關(guān)于消防合同模板合集6篇
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編收集整理的消防合同6篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
消防合同 篇1
甲方： (以下簡稱“甲方”)
乙方： (以下簡稱“乙方”)
甲乙雙方經(jīng)過共同協(xié)商，本著互利互惠、平等交易、共同發(fā)展的原則，就乙方向甲方提供產(chǎn)品及服務(wù)等有關(guān)問題達成一致意見，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，特簽訂本協(xié)議并共同遵守。
第一條 合作內(nèi)容
乙方向甲方提供消防器材及滅火器的換藥及維修服務(wù)，乙方對甲方所購消防器材及維修的滅火器實行全程跟蹤。
第二條 產(chǎn)品質(zhì)量要求
協(xié)議中產(chǎn)品質(zhì)量及滅火器的換藥及維修服務(wù)應(yīng)符合國家相關(guān)法律規(guī)定的質(zhì)量要求。乙方并保證能通過消防驗收。
第三條 交貨
3.1 乙方供貨時須提供《供貨清單》并加蓋公司印章，詳細填寫所有產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價和金額。
3.2 乙方應(yīng)將貨物運至甲方指定的交貨地點。
3.3甲方收到乙方貨物時，如發(fā)現(xiàn)錯裝、缺件以及其他缺陷時，應(yīng)及時通知乙方，乙方收到通知后應(yīng)在2日內(nèi)無償更換及補齊，以達到協(xié)議中的標(biāo)準(zhǔn)。
第四條 報價和結(jié)算
4.1乙方所供產(chǎn)品價格依據(jù)雙方確認(rèn)的價格表執(zhí)行。
4.2結(jié)算方式：貨到驗收后，甲方在45天內(nèi)將款匯入乙方指定賬戶。
公司全稱：蕪湖市皖江消防器材維修經(jīng)營部
開戶行地址：蕪湖市農(nóng)行金橋支行
賬號：630101040008470
第五條 采購內(nèi)容及價格
第六條 協(xié)議的生效和期限
6.1 本協(xié)議壹式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)貳份，經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后生效。
6.2 協(xié)議期限為年年月日止。
第七條 合同的變更和解除
7.1 本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商同意可以變更，就變更事項，雙方應(yīng)另立補充協(xié)議。
7.2 本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致可解除。
7.3 協(xié)議中一方有以下違約行為，則另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方賠償經(jīng)濟損失或承擔(dān)違約責(zé)任。
�、僖曳綗o故單方面終止協(xié)議，中途停止供貨或未經(jīng)甲方書面同意停止供貨的。
②乙方供貨的產(chǎn)品有質(zhì)量缺陷，經(jīng)甲方通知后，未在有效期內(nèi)及時更換的。
�、奂追綗o故終止協(xié)議，給乙方造成損失的。
第八條 質(zhì)保期及售后服務(wù)
8.1本協(xié)議產(chǎn)品質(zhì)保期自通過驗收之日起24個月。如由于乙方責(zé)任需要更換或修理部分的質(zhì)保期從再次驗收合格之日起計算，期限為24個月。
8.2乙方為甲方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對甲方在乙方所購消防器材及維修的滅火器實行全程跟蹤服務(wù)，每年至少上門協(xié)助檢查壹次。甲方如有需求可隨時電話預(yù)約，乙方在一個工作日內(nèi)到達。
8.3甲方在乙方所購消防器材均免費送貨上門;換藥、維修的滅火器乙方上門提取，換藥、維修后及時送還到甲方。
8.4甲方須嚴(yán)格按照滅火器使用說明書正確使用、保管、儲存滅火器;經(jīng)常檢查壓力表，一經(jīng)開啟，即使噴出不多或壓力表低于綠線區(qū)必須及時重新充裝維修;必要時可通知乙方上門指導(dǎo)。
8.5甲方享受乙方簽約單位干粉滅火器維修的配件費用全免待遇。
第九條 不可抗力
9.1 本協(xié)議中所指不可抗力是指簽訂本協(xié)議時不能預(yù)見、不能避免或不能克服的事件。
9.2 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行協(xié)議時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢蜓悠诼男械睦碛桑⒃谑迦諆?nèi)提供書面證明，經(jīng)雙方協(xié)商是否變更或延期執(zhí)行協(xié)議。
9.3 因不可抗力造成的損失，雙方協(xié)商解決。
第十條 違約責(zé)任
10.1乙方如延期交貨或交貨數(shù)量不足者，乙方應(yīng)償付甲方此批貨款總值1%的`違約金。
10.2 乙方所發(fā)產(chǎn)品有不合規(guī)格、不符合質(zhì)量要求等情況，甲方有權(quán)拒絕辦理收貨手續(xù)，且無代為保管責(zé)任，因此所發(fā)生的一切費用損失，由乙方負責(zé);
