簽訂《家庭居室裝飾裝修工程變更單》,并確定變更金額及相關(guān)手續(xù)后,方能進(jìn)行該項目的變更和施工。
8.裝修垃圾,乙方施工人員必須清運至物業(yè)指定地點。
垃圾清運費用已經(jīng)含在工程款中,乙方不再單收。
9.在乙方進(jìn)行電路施工時,應(yīng)合理布線,經(jīng)過相同位置的線路應(yīng)采用同一管材或護(hù)套線包裹,施工長度按單條管線計算,不分別計算。
10.瓷磚在鋪裝前必須完全浸泡_____小時方可使用。
11.地磚采用勾縫劑勾縫,勾縫劑為_________牌_________型,由乙方提供且不再單獨收費。
12.涂刷標(biāo)的居室內(nèi)所有部位(包括客廳、主臥室、輔臥室、書房、儲物間、過道和涼臺)的墻漆、頂漆時,需鏟除原表面膩子的,乙方不再單獨收費;
刷與面漆同品牌的底漆_____遍,刷面漆_____遍。
13.所有墻漆用_________色,色號_________,所有頂漆用_________色,色號_________。
14.在刷漆前,乙方應(yīng)由甲方書面確認(rèn)兌水比例,如未經(jīng)甲方確認(rèn)進(jìn)行刷漆或技術(shù)使用不當(dāng),兌水超過_________%,甲方有權(quán)要求重新購買同樣型號的油漆重刷,有關(guān)一切費用均由乙方自行負(fù)責(zé)。
15.所有門及門套采用的原子灰為_________牌。
四、工程驗收
1.對于所有隱蔽工程,需甲方驗收簽字后,乙方施工人員才能進(jìn)行后續(xù)施工。
2.工程的質(zhì)量驗收按照《_________家庭裝飾工程質(zhì)量驗收規(guī)定、《家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
在工程質(zhì)量保證期內(nèi),如因乙方的原因發(fā)生質(zhì)量問題,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)完全修復(fù)。
不能完全修復(fù)的,乙方應(yīng)按相應(yīng)部分的工程造價賠償損失。
3.甲方有權(quán)在乙方完工后對房屋進(jìn)行空氣質(zhì)量檢測,由國家認(rèn)定的居室環(huán)境質(zhì)量檢測單位獨立對甲方標(biāo)的居室進(jìn)行室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測,并提交由該單位出具的檢測報告給甲方。
如檢測結(jié)果不合格,由乙方負(fù)責(zé)在規(guī)定的_________天內(nèi)改善不合格項直至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),所涉及的費用由乙方承擔(dān)。
五、付款
1.物業(yè)收取的裝修押金_________元由甲方墊付。
甲方將從工程中期款中暫扣_________元,若物業(yè)無罰款扣除則甲方全額返還;
物業(yè)從押金中扣除的罰款,甲方將相應(yīng)地從暫扣的_________元中扣除,剩余的返還乙方,不足的由乙方向物業(yè)補齊。
甲方從工程中期款中暫扣的_________元與_________%的工程尾款相互獨立。
2.物業(yè)收取的裝修管理費_________。
由于乙方責(zé)任延期造成的管理費增加部分應(yīng)完全由乙方支付。
同時,乙方應(yīng)該交納辦理施工人員出入證的費用等。
3.乙方所做預(yù)算書應(yīng)充分考慮甲方工程的各種實際工作量,工程款項的結(jié)算應(yīng)實際發(fā)生的工程長度(面積、體積)為準(zhǔn),而不是按工料使用量結(jié)算。
按實際工程長度(面積、體積)發(fā)生的工程款在每項工程完工后經(jīng)甲方驗收合格,以甲方的對質(zhì)量和面積的書面簽字驗收做為支付工程款的依據(jù)。
4.如支付中期款時工程量發(fā)生變化,變更項目經(jīng)驗收合格的在中期款中結(jié)算,其余的在竣工驗收時結(jié)算。
如因施工工程質(zhì)量或其他問題需與乙方共同進(jìn)行檢驗或就雙方爭議的問題進(jìn)行磋商,則可適當(dāng)順延結(jié)款日期。
5.甲方在簽定合同時向乙方支付的訂金人民幣_________元計入裝修總費用,相應(yīng)款項在支付首期款時扣除。
六、保修及其他
1.乙方承諾對整個工程進(jìn)行_____年的保修和終身維護(hù),時間從工程竣工驗收日起計。
乙方應(yīng)在接到甲方報修電話的_____小時內(nèi)做出響應(yīng),在________小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。
如果由于乙方施工或提供的材料質(zhì)量問題而導(dǎo)致報修,在甲方報修以后48小時內(nèi)仍未能提出解決方案的,如甲方自行解決,則甲方支出的所有費用均由乙方支付。
2.工程完工后乙方必須交付甲方電氣竣工簡圖和上下水管線簡圖,標(biāo)明導(dǎo)線規(guī)格、暗管走向和上下水管線、閥門、接口走向和位置,甲方簽收后方進(jìn)行竣工結(jié)算。
3.未盡事宜,由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提請相關(guān)部門解決。
4.本補充協(xié)議由甲、乙雙方與_________年_________月_________日在_________簽署。
正本三份,甲乙雙方各執(zhí)一份, _________一份,均具同等法律效應(yīng)。
雙方共同簽署起即日生效。
甲方(簽字): ____________
__________年_______月____日
乙方(簽字): ____________
__________年_______月____日
裝飾工程合同書7
甲方:
乙方:
本合同依據(jù)國家工商局和國家建設(shè)部共同制定GF-96-0205建筑裝飾工程施工標(biāo)準(zhǔn)合同(乙種本)訂立,具體合同條款如下:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程項目:塑鋼窗、百葉窗、幕墻、欄桿、樓梯扶手
4、工程范圍及內(nèi)容:泰爾國際1#、2#、3#、4#、5#、6#樓按圖紙設(shè)計要求與甲方指定材質(zhì)購料施工,所有塑鋼窗、百葉窗、幕墻、欄桿、樓梯扶手
5、承建方式:雙包,即包工包料
6、工程質(zhì)量:合格
7、合同價款:約壹仟萬元整(實際金額以最后決算為準(zhǔn))
8、甲方現(xiàn)場代表:
9、乙方現(xiàn)場代表:
10、本工程包括項目(按提供幕墻施工圖):1#、2#、3#、4#、5#、6#號樓所有塑鋼窗、百葉窗、幕墻、欄桿、樓梯扶手
二、預(yù)算施工面積:塑鋼窗、百葉窗、幕墻(約計)11500m2,欄桿、樓梯扶手約3000m。
三、合同承包單價:
塑鋼窗: 元/m2;百葉窗: 元/m2;幕墻: 元/m2;欄桿、樓梯扶手 元/m(具體所用材質(zhì)按乙方所提供材料報表作附件;如實際施工所用材質(zhì)與報表不同,單價另行計算)。
四、工程結(jié)算依據(jù)
國家有關(guān)建筑安裝及裝飾工程的計算規(guī)則以及該工程竣工圖為結(jié)算
五、乙方向甲方提供承包合同履約的擔(dān)保金為柒拾萬元整(小寫:70萬元整)不計息。
六、材料供應(yīng)
由乙方按照設(shè)計要求供應(yīng)。先提供樣品按樣品驗收、檢查。
七、付款方式
工程預(yù)付款和工程進(jìn)度款的支付辦法:3#、4#、5#、6#樓盤每一幢做完后按實際完成工程量付80%,1#、2#樓盤每月按完成工程量付款80%,余下的工程款待竣工驗收合格后一次性付總工程款17%,留3%作為保修金,一年期滿后付清。
八、履約保證金返還:竣工驗收合格,無重大質(zhì)量安全事故退還保證金不計息。
九、現(xiàn)場簽證
本工程施工中如發(fā)生工程項目及工程數(shù)量增減,工程結(jié)構(gòu)、工程設(shè)計變更及材料變更等,均應(yīng)及時辦理簽證手續(xù),提出工程變更通知等,以作為辦理工程結(jié)算的依據(jù)。
十、質(zhì)量與檢驗
1、施工單位應(yīng)根據(jù)施工竣工規(guī)范和技術(shù)操作規(guī)程,按照設(shè)計單位及甲方認(rèn)可的設(shè)計方案及施工圖進(jìn)行施工。隱藏工程雙方應(yīng)共同驗收。
2、工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定單項合格工程標(biāo)準(zhǔn)。取得四川省遂寧市相關(guān)法定驗收部門的竣工驗收報告。
3、如果工程使用的原材料不符合國際、部標(biāo)的不合格產(chǎn)品,或乙方未按照設(shè)計要求或國標(biāo)部標(biāo)相關(guān)安裝規(guī)范的`要求進(jìn)行安裝,乙方不能因其保修期已過而免除違約責(zé)任和賠償責(zé)任。
十一、甲方責(zé)任及義務(wù)
1、甲方應(yīng)按合同中規(guī)定的付款條件及時付款。若甲方未及時付款,按1‰/天計算利息。
2、甲方對工程進(jìn)度、質(zhì)量及現(xiàn)場材料進(jìn)行監(jiān)督檢查,對違反合同規(guī)定的施工及時糾正。并有權(quán)作出相應(yīng)的處罰。
3、甲方收到乙方經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽字的請款報告,甲方須在三日內(nèi)將工程款匯入乙方的指定賬戶。
十二、乙方責(zé)任及義務(wù)
1、乙方應(yīng)按合同規(guī)定保證工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全施工。如乙方未按合同約定時間安裝完成本工程,未按時將經(jīng)檢驗合格的工程交付給甲方,應(yīng)支付甲方延期交付滯納金100元每天。
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方簽字認(rèn)可的施工圖進(jìn)行施工。如乙方未按施工圖紙進(jìn)行施工,或未使用約定之合格材料的,甲方可通知其限期整改,且工期不得順延。如乙方拒絕整改或未按期整改超過(7)天,乙方應(yīng)支付甲方違約金1000元每次。如乙方超過3次拒絕或超期整改,乙方應(yīng)除依約支付違約金外,甲方還可解除合同,乙方只能按已完工程之合格總量結(jié)算后收取70%工程款。
3、乙方進(jìn)場所有人員必須服從甲方及施工總包方的管理,文明施工,違者甲方及總包方有權(quán)按照施工現(xiàn)場的管理規(guī)定給予處罰。
4、乙方現(xiàn)場施工人員與乙方為雇傭關(guān)系,施工人員的工資、勞動保護(hù)、勞動安全等有勞動法調(diào)整的法律責(zé)任均由乙方承擔(dān),甲方與乙方現(xiàn)場施工人員無任何勞動法律關(guān)系。
十三、質(zhì)量驗收以《建筑幕墻工程及室內(nèi)裝飾標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范》(JGJ102-20__)(JG3035-96)。
十四、竣工驗收
1、工程完工后,乙方應(yīng)及時提交技術(shù)資料、竣工圖和竣工驗收報告?⒐と掌跒橐曳剿徒粓蟾妫〉貌⑾蚣追教峁┫嚓P(guān)職能部門驗收報告的日期。
2、甲方代表在收到乙方送來的全套報建、驗收資料及竣工報告7天內(nèi)不組織驗收,應(yīng)視為工程驗收合格以及竣工驗收報告已被批準(zhǔn),甲乙雙方即可辦理結(jié)算。
十五、結(jié)算方式
1、乙方以書面形式提交甲方結(jié)算通知書 。
2、本合同結(jié)算辦法按實際已完合格施工內(nèi)容照實結(jié)算。
3、甲方代表在5天內(nèi)不辦理結(jié)算手續(xù)視為該結(jié)算文件批準(zhǔn)認(rèn)可。
十六、工程質(zhì)保
十七、施工安全
1、乙方進(jìn)場施工時,嚴(yán)格按國家及成都市安全文明施工規(guī)定組織施工,制定切實可行的安全文明施工管理規(guī)章制度 ,建立完善的安全管理機制,并在施工中嚴(yán)格監(jiān)督實施。
2、凡因乙方原因,乙方及乙方相關(guān)人員在施工過程中,發(fā)生的人員安全傷亡事故,由乙方自行承擔(dān)一切責(zé)任,并由乙方完全承擔(dān)一切損失費用。如第三方原因造成乙方人員傷亡或財產(chǎn)損失,先由乙方負(fù)責(zé)處理,承擔(dān)費用,后由乙方向責(zé)任方追償,甲方可協(xié)助乙方處理相關(guān)事宜。
3、因乙方原因造成甲方或第三方人員傷亡或財產(chǎn)損失的,應(yīng)由乙方承擔(dān)一切責(zé)任和賠償費用。((包括但不限于:財產(chǎn)損失、人身損害賠償、甲方對第二方的賠償、甲方間接損失、調(diào)查取證費、律師費等)。
十八、施工條件
施工中的三通一平,現(xiàn)場障礙,前道工序的完工驗收等,甲方應(yīng)提前解決。施工用電、現(xiàn)場臨設(shè)(腳手架)等土建配合及配合費工作應(yīng)由建設(shè)單位負(fù)責(zé)提供解決。
十九、報建報審
外墻工程如需立項報建報審,報建報審手續(xù)由乙方負(fù)責(zé)辦理,報建報審費用由乙方承擔(dān)。
二十、施工工期
1、本工程項目制作加工及施工工期: 天。
2、開工時間:以甲方書面通知為準(zhǔn)。
3、如因甲方不依約按工程進(jìn)度支付工程款,從而造成工期順延。如因工程變化和設(shè)計變更,停電、降雨(超過8小時)等不可抗力原因造成工期延誤,工期相應(yīng)順延。
二十一、甲方提供所有勞務(wù)人員食宿場地。
二十二、其他約定
乙方向甲方提供承包合同履約擔(dān)保金柒拾萬元匯入甲方帳戶上后,此合同生效。
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。雙方如因合同發(fā)生爭議,可要求索賠、調(diào)解或直接向當(dāng)?shù)氐胤饺嗣穹ㄔ浩鹪V。
二十三、附則
本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。合同經(jīng)雙方簽字簽章后生效。本合同雙方全部履行完畢后自行終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同書8
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院(20xx)順法民一初字第01001號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進(jìn)行了審理,現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協(xié)議書》,協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進(jìn)行承包裝修工程,具體內(nèi)容見工程預(yù)(結(jié))算報價表,總工程造價為306406元,按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加,另行計算。工程驗收后付清工程款,工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后,原告進(jìn)場施工,在施工過程中,根據(jù)原告的要求,增加了部分工程項目,故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為:由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì),故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)(結(jié))算報價表中裝修項目已裝修完畢,故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(yù)(結(jié))算報價表及清楚其內(nèi)容,故應(yīng)視為雙方已結(jié)算,被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請求有理,予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱,由于被告沒有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對該辯稱不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定,判決:被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi),支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元,由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱:
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯誤的,本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的.合同,承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思,完成了承攬項目,再進(jìn)行項目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù),故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后,發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題,被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請求:
1、撤銷(20xx)順法民一初字第01001號民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請求;
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱:原審判決認(rèn)定事實清楚,適用法律正確,請求二審法院予以維持。