10.3 在產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)，乙方所供產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或發(fā)生損壞，乙方負責(zé)無償修復(fù)或更換，但甲方非正常使用或人為原因?qū)е碌某狻?/p>
10.4甲方根據(jù)本協(xié)議第7.3條的約定解除協(xié)議的，乙方必須在收到甲方解除協(xié)議的通知后一周內(nèi)退還甲方已付全部款項，設(shè)備已經(jīng)交付的，乙方在返還貨款后一周內(nèi)自行取回設(shè)備。
第十一條 爭議解決
11.1所有因本協(xié)議或執(zhí)行本合同引起的爭議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十二條 附則
12.1 附件與本協(xié)議具有同等法律效力，是不可分割的部分。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
日期： 日期：
消防合同 篇2
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
承包方： （以下簡稱乙方）
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，甲方同意將衡陽盛世豪廷消防工程承包給乙方施工，從報建到驗收合格發(fā)證。為明確雙方在施工過程中的權(quán)力、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，特簽訂本合同。
第一條：工程概括；
1．工程名稱：工程項目XXX棟及地下室。
2．工程地點：
3．承包方式：按實際建筑面積總承包，每平方米單價 元，總建筑面積約 萬平方米，總工程造價約 萬元。
4．工程內(nèi)容： 1.室內(nèi)消防栓系統(tǒng)；2.自動噴淋系統(tǒng)；3.自動火災(zāi)報警系統(tǒng)；4.排煙系統(tǒng)、消防加壓系統(tǒng)；5.室外消防栓系統(tǒng)；6.乙級防火門及消防卷簾，消防施工圖中的一切內(nèi)容。
5．消防報建費用乙方負責(zé)。
第二條：合同價款及承包形式；
1．合同總造價：按該項目實際建筑面積包干，每平方米 元，總造價為 萬元。乙方負責(zé)開具稅務(wù)正式發(fā)票，稅金由乙方承擔(dān)。
2．本工程經(jīng)甲、乙雙方商定，同意采用按平方米合同價款包干的承包方式。
3．如該項目未按建筑圖施工，加層影響消防工程驗收，消防支隊所交罰款，由甲方承擔(dān)法律及經(jīng)濟責(zé)任。
4．該項目加層部分工程造價按實際建筑面積計算。
第三條：付款方式；
1．本合同簽訂后，由乙方辦理報建手續(xù)，即前期預(yù)埋工程。甲方支付乙方工程款 % ，即 萬元。
2．該項目主體竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安裝設(shè)備進場。甲方向乙方支付該工程項目進度款 % ，即 萬元。
3．工程施工完成總工程量70%時，甲方再向乙方支付工程進度款 % ，即 萬元。
4．本消防工程施工完畢，經(jīng)有關(guān)部門檢測驗收合格并取得合格證后15日內(nèi)甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%質(zhì)保金，一年滿后支付）。
消防安裝工程施工合同書 消防安裝工程施工合同書
第四條：施工日期；
本合同簽訂后20xx年 月 日開工，工程工期20xx年 月 日完工并組織驗收，總工期 天。確保項目順利交付。如因乙方原因影響甲方開業(yè)，由乙方承擔(dān)一切損失及違約責(zé)任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延誤，則工期順延。
第五條：設(shè)備及材料供應(yīng)方式；
1. 本工程所需要設(shè)備及材料經(jīng)雙方協(xié)商同意，均由乙方負責(zé)供應(yīng)。
2．乙方提供的材料設(shè)備，必須符合國家消防產(chǎn)品質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，并具有合格證書。因產(chǎn)品質(zhì)量不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的工程質(zhì)量事故或造成返工損失，均由乙方負責(zé)。
第六條：工程質(zhì)量及驗收交工；
1. 工程質(zhì)量應(yīng)全部達到設(shè)計要求和符合消防規(guī)范及消防工程驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2．隱蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工現(xiàn)場進行檢查，辦理隱蔽工程的相關(guān)手續(xù)。如發(fā)生一切質(zhì)量問題，乙方負責(zé)。
3．本合同生效后，甲方應(yīng)組織圖紙會審、技術(shù)交底會議，并及時向乙方提供施工圖紙四套。