本院對于原審認(rèn)定的事實予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為:本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先,雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時,在法律法規(guī)對建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì),故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定,應(yīng)屬無效合同,不受法律保護(hù)。原審對該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審?fù)忂^程中,明確確認(rèn)了以下事實:其一,訟爭工程已經(jīng)完工,且其已經(jīng)入住使用;其二,訟爭工程總價款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認(rèn),該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確,上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請求,缺乏事實和法律依據(jù),本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題,在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下,上訴人明確表示就質(zhì)量問題,另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進(jìn)行處理,因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查,故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟。綜上,原審判決認(rèn)定事實清楚,適用法律正確,依法應(yīng)予維持。據(jù)此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費3120元,由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
裝飾工程合同書9
委托方:(簡稱甲方)
地址:
施工方:(簡稱乙方):
地址:
茲有____________工程,經(jīng)雙方確定設(shè)計、預(yù)算,決定由乙方施工,結(jié)合本工程的實際情況,為了明確工程項目及雙方責(zé)任,本著相互協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽定合同。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程造價:預(yù)算價(人民幣)
四、工程承建范圍:
所有項目以甲乙雙方確定的預(yù)算書中內(nèi)容為準(zhǔn)。
承包形式:
⑴包工包料
、瓢
、遣糠职
、葮I(yè)主自購
五、付款方式:
1. 合同簽定當(dāng)天,甲方應(yīng)支付乙方工程款人民幣___________;
2.乙方水電驗收后,甲方應(yīng)付乙方工程款人民幣___________;
3.工程完成80%指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細(xì)木白茬制品基本制安完成,甲方應(yīng)付乙方工程款人民幣________;
4.竣工驗收后____天內(nèi),如無工程質(zhì)量遺留問題,甲方將本工程總造價的余額一次性支付給乙方。
5.工程款全部結(jié)清后,乙方向甲方開具收據(jù)為工程主要憑證。
六、工程期限:
1. 雙方商定總工程為_____天(不含節(jié)假日)。開工日期為________年____月____日,竣工日期為________年____月____日。
2. 對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期順延;
、殴こ藤|(zhì)量變化或設(shè)計變更;
、撇豢煽沽;
、羌追酵夤て陧樠拥钠渌闆r。
七、甲乙雙方職責(zé):
甲方職責(zé):
1. 對乙方進(jìn)行監(jiān)督管理;
2. 對 乙方的施工進(jìn)度進(jìn)行審核;
3. 協(xié)助乙方安排施工場地;
4. 負(fù)責(zé)辦理乙方進(jìn)場前的報批,報建及工人進(jìn)場的一切手續(xù);
5. 按時支付乙方工程款,確保工程進(jìn)度。
6. 無償提供施工期間的水源、電源。
7. 甲方在堅定合同時認(rèn)可的設(shè)計方案,乙方在按設(shè)計方案正常施工或已施工完畢的項目,如甲方提出要更改或拆除重做,甲方應(yīng)補償乙方施工人員每人每天80元,材料損失按市場實際價格由甲方補償購買。
乙方職責(zé):
1. 乙方提供設(shè)計,設(shè)計方案以及圖紙必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-)
2. 必須嚴(yán)格按照執(zhí)行安全施工圖施工,確保工程質(zhì)量,按合同或補充協(xié)議所規(guī)定的時間,如期完工,并保證正常使用。
3. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成本合同工程。
4. 嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
5. 有責(zé)任做好材料、設(shè)備的采購、保管工作。
6. 保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
7. 參加工程驗收工作,準(zhǔn)備驗收報告單。
8. 嚴(yán)格按照雙方認(rèn)可的合同附件《裝修預(yù)算》所約定的供材方式和內(nèi)容進(jìn)行提供。
9. 提供的'建筑裝飾裝修材料必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的十種《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量》標(biāo)準(zhǔn),和經(jīng)行政部門批準(zhǔn)具有檢測資質(zhì)的專業(yè)檢測部門提供的檢測合格報告。
八、增減項目:
1. 甲方要求減項的,應(yīng)在材料進(jìn)場前提出。否則應(yīng)按實際情況補償乙方材料費用及材料搬運費用,并納入結(jié)算。
2. 甲方要求增加的項目,應(yīng)在進(jìn)行 此道工序一周前提出,并與乙方簽定項目追加單,工期相應(yīng)順延。
3. 增加項目造價累計超過1000元的,應(yīng)納入二期工期款中支付。如已超過二期工程中支付日期,則應(yīng)在簽字項目追加單____日內(nèi)支付,否則乙方可不做此增項。
4. 如須更改設(shè)計圖紙的,提出一方應(yīng)在進(jìn)行此項施工五天前提出,并出具相應(yīng)變更圖紙。
九、違約責(zé)任:
1. 甲方未按時支付工程款,如經(jīng)乙方通知____日內(nèi)仍未付款。乙方可自行停工。同時甲方應(yīng)賠償乙方人工損失,人工按80元工日計。工期順延。
2. 乙方未按本合同或其附件規(guī)定的日期交工,每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民幣,并納入結(jié)算。
3. 結(jié)算款的尾款必須嚴(yán)格按照付款方式支付,否則乙方將根據(jù)相關(guān)法律要求甲方履行。
4. 施工過程中所有發(fā)生的安全事故以及造成的損失,均由乙方承擔(dān),與甲方無關(guān)。
十、驗收及保修;
1. 驗收日期以乙方向甲方提交書面申請____日期為準(zhǔn)。
2. .在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗收;
⑴材料驗收;
、齐[蔽工程驗收;
、强⒐を炇;
3. 工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后____日內(nèi)組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,提交水電改造圖。
4. 雙方進(jìn)竣工驗收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全與清潔。
5. 雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格。此造成的損失由甲方承擔(dān)。
6. 保修范圍為:乙方施工過程由于手工,用材不合規(guī)范,造成甲方使用不便及損壞的,屬保修范圍。
7. 保修期為兩年:
十一、其他說明:
1. 所有圖紙必須經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)后可用作施工,甲乙雙方不得隨意更改。
2. 所謂不可抗力,是指不能預(yù)見、不能克服的客觀情況,包括自然界的原因引起的不可抗力(如風(fēng)暴、地震等)和社會原因造成的不可抗力(如動亂、戰(zhàn)爭等)。
3. 合同一式兩份,甲乙雙方個執(zhí)一份,具同等法律效力,經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。如有未盡事宜,甲乙雙方可進(jìn)行協(xié)商另定補充協(xié)議作為合同之附件。
4. 本合同履行完畢后自動終止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
裝飾工程合同書10
甲方:__________
乙方:__________
甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工.安裝任務(wù),為明確雙方權(quán)利和義務(wù),結(jié)合裝修工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
一. 工程概況
1. 工程名稱:________________
2. 工程地點:________________
3. 工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽認(rèn)的工程報價單中項目為準(zhǔn);施工費用以雙方簽認(rèn)的工程報價單中單價為依據(jù),按實際工程量結(jié)算;增減項目需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定單價簽認(rèn)后生效,增減計施工、安裝項目。
4. 乙方按工程總造價收取6%管理費,計入工程款。
5. 雙方商定本工程____個工作日乙方按質(zhì)完成全部施工及安裝項目。即自________年____月____日起(日期以施工材料進(jìn)場的
第二天計)
二. 甲方工作
1. 開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)和安放措施,若因甲方不采取必要的保護(hù)和安放措施而造成家具,陳設(shè)的損失由甲方承擔(dān)。
2. 向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施:協(xié)助乙方辦理施工申請、審批等手續(xù),并繳納物業(yè)管理處所需的一切費用。
3. 對工程質(zhì)量,進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理變更、驗收、登記手續(xù)和其它事宜。
4. 按時、按質(zhì)、按量提供施工所需甲方采購的材料。
三. 乙方工作
1. 乙方派出專職工地工程監(jiān)理,負(fù)責(zé)合同的履行,按合同要求組織施工、保質(zhì),保量按期完成施工任務(wù):解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
2. 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定,對施工現(xiàn)場的防火安全負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照雙方簽認(rèn)的圖紙或說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄。
3. 工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和施工成品進(jìn)行保護(hù)。
四. 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1. 本合同簽訂后,甲方預(yù)付乙方簽認(rèn)的報價單中工程款總額的50%(含設(shè)計定金),乙方才進(jìn)場施工。
2. 工程施工過程中,泥、水、電工完成前期工程,木工進(jìn)場當(dāng)天甲方預(yù)付乙方
第二期工程款即雙方簽認(rèn)的報價單中工程款總額的30%及增加項目金額的50%:木工基本完成,油漆工進(jìn)場當(dāng)天甲方預(yù)付乙方
第三期工程款即付滿
第二次預(yù)算(以雙方簽認(rèn)項目的單價及實際工程尺寸數(shù)量計算)總工程款的95%,甲方預(yù)付的`工程款以乙方開出的票據(jù)為依據(jù)。
3. 施工及安裝竣工驗收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
五. 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1. 本工程按雙方簽認(rèn)的報價單及其它約定由甲方采購的施工材料,甲方應(yīng)在各項目工程施工前兩天采購至現(xiàn)場,由甲方采購的材料。設(shè)備如不符質(zhì)量及要求對工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料及設(shè)備至施工現(xiàn)場經(jīng)乙方驗收后由乙方負(fù)責(zé)保管,如乙方保管不當(dāng)造成損失的,乙方負(fù)責(zé)賠償。
2. 凡由乙方采購的材料,設(shè)備質(zhì)量或規(guī)格不符合雙方約定要求的應(yīng)禁止使用.若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
六. 關(guān)于雙方責(zé)任的約定
1. 因甲方原因影響工期,工期相應(yīng)順延,并承擔(dān)由C、D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償:
A. 不能按期.按時供水電:
B、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間):
C、不能按期提供自購的材料、設(shè)備:
D、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成返工:
E、不能按期付工程合款,而施工工程量未過半,乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設(shè)計費:
F、非乙方造成的其它不可預(yù)見的原因。
2. 乙方責(zé)任
A. 不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應(yīng)損失由乙方承擔(dān):
B、對竣工驗收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝責(zé)任的質(zhì)量問題,乙方維修:
C、乙方施工過程中違反操作規(guī)程造成的人員傷害,責(zé)任由乙方負(fù)責(zé):
D、由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償。
E、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償,費用由乙方負(fù)責(zé)。
七. 關(guān)于設(shè)計與施工及驗收的約定
1. 乙方設(shè)計師完成施工圖后必須在商定的時間內(nèi)給甲方審圖,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字認(rèn)可后乙方方可施工。
2. 乙方必須嚴(yán)格按甲方簽認(rèn)的圖紙施工.安裝。
3. 在施工過程中,甲方提出變更設(shè)計,停止施工或增減項目,應(yīng)以書面形式通知乙方,列明停止施工或變更,增減的原因,工程部位、時間.材料等;乙方根據(jù)變更要求兩天內(nèi)向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理費延誤工期、補償停工和已采購材料(因變更設(shè)計而無法利用所造成的材料浪費)等費用清單。
4. 隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收,甲方兩天內(nèi)不驗收,乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
5. 工程竣工后,乙方通知甲方驗收。甲方應(yīng)在接到通知后兩天內(nèi)驗收,并辦理驗收.移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能驗收,需及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則乙方視甲方通過驗收。若另定驗收日期,甲方應(yīng)承認(rèn)
第一通知時間為竣工日期,并承擔(dān)乙方看管場地的相關(guān)費用。
八. 獎勵和違約責(zé)任
1. 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方應(yīng)補償乙方因停工,窩工所造成的損失,每停工或窩工一天甲方應(yīng)支付乙方____元;甲方不按合同的約定預(yù)付工程款,每拖期一天,按付款金額的___%加付滯納金。
2.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付____元違約金。
3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為甲方已實際驗收合格。
4.因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
九.雙方簽認(rèn)的裝飾工程報價單,施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它具體問題協(xié)議,作為合同附件,與合同具同等效力。