4．工程竣工后，由乙方提供工程竣工驗收資料，明確完工日期。乙方組織工程驗收，甲方協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。
5．工程竣工交驗后，工程保修按國家有關(guān)規(guī)定辦理，確保本工程質(zhì)量保修期一年。
第七條：雙方職責(zé)；
（一）甲方職責(zé)；
1．派駐工地代表，對工程進度、質(zhì)量進行監(jiān)督，檢查隱蔽工程。協(xié)調(diào)中間交工及工程驗收簽證。向乙方提供用水、用電，確保大型機械使用方便。負責(zé)提供材料、設(shè)備及工具存放室。
2．根據(jù)合同規(guī)定和要求，按時辦理撥款和結(jié)算，將每筆工程進度款付至乙方指定的賬戶上。
3．如建筑設(shè)計變更，加層造成消防驗收不合格，需重新報建驗收，所增加費用和消防部門處罰的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
4．協(xié)助乙方會同監(jiān)理方組織施工圖技術(shù)交底和圖紙會審工作。
5．因不可抗力的因素造成的工期延誤，協(xié)助乙方同監(jiān)理方辦理工期順延簽證。
6．在工程竣工交付時，如甲方因資金造成工程不能按時交付，甲方愿以在建工程的'房子以當(dāng)時的市場價格按九折抵足乙方工程款。
（二）乙方職責(zé)；
1．施工前，及時做好各項施工準(zhǔn)備工作，辦理好消防報批手續(xù)。
2．按合同規(guī)定，做好材料和設(shè)備的采購、供應(yīng)及管理工作。
3．嚴(yán)格按照設(shè)計圖和消防規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量和施工工期。
4．已安裝的設(shè)備，在工程未投入使用前做好保管工作。
5．及時提交竣工驗收資料，乙方負責(zé)通過當(dāng)?shù)叵啦块T的驗收，并取得消防達標(biāo)文件及驗收合格證書，否則不予結(jié)算。
6．在合同規(guī)定的保修期內(nèi)，對屬于乙方負責(zé)的工程質(zhì)量問題負責(zé)無償修理，并對項目消防工程進行不定期的維修工作，確保消防設(shè)備的正常運行。因甲方使用管理不當(dāng)，如斷電，水、油滲透造成設(shè)備損壞，甲方應(yīng)負擔(dān)設(shè)備款由乙方維修。
7．嚴(yán)格遵守甲方頒布的有關(guān)規(guī)章制度，服從甲方的統(tǒng)一安排和指揮。
8．工程竣工后，甲方辦理與乙方的結(jié)算事宜，乙方應(yīng)義務(wù)培訓(xùn)甲方有關(guān)消防管理、值班人員，使其基本掌握系統(tǒng)的維護、操作和保修工作。
消防安裝工程施工合同書 默認(rèn)分類
第八條：雙方約定的合同各項條款，在本合同實施過程中遵照執(zhí)行，如發(fā)生爭議，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第九條：施工過程中的一切安全事故均由乙方負責(zé)，甲方不負任何責(zé)任。
本合同一式六份，甲、乙雙方各執(zhí)三份。
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
甲方 乙方
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
日期 20xx年 月 日
消防合同 篇3
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，遵循平等自愿、公平的原則，甲乙雙方就新邵縣公安局金盾花苑消防安裝工程進行協(xié)調(diào)并達成一致，為明確在施工中的責(zé)任和任務(wù)，特制定本同合條款，雙方均應(yīng)嚴(yán)格信守。
一、工程概況：
1、工程名稱：新邵縣公安局金盾花苑工程;
2、工程地點：新邵縣文化路;
3、承包方式：乙方包工包料，包安裝、質(zhì)量、安全文明施工運輸包 施工工具設(shè)備。包消防報建、資料、包出具消防驗收合格證，包消防 方面的關(guān)系處理屬于交鑰匙工程。
二、承包施工范圍：
1、消防泵房設(shè)備、消防報警及聯(lián)動控制設(shè)備;
2、水泵房與房頂消防水池連接后的所有消防設(shè)備和管道，與消防中 心連接的水電工程(不包括生活給水、室外管環(huán)和防火門)
3、消火栓系統(tǒng);
4、噴淋系統(tǒng);
5、自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)(含煙感、溫感、消火栓報警器、消 防廣播、電話及控制線路等);
6、通風(fēng)排煙系統(tǒng)及控制管道線路，各種設(shè)備從相對應(yīng)的弱電轉(zhuǎn)換器直接取電控制;
7、消防電梯系統(tǒng)相關(guān)消防控制線路;
8、防火卷簾門設(shè)備及控制線路;
9、切斷非消防電源線路，消防的監(jiān)控及反饋系統(tǒng);
二、承包單價：
綜合單價29.8元/m2。，不分地下室和標(biāo)準(zhǔn)層以建筑面積計算工程量，各種費用已包括在綜合單價以內(nèi)，結(jié)算時乙方不得以任何理由要求甲方調(diào)整價格，由本工程前期的預(yù)留預(yù)埋甲方已完成，在施工過程中如果出現(xiàn)問題由甲方自行處理，施工中消防工程的深化設(shè)計由乙方自行處理不增加任何費用.
四、工期：以甲方工程進度為準(zhǔn)，接到甲方通知后，施工工期為 天。如影響甲方移交時間，每延遲一天罰款500元/天。
五、資質(zhì)：乙方施工單位及施工人員必須具備施工資質(zhì)，材料必須符合設(shè)計和國家標(biāo)準(zhǔn)。
六、付款方式：
1、材料進場經(jīng)驗收合格后支付材料進價款的70%。每月25號按照完成的工程進度支付工程款。
2、工程施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后支付至工程款的.85%：
3、出具消防驗收合格證付至工程款的95%。
七、工程質(zhì)量：乙方必須嚴(yán)格按國家施工規(guī)范質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，施工確保工程質(zhì)量達到合格。
八、文明施工安全及質(zhì)保：
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照文明施工安全規(guī)定組織施工，如出現(xiàn)安全問題由乙方全權(quán)負責(zé);要做到工完場清，不準(zhǔn)打架斗毆，每違反一次罰款500元。質(zhì)保方面：保質(zhì)期一年，以甲方整體移交日為準(zhǔn)，質(zhì)保金按整個工程價款的5%，保質(zhì)期滿后一個月內(nèi)付清。質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，接到甲方通知后的24小時內(nèi)必須趕到現(xiàn)場處理問題。如果是甲方問題，乙方須無條件支付其所有費用。因主體原因影響消防驗收無需乙方負責(zé)。無需出具稅票。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
消防合同 篇4
甲方：杭州×××有限公司
乙方：×××保安服務(wù)總公司×××分公司
甲方派遣乙方人員（××名）參加消防大隊組織的“消防系統(tǒng)工程操作培訓(xùn)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商特訂立本培訓(xùn)合同。
一、培訓(xùn)目的和時間：
1、甲方為加強消防系統(tǒng)工程操作能力，為培養(yǎng)優(yōu)秀的保安人才等，決定委派乙方（××名）到消防大隊進行消防系統(tǒng)培訓(xùn)。消防培訓(xùn)的目的在于使乙方掌握或提高消防專業(yè)知識與技能，以適應(yīng)甲方的消防安全生產(chǎn)需要，更好地為甲方服務(wù)并作出更大貢獻；
2、培訓(xùn)期間，由甲方出資安排乙方進行培訓(xùn)內(nèi)容，乙方要服從甲方的安排，完成消防培訓(xùn)的目標(biāo)任務(wù)。如乙方在培訓(xùn)期間拒絕參加培訓(xùn)訓(xùn)練或未完成最低必要培訓(xùn)時間的情況下，乙方必須將甲方培訓(xùn)所負擔(dān)的費用償還給甲方，（即每人××元的培訓(xùn)費共計××元）；
3、乙方受訓(xùn)人員保證在培訓(xùn)期間及今后在甲方任職工作時不僅主動積極地向自己的下屬及同事積極傳授通過培訓(xùn)所學(xué)技術(shù)專業(yè)知識與技能，而且充分發(fā)揮消防培訓(xùn)的經(jīng)驗成果，為提高甲方的消防安全的'整體水平而堅持不懈努力工作。
二、甲乙雙方的義務(wù)與權(quán)利
1、乙方受訓(xùn)人員必須遵守國家的所有法律與法規(guī)，遵守甲方和甲方的相關(guān)機構(gòu)的規(guī)章制度。如乙方有違反國家法律，自負法律責(zé)任；如有違反甲方之規(guī)章制度的情況，按照甲方的相關(guān)規(guī)章制度接受處罰；
2、因乙方受訓(xùn)人員違反甲方之規(guī)章制度給甲方帶來負面影響及經(jīng)濟損失時，甲方需開除乙方受訓(xùn)人員時，乙方需賠償該經(jīng)濟損失及照價賠償本次培訓(xùn)費用，每人培訓(xùn)費××元，其他經(jīng)濟損失按實際損失賠付；
3、乙方必須保證所受訓(xùn)人員于××××年××月××日至××××年××月××日在甲方服務(wù)，如不能完成，按每人培訓(xùn)費××元給予賠付違約金。
三、乙方受訓(xùn)人員：××名：××、××、××、××、×
四、乙方受訓(xùn)人員合同簽訂：自××××年××月××日 至××××年××月××日止
五、其他：
本合同未盡事宜，依據(jù)國家法律、甲方及甲方的相關(guān)機構(gòu)的相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。本合同一式三份，甲乙雙方及鑒證機構(gòu)各執(zhí)一份。
本合同經(jīng)有關(guān)部門鑒證具有法律效力，雙方必須嚴(yán)格履行。
甲 方：（蓋 章） 乙 方：（蓋 章）