十.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十一.本合同經(jīng)雙方簽字后生效,如有不盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商解決不成雙方同意由當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會或人民法院判決。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
裝飾工程合同書11
甲方:(以下簡稱甲方) 安新縣宏山鞋服有限公司
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱: 安新縣宏山鞋服有限公司辦公樓裝飾工程
2、 工程地點:河北省保定市安新縣宏山鞋服有限公司院內(nèi)
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概況:建筑面積 平方米。
二、 工程裝修內(nèi)容: 負(fù)一層餐廳 。
三、 工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);
工程造價為:¥元。( )
四、 合同工期
1、開工日期:年 月日〃竣工日期 年月 日〃合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
2、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的開工日期開工。乙方不能按時開工〃應(yīng)在合同約定的開工日期前7天內(nèi)〃以書面形式向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方應(yīng)當(dāng)在接到延期開工申請后的24小時內(nèi)以書面形式答復(fù)乙方。甲方在接到延期開工申請后24小時內(nèi)不答復(fù)〃視為同意乙方要求〃工期相應(yīng)順延。
3、 嚴(yán)格按甲方確認(rèn)的進(jìn)度計劃組織施工,接受甲方對進(jìn)度的檢查、監(jiān)督,工程實際進(jìn)度與經(jīng)確認(rèn)的進(jìn)度計劃不符時,乙方應(yīng)按照甲方的要求提出改進(jìn)措施,經(jīng)甲方確認(rèn)后執(zhí)行。
4、甲方認(rèn)為確有必要暫停施工時,以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時內(nèi)提出書面處理意見。乙方應(yīng)當(dāng)按甲方要求停止施工,并妥善保護(hù)已完工程。乙方實施甲方做出的處理意見后,以書面形式提出復(fù)工要求,甲方在24小時內(nèi)給予答復(fù)。甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見,或收到乙方復(fù)工要求后24小時內(nèi)未予答復(fù),乙方可自行復(fù)工。因甲方原因造成停工的,工期相應(yīng)順延,并追加價款;因乙方原因造成停工的,工期不予順延。
6、因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
。1)因施工場地不具備施工條件;
(2)甲方未按合同約定致使施工不能正常進(jìn)行;
(3)一周內(nèi)非乙方原因停水、停電造成停工累計超過8小時;
。4)因不可抗力造成的工期延誤。
7、乙方在上述第6款情況發(fā)生后7天內(nèi),就延誤的工期以書面形式向甲方提出報告。甲方在收到報告后7天內(nèi)予以確認(rèn),逾期不予確認(rèn)的,視為同意順延工期。
8、乙方必須按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工,因甲方原因造成不能按期竣工的,乙方以書面形式寫出申請,經(jīng)甲方確認(rèn)后,工期得以順延。因其他原因不能按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的,乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
五、 關(guān)于工程質(zhì)量和驗收的約定
1 、 本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為一年。
2、工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知 3 日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
六、 付款方式
1、合同簽定后,乙方施工人員及主材進(jìn)場5天內(nèi),甲方即付給乙方工程款總造價的 30% (注:看施工進(jìn)度情況)
2、工程進(jìn)展到骨架、板材基層施工完成時,甲方再付給乙方工程款總造價的30 %,
3、工程竣工后5天內(nèi),甲方再付給乙方工程款總造價的 30 %
4、 工程驗收合格,手續(xù)交接清交付甲方后5天內(nèi),甲方再付給乙方工程總造價的'7%
5、乙方剩余3%的工程款作為質(zhì)保金, 一年內(nèi)一次性付清,按合同執(zhí)行。
七、雙方責(zé)任
1、甲方:1.1甲方負(fù)責(zé)提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙、作法說明,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。在施工現(xiàn)場提供施工所需的水、電等;辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
1.2甲方負(fù)責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
1.3負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線,古樹名木,綠地等不
受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
1.4協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2、 乙方:2.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底; 提供施工方案,提供與施工相關(guān)的圖集及資料,提供各種材料樣品、材質(zhì)單、合格證,經(jīng)甲方認(rèn)定后再進(jìn)場。簽訂合同后2天內(nèi)施工人員及主材進(jìn)場,各工序就位,如果達(dá)不到甲方有權(quán)終止合同,責(zé)令施工方退場。
2.2指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)、解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。按施工日期編制出施工進(jìn)度表。
2.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定嚴(yán)格按照圖紙或說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收編制工程結(jié)算。各道工序按裝飾工程施工圖設(shè)計說明施工,分部分項完成后,自檢合格報甲方檢查驗收合格后再進(jìn)行下道工序。
2. 4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線。
2.5施工中未經(jīng)甲方同意,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線。施工過程中,施工方未含的消防、給排水、設(shè)備管線如需改動,乙方可配合完成,負(fù)責(zé)改動;甲方自購主材,乙方可協(xié)助安裝;以上費用由甲方承擔(dān)。
2. 6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。由乙方原因在造成的工期延誤,一天按工程總價 0.3% 扣留。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認(rèn)定綜合單價后,以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。( 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)
3、 工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準(zhǔn)。
4、 如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、 合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。 甲方單位名稱: 乙方單位名稱
。ㄉw公章) (蓋公章)
代理人: 代理人 :
簽訂日期: 年 月 日
裝飾工程合同書12
甲方(委托單位):
乙方(承建單位):濟南世紀(jì)三強廣告有限公司