單位名稱：×××有限公司 單位名稱：×××保安服務(wù)總公司 ×××分公司
電 話： 電 話：
簽字代表： 簽字代表：
消防合同 篇5
【案情簡介】
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權(quán)對外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內(nèi)容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔(dān)一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟損失由出租方承擔(dān)，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
【意見分歧】
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規(guī)定，且不能實現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當(dāng)事人均具有約束力，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當(dāng)事人的真實意思表示，該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實現(xiàn)合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿，但導(dǎo)致合同解除過錯在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失。
【案例評析】
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級人民法院<關(guān)于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認(rèn)定其效力的函復(fù)>》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機關(guān)驗收的，人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認(rèn)定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當(dāng)?shù)毓蚕罊C構(gòu)申報消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗收合格，不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的.規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實意思表示。因此，導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。
消防合同 篇6
甲方:
乙方:
為保障消防系統(tǒng)能正常發(fā)揮其作用，確保消防安全，根據(jù)公安部1996年第30號令頒布的《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立本合同，共同信守。
一. 甲方委托乙方對本單位現(xiàn)有的自動消防系統(tǒng)進行維護保養(yǎng)，乙方按甲 方現(xiàn)有的自動消防設(shè)備項目進行維護保養(yǎng)。
二. 甲方已設(shè)置下列的自動消防系統(tǒng)項目（打“√”）是乙方的維護保養(yǎng)
范圍，設(shè)備清單詳見《消防設(shè)施一覽表》。 （ ）①. 火災(zāi)自動報警； （ ）②. 自動噴水滅火系統(tǒng)； （ ）③. 臨時高壓消火栓系統(tǒng)或利用變頻恒壓調(diào)速水泵供水的消火栓系統(tǒng)； （ ）④. 氣體滅火系統(tǒng)； （ ）⑤. 有管網(wǎng)干粉滅火系統(tǒng)； （ ）⑥. 泡沫滅火系統(tǒng)； （ ）⑦. 防排煙系統(tǒng)； （ ）⑧. 消防設(shè)施聯(lián)動控制系統(tǒng)； （ ）⑨. 防火卷簾、電氣控制關(guān)閉的防火門、防火窗； （ ）⑩. 高層建筑、地下建筑或重要建筑內(nèi)的消防電話系統(tǒng)、事故廣播系統(tǒng)、 應(yīng)急照明及疏散指示系統(tǒng)。
三. 維護保養(yǎng)方式： 乙方對維修保養(yǎng)范圍內(nèi)的消防系統(tǒng)每月進行一次檢查測試，檢測時按《自動消防系統(tǒng)維修保養(yǎng)項目檢測報告》落實并根據(jù)檢測情況填寫報告（格式見附件），檢測報告一式三份，甲、乙雙方各存一份，另一份于每年 月和 月分別集中送中山市消防局備案存查。在合同有效期內(nèi)甲方如發(fā)現(xiàn)自動消防系統(tǒng)運行出現(xiàn)故障，應(yīng)及時通知乙方，乙方在接到通知后12小時內(nèi)進行維修處理；如系統(tǒng)發(fā)生重大故障且不能正常運行的，乙方在 個小時內(nèi)查處維修。
四. 雙方的責(zé)任和義務(wù)： 1. 甲方要做好日常值班、檢查工作，有專業(yè)人員專職負責(zé)管理自動消防系 統(tǒng)，每兩周進行一次自測，并做記錄供乙方參考；甲方在工程改（擴）建和設(shè)備維修過程中影響消防設(shè)施的，應(yīng)先通知乙方，由雙方根據(jù)情況做好確保自動消防系統(tǒng)正常運行的措施。 2. 乙方要確定專業(yè)人員負責(zé)維護保養(yǎng)工作，除不可抗拒因素外，對合同范 圍內(nèi)的自動消防系統(tǒng)負維護保養(yǎng)責(zé)任。乙方在維護保養(yǎng)過程中提供技術(shù)服務(wù)，按《自動消防系統(tǒng)維修保養(yǎng)項目檢測報告》負責(zé)對消防設(shè)備進行認(rèn)真的測試、檢驗，所有消防設(shè)備應(yīng)按規(guī)定時間進行全面的檢測、維護，不得偷工減料、馬虎應(yīng)付了事。探測器投入運行兩年后，應(yīng)每隔三年全部清洗一遍，并作響應(yīng)閥值及其它必要的功能試驗，不合格者更換。
五. 合同期限： 本合同自雙方代表簽字之日起生效，有效期為 年（即 年 月至 年 月止）。
合同期滿前一個月，雙方要商議續(xù)約事宜，甲方有權(quán)另選擇中山市有相應(yīng)維修保養(yǎng)資格的消防工程隊伍承擔(dān)消防系統(tǒng)的維修保養(yǎng)責(zé)任。在未簽訂新的維護保養(yǎng)合同前，本合同將繼續(xù)有效，雙方仍受本合同約束。
六. 維護保養(yǎng)費用支付： 根據(jù)市物價局中價費（1997）第101號文件規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)，甲方每年支付乙方的維護保養(yǎng)費是 （注：對于是乙方施工且竣工驗收合格未滿一年、已投入使用的消防系統(tǒng)，第一年內(nèi)屬乙方免費維護保養(yǎng)，甲方不用支付維護保養(yǎng)費）；因維護更換消防設(shè)備所需的費用另按合理價格計算、支付。雙方簽訂維修保養(yǎng)合同后一星期內(nèi)，甲方支付乙方首期維護保養(yǎng)費為 元，付款方式以季度結(jié)算。
七. 違約責(zé)任： 1. 甲方如不按合同定期付款，除須支付合同規(guī)定的維修保養(yǎng)費外，每延期一天，應(yīng)償付乙方每年維修保養(yǎng)費的 %的滯納金；甲方如未能履行合同而影響自動消防系統(tǒng)的運行，對由此而發(fā)生火災(zāi)事故所造成的后果負全部責(zé)任。 2. 乙方不按期對合同范圍內(nèi)的自動消防系統(tǒng)進行維護保養(yǎng)工作的，應(yīng)按每 年維護保養(yǎng)費的' %向甲方償付違約金；乙方如未能履行合同導(dǎo)致自動消防系統(tǒng)缺乏維護保養(yǎng)而發(fā)生故障，對因此而發(fā)生火災(zāi)事故所造成的后果負全部責(zé)任。 3. 甲方或乙方如中止合同，應(yīng)償付對方當(dāng)年維護保養(yǎng)的 %的毀約金； 正式中止合同前10天內(nèi)，甲方另選維修保養(yǎng)單位并簽訂新的維修保養(yǎng)合同。
八. 不可抗力： 凡因人力不可抗拒因素導(dǎo)致合同范圍內(nèi)的自動消防系統(tǒng)損壞，雙方不負違約責(zé)任，但雙方均有責(zé)任在最短的時間內(nèi)恢復(fù)自動消防系統(tǒng)的正常運行。
九. 爭議的解決方式： 合同執(zhí)行過程中如有爭議，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。協(xié)商未達成一致意見的，由雙方主管部門或中山市消防局調(diào)解；調(diào)解不成，合同雙方任何一方均可向相關(guān)部門合同仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院起訴。
十. 本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)議解決。
十一. 本合同一式五份，雙方和雙方主管部門各執(zhí)一份，中山市消防局一份。
甲 方：（簽章） 代 表：
乙 方：（簽章） 代 表：
年 月 日 年 月 日
【消防合同】相關(guān)文章：
消防的合同02-07
關(guān)于消防的合同03-26
消防施工合同11-13
消防維修合同03-30
消防安裝合同04-12
消防管道合同02-13
工程消防合同01-04
有關(guān)消防的合同02-07
消防安裝合同08-05
消防服務(wù)合同08-02