以上雙方就店面裝飾工程一事,經(jīng)過友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議。
一、乙方工作范圍:
甲方委托乙方作為 店面裝飾工程商,負(fù)責(zé)甲方店面裝飾工程。
二、工程概況:
1.工程各稱:
2.工程地點:
3.工期:
4.XXX字的項目增加單追加工程款。
5.工程造價:元。
三、雙方責(zé)權(quán)
1.乙方負(fù)責(zé)按照甲方確認(rèn)的設(shè)計圖紙完成店面裝飾工作。
2.店面裝飾期間的電費、場地管理費、由甲方承擔(dān),甲方還需協(xié)助乙方辦理進(jìn)場手續(xù)。
3.乙方在店面裝飾過程中派專業(yè)工作人員負(fù)責(zé)巡場維護(hù),如在無外力情況下, 展臺倒塌,乙方應(yīng)承擔(dān)一切損失。
4.甲方在施工過程中需要增加項目,需與乙方協(xié)商,簽定了工程追加項目單即可。但由此造成的工期延誤則由甲方承擔(dān)。
5.因商場客觀條件限制及不可抗拒的事件發(fā)生而導(dǎo)致乙方未能按原計劃完成施工,乙方不承擔(dān)責(zé)任,甲方不以此為由扣款。
6.甲方因不按照合同規(guī)定的時間向乙方支付工程款,導(dǎo)致乙方不能按時開工或工期延誤,因此造成的損失、后果由甲方自行承擔(dān)。
7.工程開工日期為合同簽定日期。
四、雙方違約責(zé)任:
1.甲方如未能按合同約定付乙方合同款,每遲1工作日,甲方將向乙方支付合同總價 1%的'違約金。
2.乙方如未能按本合同規(guī)定的時間完成店面裝飾工作,每遲1工作日,乙方將向甲方支付合同總價1%的違約金。
五、驗收標(biāo)準(zhǔn):
以甲方簽字確認(rèn)的設(shè)計圖紙制作要求為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
六、付款方式:
1.合同簽定后,甲方付給乙方工程總額%人民幣元。 (大寫 )作為裝修材料預(yù)付款。
2.乙方完成店面裝飾后,甲方于工程結(jié)束第2天將總工程余款付清給乙方,即工程總額 %人民幣 元。(大寫 )
七、本合同不因簽約當(dāng)事人離職或變動而改變。在甲方未付清全部工程款之前,店面裝飾工程所有裝飾物品的所有權(quán)歸乙方所有。
八、未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等效力。
九、雙方如有異議,雙方協(xié)商解決。
十、合同附件:設(shè)計圖紙(效果圖、施工圖)
十一、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效,履約完畢后自動終止。
甲方:乙方:濟南世紀(jì)三強廣告有限公司
甲方代表人:乙方代表人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
日期:日期:
裝飾工程合同書13
甲方:
乙方:南岳區(qū)白蟻防治所
一、預(yù)防工程范圍及面積
預(yù)防工程范圍:
預(yù)防工程面積:
二、工程費用
依照湖南省物價局核定的收費標(biāo)準(zhǔn)及雙方協(xié)商結(jié)果,本項工程房屋裝飾裝修白蟻預(yù)防費用為人民幣: 元(大寫)
三、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家建設(shè)部和湖南省建設(shè)廳白蟻預(yù)防技術(shù)規(guī)程操作,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
四、工程驗收
對施工完成的'項目,甲方現(xiàn)場進(jìn)行簽字驗收。
五、工程包治期限 包治期限為五年。
年 月 日起至 年 月 日止。(已發(fā)現(xiàn)蟻害未進(jìn)行滅治處理的無包治期限,只進(jìn)行一次施藥處理)
六、權(quán)利義務(wù)
(一)、甲方權(quán)利義務(wù)
1.向乙方提供裝飾裝修方案、圖紙等相關(guān)資料;
2.及時向乙方通報裝修工程施工進(jìn)度,配合乙方進(jìn)行白蟻預(yù)防施工,做好施工協(xié)調(diào)工作;
3.包治期間內(nèi),甲方如對預(yù)防處理好后的房屋進(jìn)行新的裝飾裝修,需提前與乙方聯(lián)系,另行簽訂補充合同,否則該工程不享受期限包治。
4. 如果在包治期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)蟻害,應(yīng)及時通知乙方進(jìn)行防治;
。ǘ、乙方權(quán)利義務(wù)
1.進(jìn)行施工防治時,應(yīng)主動接受甲方現(xiàn)場監(jiān)督,確保質(zhì)量。
2.施工防治完畢后,應(yīng)及時向甲方交待相關(guān)安全注意事項。
3.包治期間,防治范圍內(nèi)發(fā)生蟻害,應(yīng)及時進(jìn)行免費防治。
七、違約責(zé)任
。ㄒ唬⒓追綉(yīng)按本合同第二條、第四條、第六條第一款履行責(zé)任,如有違以上任一條款而影響防治質(zhì)量的,責(zé)任有甲方自負(fù)。
。ǘ、乙方應(yīng)按本合同第一條、第三條、第五條、第六條第二款履行責(zé)任,如有違以上任一條款導(dǎo)致蟻害發(fā)生,在包治期限內(nèi)由乙方無償治理。
本合同一直兩份,雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
代表名稱:
地址:南岳區(qū)南街50號 地址:
電話:0734-5679790 電話:
年 月 日
裝飾工程合同書14
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵照平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就本裝飾工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
資金來源:
二、工程承包范圍:
三、合同工期:
本合同工期為: 歷天。
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)及保修
1.達(dá)到國家規(guī)定的驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程保修期 年(自竣工驗收合格交付使用之日起計,工程保修期滿壹年后,承包人做出保修承諾后,退還其工程質(zhì)量保修金)。
五、合同價款
(中標(biāo)價)大寫:
六、組成合同的文件
1.組成合同的文件(優(yōu)先順序排列)包括:
(1) 裝飾裝修工程施工合同
(2) 中標(biāo)通知書
(3) 招標(biāo)文件(含圖紙、工程量清單及招標(biāo)文件補遺書中與此有關(guān)的部分)
(4) 投標(biāo)書及其附件(含工程報價單)
(5) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
2.上述文件應(yīng)互為補充,如有不清楚或不一致的,以后發(fā)文件為準(zhǔn)。
3.經(jīng)甲方確認(rèn),雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、雙方的權(quán)利與義務(wù)
1.甲方的權(quán)利與義務(wù)
(1)甲方委派專人作為甲方現(xiàn)場監(jiān)督管理代表,行使本工程的現(xiàn)場管理監(jiān)督工作,并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程施工過程中涉及的有關(guān)問題。
(2)甲方有權(quán)要求乙方更換項目班子管理人員。
(3)按本合同約定,按期向乙方支付工程款。
2.乙方的權(quán)利與義務(wù)
(1)委派 為本工程項目經(jīng)理。乙方具體履行和承擔(dān)施工項目所涉及的所有責(zé)任和風(fēng)險,確保本工程工期、質(zhì)量、安全、文明施工等指標(biāo)順利實現(xiàn)。
(2)乙方負(fù)責(zé)辦理消防許可證等相關(guān)事宜,甲方配合。
(3)按施工方案、進(jìn)度計劃和甲方的總體安排組織進(jìn)場施工。
(4)不得隨意更換本項目班子管理人員。
(5)乙方向甲方承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工,并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
(6)乙方采購用于項目的所有材料均應(yīng)符合招標(biāo)文件和設(shè)計要求,且交甲方確認(rèn),并提供材質(zhì)合格證書和檢驗合格證等后才能用于工程中。
(7)本合同簽訂前,乙方向甲方提交履約保證金 元(其中:基本履約保證金 元,差額履約保證金 / 元)。履約保證金待本合同工程竣工驗收交付合格后5天內(nèi),由甲方以轉(zhuǎn)帳方式無息退還給乙方;
(8)工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定向甲方提供竣工驗收報告、完工記錄、竣工圖紙、維護(hù)保養(yǎng)手冊、質(zhì)量擔(dān)保證明書等完整竣工資料?⒐を炇蘸10日內(nèi),乙方向甲方提供竣工圖一套,并將施工過程中
八、工程價款的支付
甲方按施工計劃和進(jìn)度分四期支付乙方工程款:
1、合同簽訂并提供發(fā)票后7日內(nèi),支付合同總價款的 %,計 元,大寫: ,作為一期工程款。
2、乙方完成整個工程總量的 %,并提供發(fā)票后7日內(nèi),甲方須支付合同總價款的 %,計 元,大寫: ,作為二期工程款。
3、工程驗收合格,乙方向甲方移交完整的工程竣工檔案及結(jié)算資料。甲方審核完畢后,乙方提供發(fā)票,甲方在收到發(fā)票7日內(nèi)按審定結(jié)算價格的 %,并扣除第一期工程款和第二期工程款以及違約金(如有),作為三期工程款。
4、工程結(jié)算款的 %作為工程質(zhì)量保修金,由甲方留存,待工程保修期結(jié)束并完成保修工程后15日內(nèi),支付給乙方。
乙方銀行賬戶信息如下:
戶名:
賬戶:
開戶行:
本合同項下賬戶信息若有變更,乙方應(yīng)在甲方付款前10日書面通知甲方,否則,乙方應(yīng)自行承擔(dān)甲方無法按期付款的損失。
九、工程竣工結(jié)算
1.本合同價款結(jié)算方式:采用固定單價合同(合同另有規(guī)定除外),工程量按實計算。
2.清單中漏項、錯項、新增項目單價的確定按以下規(guī)定進(jìn)行:
(1)工程量清單中已有適用于變更工程的綜合單價,按工程量清單中已有的價格確定。
(2)工程量清單中只有類似于變更工程的綜合單價,可參照類似的綜合單價計算。類似于此工程項目的綜合單價是指工程量清單項目中除主要材料價格不相同外,其余工作內(nèi)容、項目特征及其涉及的人工費、機械費及其它材料費均相
(3)工程量清單報價中沒有適用或類似于變更工程的價格,按照20xx年《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》及相關(guān)文件組成綜合單價后(材料價格除外)總價下浮10%計取。
(4)對變更后不使用的材料,甲方不承擔(dān)任何費用。
3.所有設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證(包括甲方或乙方提出的更換或增減材料品種、檔次、數(shù)量等變更。下同),在發(fā)生時,甲方書面確認(rèn),其變更簽證價款,均在竣工結(jié)算時一并結(jié)算。
4. 在合同執(zhí)行過程中,所有設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證的費用,應(yīng)客觀真實、簽字齊全,否則在工程結(jié)算中不予確認(rèn)。
5. 材料價格在投標(biāo)報價時已有的,按投標(biāo)時材料單價計價,不作調(diào)整;投標(biāo)報價時沒有的材料,按招標(biāo)人認(rèn)質(zhì)認(rèn)價。
6.措施費包干使用(安全、文明施工費和臨時設(shè)施費除外),結(jié)算時不作調(diào)整;安全、文明施工費和臨時設(shè)施費的計取按川建發(fā)【20xx】107號文相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7.規(guī)費按20xx年《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》配套的《四川省施工企業(yè)工程規(guī)費計取標(biāo)準(zhǔn)》中核定標(biāo)準(zhǔn)計取。
8.風(fēng)險包干系數(shù)為3%(風(fēng)險包干系數(shù)的含義詳招標(biāo)文件商務(wù)評分表備注第2條)。
十、違約責(zé)任
1.甲方違約責(zé)任:
(1)甲方無正當(dāng)理由不按合同支付工程預(yù)付款和竣工結(jié)算,每日按應(yīng)付款千分之三的金額支付給乙方違約金。
(2)因甲方原因不按合同約定支付工程進(jìn)度款和工程竣工結(jié)算款,由此給乙方造成的經(jīng)濟損失,由甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.乙方違約責(zé)任:
(1)因乙方工程質(zhì)量以外的其他原因造成工程延期,乙方每日按應(yīng)付款千分之三的金額支付給甲方違約金,乙方并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
(2)因乙方原因致使工程質(zhì)量不符合設(shè)計圖紙或質(zhì)量驗收規(guī)范,乙方負(fù)責(zé)無償維修或返工、改建。返工、改建造成工程延期,乙方每日按應(yīng)付款千分之三的金額支付給甲方違約金,乙方并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
(3)因乙方原因發(fā)生的質(zhì)量事故、工程事故、安全事故,造成人身和財產(chǎn)損害的,由乙方承擔(dān)全部行政、民事、刑事責(zé)任,并承擔(dān)損害賠償責(zé)任;違反文明施工管理、衛(wèi)生管理、安全生產(chǎn)管理、揚塵污染防治管理等國家、省、市相關(guān)規(guī)定,造成的損失由乙方承擔(dān),并賠償由此給甲方造成的損失。
(4)乙方應(yīng)對裝修施工工程安全方面的責(zé)任負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)由于乙方不安全施工而造成的損失和責(zé)任。如發(fā)生安全方面的事故,乙方需承擔(dān)由此造成的全部法律責(zé)任和賠償責(zé)任。施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān),由乙方承擔(dān)由此造成的全部法律責(zé)任和賠償責(zé)任。
十一、爭議
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向成都市仲裁委員會申請仲裁。
十二、投保
乙方在現(xiàn)場所有施工人員、機具的相關(guān)保險及第三方責(zé)任險、工程一切險由乙方承擔(dān),報入總價。
十三、其他
1.合同份數(shù)本合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
2.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程施工合同范文2
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 承包范圍:
1.4 承包方式:
1.5 工期:
1.6 工程質(zhì)量:
1.7 合同價款:
1.8 工程質(zhì)量保證金:
第二條 甲方工作
2.1 開工前 天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明 份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批準(zhǔn)等手續(xù)。
2.2 擬派 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、綠地等不受損壞。
2.4 如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.5 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
第三條 乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
3.2 指派 (聯(lián)系電話: )為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的.各項事宜。
3.3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或做法說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消運等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)
3.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6 施工中未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條 工期
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3 因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4 因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第五條 工程質(zhì)量及驗收
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91),或者甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
5.2 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.3 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知 日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
第六條 工程價款及結(jié)算
6.1 合同總價按照雙方協(xié)商的工程范圍,暫定為 元。協(xié)商以外的增減工程量,以投標(biāo)單價乘以工程量進(jìn)行結(jié)算;報價中未含的項目,雙方進(jìn)行協(xié)商,以進(jìn)行調(diào)整。
6.2 工程款的支付方式:
第七條 材料供應(yīng)
7.1 由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條 安全生產(chǎn)及防火規(guī)定
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,人員傷害等,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條 違約規(guī)定
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的部分損失。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾一天,乙方支付甲方 元違約金。
9.3 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場用品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
9.4 甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.5 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自使用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.7 因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條 爭議或糾紛
10.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,雙方同意由 仲裁委員會仲裁;當(dāng)事人未在本合同約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議時,可向人民法院起訴。
第十一條 附則
11.1 本工程需要進(jìn)行保修或保險時,應(yīng)另訂協(xié)議。
11.2 本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本 份,甲方執(zhí) 份,乙方執(zhí) 份。
11.3 本合同履行完成后自動終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程施工合同范文3
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工作內(nèi)容
1、承包方式:
2、合同價款:人民幣大寫。
第二條 甲方工作
指派 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量,進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、手續(xù)和其它事宜。
第三條 乙方工作
1、參加甲方組織的施工作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
2、指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工、保質(zhì)、保量、按期完成任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
第四條 工期
1、本工程從20xx年7月10日至20xx年8月15日共計35天。
2、甲方要求比合同約定的工期提前需征得乙方同意,并支付因趕工采取的措施費用。雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,本合同在執(zhí)行中發(fā)生爭議雙方同意由連云區(qū)仲裁委員會仲裁。
3、乙方要做安全工作,如發(fā)生安全事故的損失由乙方承擔(dān)。
第五條 附則
1、本合同共貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
2、本合同履行完后自動終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了裝飾工程施工合同
裝飾工程合同書15
委任單位:
施工單位:
就裝飾裝修工程,經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程項目內(nèi)容:
四、工程期限:本工程自×年×月×日至×年×月×日完工。
五、工程造價為人民幣:××
六、付款方式:
1、合同簽訂后甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額預(yù)付款。
2、開工后,甲方按工程進(jìn)度至完工,分期支付乙方工程總額預(yù)付款,余額在工程驗收合格一次性付清。(以預(yù)算書單價為標(biāo)準(zhǔn),以實際工程量結(jié)算)
七、材料設(shè)備:
本工程所需的工程材料由乙方負(fù)責(zé)采購,及時組織進(jìn)場,材料設(shè)備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負(fù)責(zé)清理。
八、工程施工:
1、乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計圖紙進(jìn)行施工,如有違反,甲方有權(quán)提出停工或返工,所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
2、乙方負(fù)責(zé)裝飾設(shè)計、出施工圖紙及材料明細(xì),雙方認(rèn)可后,該資料作為本合同不可分割的.一部份,由于設(shè)計缺陷造成追加投資,及方案設(shè)計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負(fù)責(zé)。
3、施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協(xié)議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負(fù)責(zé),工期順延。
4、乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,遵守施工技術(shù)規(guī)范,因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞,由施工方負(fù)責(zé)。
5、如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,造成罰款的由乙方負(fù)責(zé)。
九、工程質(zhì)量:
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由乙方承擔(dān)。
3、由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故,一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
4、裝飾工程質(zhì)量保修一年。
十、工程驗收:
由乙方發(fā)出工程驗收通知,雙方人員到施工現(xiàn)場,按所設(shè)計圖紙要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對工程進(jìn)行驗收,驗收后,雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗收單上簽名認(rèn)可,如工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量,安全問題由甲方承擔(dān)責(zé)任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責(zé)任:
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負(fù)責(zé)賠償給守約方。
十二、備注:
本合同有不詳之處,甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款,如本合同甲、乙方發(fā)生糾紛,雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合同報價表一式四份,甲、乙方雙方各執(zhí)兩份,經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效,具有法律效力。
甲方單位(蓋章): 乙方單位(蓋章):
代表人: 代表人:
日期: 日期:
簽訂合同地點:
【裝飾工程合同書】相關(guān)文章:
裝飾裝修工程合同書04-01
裝飾工程施工合同書04-07
裝飾工程合同書15篇04-01
裝飾工程合同書14篇02-19
裝飾合同書02-18
裝飾施工合同書11-24
裝修裝飾工程總結(jié)02-07
裝飾工程崗位職責(zé)04-04
裝飾工程合同12-15